浙江2019年县道危桥改造工程（斜家港桥、张家浜桥及三店塘大桥加固改造）-招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
****年县道危桥改造工程（斜家港桥、张家浜桥及三店塘大桥加固改造）-招标公告 ****年县道危桥改造工程（斜家港桥、张家浜桥及三店塘大桥加固改造）招标公告 *.招标条件本招标项目****年县道危桥改造工程（斜家港桥、张家浜桥及三店塘大桥加固改造）以善发改设计[****]***号文件批准建设，资金来源为县财政拨款，本合同段总投资为***.**万元，本次招标单项合同估算价为***.**万元，招标人为 浙江省嘉善县公路管理段 ，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。主要工程数量详见招标工程量清单，资格审查条件（最低要求）详见招标公告或招标文件。*.项目概况与招标范围*.* 招标项目的建设地点：本工程位于嘉善县境内。*.* 标段划分：本工程设一个合同段。 *.*招标范围：****年县道危桥改造工程（斜家港桥、张家浜桥及三店塘大桥加固改造）范围内的桥梁维修加固及接坡重做等。*.* 计划工期：本合同段施工计划工期为*个月，施工缺陷责任期为**个月（自实际交工之日起计算）。*.*本合同段：一、斜家港桥加固工程，本桥配跨****米，桥面布置*.**米护栏 *.**米行车道 *.**米护栏。全桥技术状况评定等级为*类。主要病害：空心板底有横向、纵向裂缝；墩顶盖梁锈胀露筋；桥面磨损有横向、纵向裂缝。加固措施：*、梁底粘贴体外预应力碳纤维板；*、全桥桥面铺装凿除重做；*、重做铰缝、伸缩缝及桥面连续缝；*、凿除原有栏杆，重做SB级防撞护栏；*、全桥盖梁侧面粘贴钢板并增设挡块；*、对桥头两侧进行加铺。二、张家浜桥加固工程，本桥配跨****米，桥面布置*.**米护栏 *.*米行车道 *.**米护栏。全桥技术状况评定等级为*类。主要病害：空心板底有横向、纵向裂缝；墩顶盖梁锈胀露筋、混凝土剥落；台帽有混凝土剥落；桥面伸缩缝堵塞；护栏钢筋锈蚀。加固措施：*、梁底粘贴体外预应力碳纤维板；*、全桥桥面铺装凿除重做；*、重做铰缝、伸缩缝及桥面连续缝；*、凿除原有栏杆，重做SB级防撞护栏；*、全桥盖梁侧面粘贴钢板并增设挡块；*、拆除原有桥梁边板，更换后张法预应力边板*块。三、三店塘大桥加固工程，本桥配跨**** **.** ****米，桥面布置*.**米护栏 **米行车道 *.**米护栏。全桥技术状况评定等级为*类。主要病害：梁板出现钢筋锈胀露筋、蜂窝麻面、混凝土剥落、梁底有纵向裂缝；全桥支座钢板锈蚀、支座脱空、老化、偏位等；拱肋有网裂、钢筋锈胀露筋；吊杆下锚端保护罩、盖板均出现锈蚀、盖板内有积水；桥面伸缩缝密贴卡死。加固措施：*、更换吊杆盖板和吊杆下锚端保护罩、对盖板及下锚端保护罩涂抹防水、防腐材料；*、重做吊杆锚头防腐；*、顶升第*、第**两孔，更换所有支座；*、重做引桥墩顶出现裂缝的桥面连续缝，采用超韧性小石子混凝土；*、更换主桥伸缩缝止水橡胶条；*、对卡死的伸缩缝凿除重做；*、对引桥锈胀梁板底涂抹超韧性水泥基材等。*.投标人资格要求*.* 本次招标要求：投标人具备独立法人资格、具有公路养护工程一类同时具有公路养护工程二类乙级资质的施工企业。项目负责人资质要求：具有公路工程专业二级及以上建造师（含经延续注册的临时建造师），另外具备有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（三类人员“B”类证书），且目前没有在建项目。*.* 本次招标不接受联合体投标。*.*与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标。否则均由评标委员会作否决投标处理。*.投标报名及招标文件的下载*.*本工程实行资格后审，不进行现场报名，凡有意参加投标者，请于****年*月**日至****年*月*日上午*:**时止，通过嘉善县公共资源交易中心“招投标网络业务系统（网址：http://***.******.***）”自主报名；*.*本项目招标文件及电子清单（如有）和施工图纸通过嘉善县公共资源交易中心“招投标网络业务系统（ 网址：http://***.******.***）”在报名后根据系统提示自行下载，下载时间为****年*月**日至****年*月*日上午*:**时止；*.*招标文件（含施工图纸）免费下载。*.*如有电子招投标系统的疑问，请咨询：******：吴振行***********或嘉善县公共资源交易中心建设工程窗口：许主任****-********。*.投标文件的递交*.* 招标人不组织进行工程现场踏勘并不组织召开投标预备会。