中华人民共和国 中核四*四有限公司****年道路维修改造监理 采购文件 ****年*月 目 录 第一卷. *第一章 投标邀请. *第二章 竞标人须知. *第三章 评标办法. **第四章 合同条款. **第二卷. **第五章发包人要求. **第三卷. **第六章竞标文件格式. ** 第一卷第一章 中核四*四有限公司工程监理采购*. 采购条件本采购项目****年道路维修改造监理采购人为中核四*四有限公司，资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行国内公开采购。*. 项目概况与采购范围*.* 项目名称：****年道路维修改造监理。*.* 采购编号：/*.* 建设地点：甘肃矿区。*.* 建设规模：（一）道路大修。对文明路、未名路、长宁路、迎宾路、保健路拆除、重做路基、路面、路缘石、人行道、平面交叉、交通标线、路面排水及单侧架设路灯。（二）建设路维修。对建设路进行沥青罩面、交通标线。（三）中心路维修。对中心路进行沥青罩面，架设两侧路灯和交通标线。以上共改造道路总长度****米。工程费用：*******.**元*.*采购范围：本工程全部建设内容，包括施工阶段（含调试）、竣工验收及保修阶段的监理工作。*.* 监理服务期限：工程开工至竣工(如工期延长，监理服务期也相应进行调整，监理费用不作调整)*.* 质量标准：符合规范及采购人要求，满足工程施工管理需要。*. 竞标人资格要求*.* 投标人须具备以下资格条件，并具备承担本招标项目的相应能力。（*）投标人必须为具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具备有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）。（*）资质条件：*）投标人须具备有效的工程监理综合资质或化工石油专业工程监理甲级资质。*）投标人须具有国防科技工业局颁发的军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书或国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的三级及以上保密资格单位证书。（*）财务要求：无。（*）业绩要求：投标人在****年至今承担过类似工程监理业务，提供合同复印件盖章。（*）信誉要求：*）投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入“严重违法失信企业名单”，提供“全国企业信用信息公示系统”查询结果。*）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单，提供“信用中国”下载的信用报告或查询记录。*）投标人或其法定代表人、和拟委任的总监理工程师近三年无行贿犯罪记录，提供中国裁判文书网相关查询结果。（*）总监理工程师的资格要求：总监理工程师须执有国家注册监理工程师资格证书。（*）其他主要人员要求：其它监理人员必须执有与监理工作的相关证书。（*）试验检测仪器设备要求：无。（*）其他要求：法律法规规定的其他要求。*.* 本次招标不接受联合体投标。*. 采购文件的获取*.* 凡有意参加投标者，请于****年*月*日至****年*月*日**时(北京时间)，登陆中核集团电子采购平台（http://***.******.***.cn）进行报名。*.*采购文件中涉及的监理任务书及图纸为纸质文件，请竞标人自行联系采购获取。*. 竞标文件的递交*.* 竞标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为****年*月*日**时**分，地点为中核四*四有限公司。*.* 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的竞标文件，采购人将予以拒收。*. 联系方式 联 系 人：张昌睿 电 话：*********** 传 真：****-******* 电子邮件：****** 第二章 竞标人须知竞标人须知前附表 条款号条款名称编列内容***.******.***采购人名称：中核四*四有限公司地址：甘肃矿区 联系人：张昌睿 电话：***.******.***采购代理机构名称：/地址： /项目负责人：/ 电话： / ***.******.***采购项目名称****年道路维修改造监理***.******.***项目建设地点甘肃矿区。***.******.***项目建设规模（一）道路大修。对文明路、未名路、长宁路、迎宾路、保健路拆除、重做路基、路面、路缘石、人行道、平面交叉、交通标线、路面排水及单侧架设路灯。（二）建设路维修。对建设路进行沥青罩面、交通标线。（三）中心路维修。对中心路进行沥青罩面，架设两侧路灯和交通标线。以上共改造道路总长度****米。***.******.***资金来源及******自筹资金，出资比例为***%。***.******.***资金落实情况资金来源已经确定。***.******.***采购范围本工程全部建设内容，包括施工阶段（含调试）、竣工验收及保修阶段的监理工作。***.******.***监理服务期限工程开工至竣工(如工期延长，监理服务期也相应进行调整，监理费用不作调整)。计划工期：****年*月*日前开工，****年*月**日前竣工。***.******.***质量标准符合规范及采购人要求，满足工程施工管理需要。***.******.***竞标人资质条件、能力、信誉同第一章竞标人资格要求。***.******.***是否接受联合体投标■不接受□接受，应满足下列要求：***.******.***竞标人不得存在的其他情形/***.******.*** 踏勘现场■不组织□组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ ***.******.*** 投标预备会■不召开□召开，召开时间：/ 召开地点：/ ***.******.***采购文件澄清发出的形式/***.******.***分包■不允许□允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 分包人的资质要求：/ ***.******.***偏差■不允许□允许，偏差范围：/ 最高项数：/ *.*构成采购文件的其他资料/***.******.***竞标人要求澄清采购文件时间：/形式：书面形式（加盖单位公章）***.******.***采购文件澄清发出的形式书面形式（加盖单位公章）***.******.***竞标人确认收到采购文件澄清时间：收到书面澄清后*个工作日内形式：书面形式（加盖单位公章，或授权代表签字）***.******.***采购文件修改发出的形式书面形式（加盖单位公章）***.******.***竞标人确认收到采购文件修改时间：收到书面修改内容后*个工作日形式：书面形式（加盖单位公章，或授权代表签字）***.******.***构成竞标文件的其他资料/***.******.***增值税税金的计算方法/***.******.***最高投标限价■无□有，最高投标限价：/ ***.******.***投标报价的其他要求/***.******.***投标有效期投标有效期为/天***.******.***投标保证金是否要求竞标人递交投标保证金：□要求投标保证金的形式：/ ■不要求***.******.***其他可以不予退还投标保证金的情形 /*.*资格审查资料的特殊要求■无□有，具体要求： / ***.******.***近年财务状况的年份要求/ ***.******.***近年完成的类似项目情况的时间要求/ ***.******.***近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求/ ***.******.***是否允许递交备选投标方案■不允许□允许***.******.***（*）竞标文件副本份数及其他要求竞标文件副本份数：*份是否要求提交电子版文件：提交*份其他要求：/ ***.