*. 招标条件 本招标项目利川市****年谋道镇东风项目区坡耕地综合治理工程已由恩施州发改审（****）***号文件批准建设，建设资金来自中央预算资金，项目出资比例为***%，招标人为利川市水土保持工程建设项目管理处 ，招标代理机构为湖北******。项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。 *. 项目概况与招标范围 *.* 项目整体概况和范围：项目区位于谋道镇的西北方，治理坡耕地面积***.**h㎡（****.*亩），其中石坎梯田**.**h㎡（***.*亩），坡改梯石坎混凝土压顶****.*hm*，植物篱面积***.*h㎡（****.*亩），水土保持山桐子林**.**h㎡（***.*亩），植物篱带长度**.***km。坡面配套水系工程:截排水沟*.***km，山塘整治*座，**m*蓄水池*口，沉沙池**口；田间道路工程：田间人行道*.***km，新修机耕路*.***km，整修机耕路*.***km。本项目分为五个标段，总投资预算金额为：********.**元。 一标段：土建部分，预算金额：￥*******.**元；涉及工程量清单及施工图纸全部内容； 二标段：土建部分，预算金额：￥*******.**元；涉及工程量清单及施工图纸全部内容； 三标段：土建部分，预算金额：￥*******.**元；涉及工程量清单及施工图纸全部内容； 四标段：植物篱部分，预算金额：￥*******.*元；涉及工程量清单及施工图纸全部内容； 五标段：监理部分，预算金额：￥******.**元，监理服务期限：**个月。 *.* 计划工期：总工期**个月； *.*招标编号：HBRB-GZ-*******。 *. 投标人资格要求 *.*一、二、三标段土建部分投标人资质要求 *、投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，具备工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照，企业法定代表人或企业技术负责人须取得省级及以上水利行政主管部门考核并颁发的“安全生产考核合格证书”(A证)； *、投入本项目的项目经理须具备水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格和省级及以上水利行政主管部门考核并颁发的“安全生产考核合格证书”（B证），且未担任其他在施建设工程项目；项目技术负责人需具备水利水电相关专业中级职称；专职安全生产管理人员还须取得省级及以上水利行政主管部门考核并颁发的“安全生产考核合格证书”（C证）； *、投标人（含外省投标人）已在湖北省水利建设市场主体信用信息平台建立信用档案。拟任项目经理、技术负责人及“五大员”为其在湖北省水利建设市场主体信用信息平台建立的信用档案中录入的人员的方可参与投标活动，上述人员不得相互兼职，不得有其他在建项目； *、投标人提供近三年（****-****）的财务审计报告（******自成立之日起按实际年度提供）； *、①投标企业未被“信用中国”（http://***.******.***.cn）网站列入“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信名单”；②未被列为严重违法失信企业名单（网站***.******.***.cn查询）；③未被列入“招投标不良行为警示名单”（网站***.******.***查询）承诺函原件；④在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题（在处罚期内）【上述资料均需网站查询截图加盖公章证明材料】； *、根据恩施州人社函【****】**号“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见的补充通知”规定投标人在本项目投标文件递交截止时，不得出现因拖欠劳动者受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形。（投标人应作出承诺，否则投标人的投标将被拒绝）； *、具有投资参股关系的关联企业或具有直接管******，******，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按废标处理； *、以上相关人员均应提供社保关系证明（法定代表人除外）：开标前近三个月由社保机构出具的职工养老保险缴纳证明材料（加盖社保局印章复印件），社保机构出具的养老保险缴纳证明中必须要有拟派人员的身份证号码和社保个人编码，（复印件需有当地社保机构公章或业务专用章，并加盖投标人单位公章（鲜章））。 *.*四标段植物篱部分投标人资质要求 *、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； *、申请人须具备有独立法人资格的营业执照（园林绿化经营范围），并在人员、设备、技术、资金等方面具有相应的施工能力。 *、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月的依法纳税证明及近三个月社会保障资金缴纳证明）； *、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(近三年****年-****年经审计的财务报告或者银行出具的资信证明，******自成立之日起按实际年度提供)； *、在最近三年内有骗取中标或严重违约或被“信用中国”网站（***.******.***.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的投标供应商、被中国政府采购网（***.******.***.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动（提供网上查询结果截图并加盖投标供应商公章）【在处罚期内】； *、根据恩施州人社函【****】**号“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见的补充通知”规定投标人在本项目投标文件递交截止时，不得出现因拖欠劳动者受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形。（投标人应作出承诺，否则投标人的投标将被拒绝）； *、具有投资参股关系的关联企业或具有直接管******，******，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按废标处理； *、以上相关人员均应提供社保关系证明（法定代表人除外）：开标前近三个月由社保机构出具的职工养老保险缴纳证明材料（加盖社保局印章复印件），社保机构出具的养老保险缴纳证明中必须要有拟派人员的身份证号码和社保个人编码，（复印件需有当地社保机构公章或业务专用章，并加盖投标人单位公章（鲜章））。 *.*五标段投标人资质要求 *、具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照； *、具有水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质； *、投标人必须在湖北省水利建设市场信用平台建立信用档案（以湖北省水利建设市场信用平台网页版为准）； *、拟派本项目总监理工程师须取得水利工程建设监理工程师证书 *、投标人拟建的项目班子人员不得在本项目以外的其他项目中任职； *、投标人提供近三年（****-****）的财务审计报告（******自成立之日起按实际年度提供）； *、①投标企业未被“信用中国”（http://***.******.***.cn）网站列入“失信被执行人”、“政府采购严重违法失信名单”；②未被列为严重违法失信企业名单（网站***.******.***.cn查询）；③未被列入“招投标不良行为警示名单”（网站***.******.***查询）承诺函原件；④在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题（在处罚期内）【上述资料均需网站查询截图加盖公章证明材料】； *、根据恩施州人社函【****】**号“关于落实《恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施办法》相关规定的意见的补充通知”规定投标人在本项目投标文件递交截止时，不得出现因拖欠劳动者受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形。（投标人应作出承诺，否则投标人的投标将被拒绝）； *、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管******，******，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按废标处理； **、以上相关人员均应提供社保关系证明（法定代表人除外）：开标前近三个月由社保机构出具的职工养老保险缴纳证明材料（加盖社保局印章复印件），社保机构出具的养老保险缴纳证明中必须要有拟派人员的身份证号码和社保个人编码，（复印件需有当地社保机构公章或业务专用章，并加盖投标人单位公章（鲜章））。 *.*以上证明文件均在有效期内； *.*投标保证金到账截止时间为：在投标截止时间前到账(注：投标人不用前往中心换任何证明)。 投标保证金应由投标单位基本帐户直接汇入下列指定帐户。款项用途未写明工程名称、逾期提交或投标保证金未在规定时间前到账或到账金额不足的，以及投标保证金未从投标人基本账户转账的，均视为投标人未提交投标保证金，招标人将拒绝其投标。开户名称：利川市公共资源交易中心开户行：******恩施利川支行 开户行号：************ 一标段：账号：********************-****** 二标段：账号：********************-****** 三标段：账号：********************-****** 四标段：账号：********************-****** 五标段：账号：********************-****** 款项用途：（工程名称）+（标段号）（若名称过长，可简写，投标人自行确定） 咨询电话：****-******* 投标保证金的金额（人民币）： 一标段：￥*****.**元（贰万元整）； 二标段：￥*****.**元（叁万元整）； 三标段：￥*****.**元（肆万元整）； 四标段：￥*****.**元（壹万元整）； 五标段：￥****.**元（贰仟元整）。 *.*本次招标不接受联合体投标； *.*投标人可就本招标项目上述标段中的壹个标段报名、投标； *.*本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的将按废标处理。 *. 招标文件的获取 *.* 凡有意参加投标者，应当在恩施州公共资源电子交易平台（以下简称“州电子交易平台”）进行网员注册，并办理CA认证身份锁。具体操作参见《恩施州公共资源交易信息网—办事指南—州公共资源电子交易平台网员用户征集通知》（网址； ***.******.***），否则视为报名不成功。 *.* 完成网员注册后，请于****年*月*日至****年*月**日 **时**分止（北京时间，下同），通过互联网使用CA数字证书登录恩施州公共资源交易中心利川市分中心交易网”（网址：http://***.******.***/lcweb/下同），明确所投项目后下载招标文件，即完成报名。未按规定从“恩施州公共资源交易中心利川市分中心交易网（http://***.******.***/lcweb/）”下载招标文件的，其投标将作为无效投标。投标保证金的账号，以招标文件中规定的为准。 *. 投标文件的递交 投标文件递交截止时间为****年*月**日**时**分投标截止时间前，将投标文件按照招标文件要求密封，递交至利川市公共资源交易中心二楼开标大厅（清源路**号住建局院内左侧）。逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收。 *. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在《中国利川网》（http://***.******.***/index.html）采购招标栏及利川市公共资源交易管理局官网（http://***.******.***/lcweb）上发布。 *. 联系方式 招标人：利川市水土保持工程建设项目管理处 地址：利川市南环大道**号 联系人：叶先生 电话：*********** 招标代理机构:湖北****** 地址：利川市江景玉都旁骏腾汽车五楼 联系人：黄欢 联系电话：****--******* 备注：*.投标人拟任的项目经理（建造师）、项目技术负责人、安全员、施工员、质检员、材料员、资料员（下同）不得同时担任两个及以上建设工程项目任职。存在下列情形之一的，视为未担任其他在施建设工程项目任职：（*）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（*）合同约定的工程验收合格的；（*）因非承包方原因致使工程项目停工超过***天（含），经建设单位同意的；（*）因非承包方原因合同工期内工程未完工且工程已完成**%以上的工作量的，经建设单位同意的。 *.“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“恩施州公共资源交易中心利川市分中心交易网”将予以记录，作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。