投标人如有需要可自行前往现场踏勘（踏勘现场费用及安全责任由各投标人自行承担），如有疑问可以在嘉善县公共资源交易中心“招投标网络业务系统（网址：http://***.******.***）”向招标人提出。*.* 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为****年*月*日上午*:**时止，投标人应将投标文件递交至嘉善县公共资源交易中心二楼交易六室（嘉善县魏塘街道环北西路***号）。*.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。*.发布公告的媒介本次招标公告同时在嘉善县公共资源交易中心网站（Http://***.******.***）上发布。*.联系方式招标人：浙江省嘉善县公路管理段招标代理机构：上海******地 址：嘉善县白水塘路 地 址：嘉善县罗星街道阳光西路**号汇金大厦****室邮 编：******邮 编：****** 联系人：董 威联系人：张 龙电 话：****-********电 话：****-********传 真：****-********传 真：****-******** 招标人：浙江省嘉善县公路管理段 招标代理机构：上海**********年*月附录* 资格审查条件(资质最低要求)标段企业资质等级要求 施工合同段 具有公路养护工程一类同时具有公路养护工程二类乙级资质 附录* 资格审查条件（财务最低要求）标段财务要求施工合同段承诺提供不少于 **万元人民币的流动资金①。若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行 。 注：①由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书。 附录* 资格审查条件（业绩最低要求） 标段业绩要求施工合同段自****年*月*日（以实际交工日期为准）以来按一个合同段成功完成过一座大桥（桥梁总长大于等于***米或单跨跨径大于等于**米）的加固、维修工程的施工。 注：*、本表后须附a.中标通知书、b.合同协议书、c.质量证明文件：由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件。三者缺一不可，否则业绩不予认可。附录* 资格审查条件（信誉最低要求）标段信 誉 要 求施工*、不存在投标人须知第***.******.***项的情形；*、 **** 年 * 月 * 日以来，投标人无行贿犯罪行为； 注：①投标人有行贿受贿犯罪行为的认定：由评标委员会通过中国裁判文书网查询完成（时间以法院判决书日期为准）。附录* 资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)人 员数 量资 格 要 求项目经理**、具有公路工程专业二级及以上注册建造师证书（含经延续注册的临时执业证书）,中级及以上技术职称，并具有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（三类人员“B”类证书）。*、拟委任项目经理未在其他在建项目上任项目经理。*、近三年（自 ****年*月*日以来）拟委任项目经理无行贿受贿犯罪行为。项目总工 * 具有 中级及以上 技术职称，并具有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（三类人员“B”类证书）。 注：*.拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：由评标委员会通过中国裁判文书网查询完成（时间以法院判决书日期为准）。*.在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。*.拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：(*).若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有 “在建合同工程”；(*).若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。(*).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料， 否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。*.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