******.***（*）竞标文件是否需分册装订■不需要□需要，分册装订要求：/***.******.***封套上应载明的信息竞标人名称： 竞标人地址： （项目名称）竞标文件采购项目编号：/ 在****年*月*日**时**分前不得开启***.******.***投标截止时间****年*月*日**时**分***.******.***递交竞标文件地点中核四*四有限公司基建处***.******.***竞标文件是否退还■否□是，退还时间：/*.*开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：同递交竞标文件地点*.*（*）开标程序开标顺序：随机***.******.***评标委员会的组建评标委员会构成： *人其中采购人代表*人，专家*人；评标专家确定方式：随机抽取。***.******.***评标委员会推荐中标候选人的人数*至*名*.*中标候选人公示媒介及期限公示媒介：/公示期限：/日*.*是否授权评标委员会确定中标人□是■否 ***.******.*** 履约保证金是否要求中标人提交履约保证金：□要求，履约保证金的形式：/ 履约保证金的金额：/ ■不要求*是否采用电子采购投标■否□是，具体要求：**.*需要补充的其他内容/*. 总则*.* 采购项目概况***.******.*** 根据《中华人民共和国采购投标法》、《中华人民共和国采购投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对监理进行采购。***.******.*** 采购人：见竞标人须知前附表。***.******.*** 采购代理机构：见竞标人须知前附表。***.******.*** 采购项目名称：见竞标人须知前附表。***.******.*** 项目建设地点：见竞标人须知前附表。***.******.*** 项目建设规模：见竞标人须知前附表。***.******.*** 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见竞标人须知前附表。***.******.*** 建筑安装工程费/工程概算：见竞标人须知前附表。*.* 采购项目的资金来源和落实情况***.******.*** 资金来源及比例：见竞标人须知前附表。***.******.*** 资金落实情况：见竞标人须知前附表。*.* 采购范围、监理服务期限和质量标准***.******.*** 采购范围：见竞标人须知前附表。***.******.*** 监理服务期限：见竞标人须知前附表。***.******.*** 质量标准：见竞标人须知前附表。*.* 竞标人资格要求***.******.*** 竞标人应具备承担本采购项目资质条件、能力和信誉：（*）资质要求：见竞标人须知前附表；（*）财务要求：见竞标人须知前附表；（*）业绩要求：见竞标人须知前附表；（*）信誉要求：见竞标人须知前附表；（*）总监理工程师的资格要求：应当具备工程注册监理工程师执业资格（如有），具体要求见竞标人须知前附表；（*）其他主要人员要求：见竞标人须知前附表；（*）试验检测仪器设备要求：见竞标人须知前附表；（*）其他要求：见竞标人须知前附表。 需要提交的相关证明材料见本章第 *.* 款的规定。***.******.*** 竞标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 ***.******.*** 项和竞标人 须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（*）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权 利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；（*）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（*）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。***.******.*** 竞标人不得存在下列情形之一：（*）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（*）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；（*）与本采购项目的其他竞标人为同一个单位负责人；（*）与本采购项目的其他竞标人存在控股、管理关系；（*）为本采购项目的代建人；（*）为本采购项目的采购代理机构；（*）与本采购项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；（*）与本采购项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；（*）与本采购项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；（**）被依法暂停或者取消投标资格；（**）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（**）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（**）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（**）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（**）被最高人民法院在“信用中国”网站（***.******.***.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；（**）在近三年内竞标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的（以 检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；（**）法律法规或竞标人须知前附表规定的其他情形。*.* 费用承担竞标人准备和参加投标活动发生的费用自理。*.* 保密参与采购投标活动的各方应对采购文件和竞标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。*.* 语言文字采购竞标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。*.* 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。*.* 踏勘现场***.******.*** 竞标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按竞标人须知前附表规定的时间、地 点组织竞标人踏勘项目现场。部分竞标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。***.******.*** 竞标人踏勘现场发生的费用自理。***.******.*** 除采购人的原因外，竞标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。***.******.*** 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞标人在编制投标文 件时参考，采购人不对竞标人据此作出的判断和决策负责。*.** 投标预备会***.******.*** 竞标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按竞标人须知前附表规定的时间 和地点召开投标预备会，澄清竞标人提出的问题。***.******.*** 竞标人应按竞标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便招 标人在会议期间澄清。***.******.*** 投标预备会后，采购人将对竞标人所提问题的澄清，以竞标人须知前附表规定的形式通知所有购买采购文件的竞标人。该澄清内容为采购文件的组成部分。*.** 分包本项目严禁分包。*.** 响应和偏差***.******.*** 竞标文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，竞标人的投标将被否决。实质性要求和条件见竞标人须知前附表。***.******.*** 竞标人应根据采购文件的要求提供投标监理大纲等内容以对采购文件作出响应。***.******.*** 竞标人须知前附表允许竞标文件偏离采购文件某些要求的，偏差应当符合采购文件规定的偏差范围和幅度。*. 采购文件*.* 采购文件的组成本采购文件包括：（*）采购公告（或投标邀请书）；（*）竞标人须知；（*）评标办法；（*）合同条款及格式；（*）委托人要求；（*）竞标文件格式；（*）竞标人须知前附表规定的其他资料。根据本章第 *.** 款、第 *.* 款和第 *.* 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的 组成部分。*.* 采购文件的澄清***.******.*** 竞标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按竞标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达 采购人，要求采购人对采购文件予以澄清。***.******.*** 采购文件的澄清以竞标人须知前附表规定的形式发给所有购买采购文件的竞标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第***.******.***项规定的投标截止时间不足** 日的，并且澄清内容可能影响竞标文件编制的，将相应延长投标截止时间。***.******.*** 竞标人在收到澄清后，应按竞标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。***.******.*** 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复竞标人在本章第 ***.******.*** 项规定的时间后的任何澄清要求。*.* 采购文件的修改***.******.*** 采购人以竞标人须知前附表规定的形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的竞标人。修改采购文件的时间距本章第 ***.******.*** 项规定的投标截止时间不足**日的，并且修改内容可能影响竞标文件编制的，将相应延长投标截止时间。***.******.*** 竞标人收到修改内容后，应按竞标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。*.* 采购文件的异议竞标人或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在投标截止时间 ** 日前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起 * 日内作出答复；作出答复前，将暂停采购投标活动。*. 竞标文件*.* 竞标文件的组成***.******.*** 竞标文件应包括下列内容：（*）投标函及投标函附录；（*）法定代表人身份证明或授权委托书；（*）联合体协议书；（*）投标保证金；（*）监理报酬清单；（*）资格审查资料；（*）监理大纲；（*）竞标人须知前附表规定的其他资料。 竞标人在评标过程中作出的符合法律法规和采购文件规定的澄清确认，构成竞标文件的组成部分。***.******.*** 竞标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或竞标人没有组成联合体的，竞标文件不包括本章第 ***.******.***（*）目所指的联合体协议书。***.******.*** 竞标人须知前附表未要求提交投标保证金的，竞标文件不包括本章第 ***.******.***（*）目所 指的投标保证金。*.* 投标报价***.******.*** 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除竞标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。竞标人应按第六章“竞标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写监理报酬清单。***.******.*** 竞标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。***.******.*** 本项目的报价方式见竞标人须知前附表。竞标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改竞标文件“监理报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 *.* 款的有关要求。***.******.*** 采购人设有最高投标限价的，竞标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在竞标人须知前附表中载明。***.******.*** 投标报价的其他要求见竞标人须知前附表。*.* 投标有效期***.******.*** 除竞标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 ** 天。***.******.*** 在投标有效期内，竞标人撤销竞标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。***.******.*** 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有竞标人延长投标有效期。竞标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其竞标文件；竞标人拒绝延长的，其投标失效，但竞标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。*.* 投标保证金***.******.*** 竞标人在递交竞标文件的同时，应按竞标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“竞标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其竞标文件的组成部分。境内竞标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在竞标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合竞标人须知前附表的规定。***.******.*** 竞标人不按本章第 ***.******.*** 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。***.******.*** 采购人最迟将在与中标人签订合同后 * 日内，向未中标的竞标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。***.******.*** 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（*）竞标人在投标有效期内撤销竞标文件；（*）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金；（*）发生竞标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。*.* 资格审查资料除竞标人须知前附表另有规定外，竞标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 *.* 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。***.******.*** “竞标人基本情况表”应附竞标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一” 或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、竞标人监理资质证书副本等材 料的复印件。***.******.*** “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见竞标人须知前附表。竞标人的成立时间少于竞标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。***.******.*** “近年完成的类似监理项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见竞标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。***.******.*** “正在监理和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。***.******.*** “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明竞标人败诉的监理合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见竞标人须知前附表。***.******.*** “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 ***.******.*** 项规定的总监理工程师和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中总监理工程师应附身份证、学历证、职称证、注册监理工程师执业证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。***.******.*** “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第 ***.******.*** 项规定的试验检测仪器设备。***.******.*** 竞标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 ***.******.*** 项至第 ***.******.*** 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。*.* 备选投标方案***.******.*** 除竞标人须知前附表规定允许外，竞标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。***.******.*** 允许竞标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。***.******.*** 竞标人提供两个或两个以上投标报价，或者在竞标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。*.* 竞标文件的编制***.******.*** 竞标文件应按第六章“竞标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文 件要求更有利于采购人的承诺。***.******.*** 竞标文件应当对采购文件有关监理服务期限、投标有效期、委托人要求、采购范围等实质性内容作出响应。***.******.***（*）竞标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对竞标文件的澄清、说明和补正应由竞标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由竞标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“竞标文件格式”的要求。竞标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由竞标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位 章。（*）竞标文件正本一份，副本份数见竞标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。竞标人应根据竞标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。（*）竞标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，竞标文件需分册装订的，具体分册装订要求见竞标人须知前附表规定。*. 投标*.* 竞标文件的密封和标记***.******.***竞标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖竞标人单位章或由竞标人的法定 代表人或其授权的代理人签字。***.******.*** 竞标文件封套上应写明的内容见竞标人须知前附表。***.******.*** 未按本章第 ***.******.*** 项要求密封的竞标文件，采购人将予以拒收。*.* 竞标文件的递交***.******.*** 竞标人应在竞标人须知前附表规定的投标截止时间前递交竞标文件。***.******.***竞标人递交竞标文件的地点：见竞标人须知前附表。***.******.*** 除竞标人须知前附表另有规定外，竞标人所递交的竞标文件不予退还。***.******.***采购人收到竞标文件后，向竞标人出具签收凭证。***.******.***逾期送达的竞标文件，采购人将予以拒收。*.* 竞标文件的修改与撤回***.******.*** 在本章第 ***.******.*** 项规定的投标截止时间前，竞标人可以修改或撤回已递交的竞标文件， 但应以书面形式通知采购人。***.******.***竞标人修改或撤回已递交竞标文件的书面通知应按照本章第 ***.******.***项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向竞标人出具签收凭证。***.******.*** 竞标人撤回竞标文件的，采购人自收到竞标人书面撤回通知之日起 * 日内退还已收取 的投标保证金。***.******.*** 修改的内容为竞标文件的组成部分。修改的竞标文件应按照本章第 * 条、第 * 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。*. 开标*.* 开标时间和地点采购人在本章第 ***.******.*** 项规定的投标截止时间（开标时间）和竞标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有竞标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。*.* 开标程序主持人按下列程序进行开标：（*）宣布开标纪律；（*）公布在投标截止时间前递交竞标文件的竞标人名称；（*）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（*） 检查竞标文件的密封情况，按照竞标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布采购项目名称、竞标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、监理服务期限及其他内 容，并记录在案；（*）竞标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（*）开标结束。*.* 开标异议竞标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。*. 评标*.* 评标委员会***.******.*** 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞标人须知前附表。***.******.*** 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（*）竞标人或竞标人主要负责人的近亲属；（*）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（*）与竞标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（*）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；（*）与竞标人有其他利害关系。***.******.*** 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。*.* 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。*.* 评标***.******.*** 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。***.******.*** 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见竞标人须知前附表。*. 合同授予*.* 中标候选人公示采购人在收到评标报告之日起 * 日内，按照竞标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 * 天。*.* 评标结果异议竞标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起 * 日内作出答复；作出答复前，将暂停采购投标活动。*.* 中标候选人履约能力审查中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照采购文件规定的标准和方法进行审查确认。*.* 定标按照竞标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。*.* 中标通知在本章第*.*款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的竞标人。*.* 履约保证金***.******.*** 在签订合同前，中标人应按竞标人须知前附表规定的形式、金额和采购文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除竞标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 **%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。***.******.*** 中标人不能按本章第 ***.******.*** 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。*.* 签订合同***.******.*** 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起**日内，根据采购文件和中标人的竞标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。***.******.*** 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。***.******.*** 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。*.纪律和监督*.* 对采购人的纪律要求采购人不得泄露采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。*.* 对竞标人的纪律要求竞标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。*.* 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。*.* 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。*.* 投诉***.******.*** 竞标人或者其他利害关系人认为采购投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起**日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。***.******.*** 竞标人或者其他利害关系人对采购文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照竞标人须知第 *.* 款、第 *.* 款和第 *.* 款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第 ***.******.***项规定的期限内。*. 是否采用电子采购投标本采购项目是否采用电子采购投标方式，见竞标人须知前附表。**. 需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见竞标人须知前附表。第三章 评标办法评标办法前附表 条款号评审因素评审标准 *评标方法中标候选人排序方法按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理纲要得分高的优先；如果监理纲要得分也相等，由评标委员会成员投票决定，得票多的优先。 ***.******.*** 形式评审标准竞标人名称与营业执照、资质证书一致。投标函及投标函附录签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位 章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“竞标文件格式”的规定。联合体竞标人不接受联合体投标。备选投标方案竞标人不得提交备选投标方案。 ***.******.*** 资格评审 标准营业执照和组织机构代码证符合第二章“竞标人须知”第 ***.******.***项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证。资质要求符合第二章“竞标人须知”第 ***.******.*** 项规定。财务要求符合第二章“竞标人须知”第 ***.******.*** 项规定。业绩要求符合第二章“竞标人须知”第 ***.******.*** 项规定。信誉要求符合第二章“竞标人须知”第 ***.******.*** 项规定。总监理工程师符合第二章“竞标人须知”第 ***.******.*** 项规定。其他主要人员符合第二章“竞标人须知”第 ***.******.*** 项规定。试验检测仪器设备符合第二章“竞标人须知”第 ***.******.*** 项规定。其他要求符合第二章“竞标人须知”第 ***.******.*** 项规定。联合体竞标人符合第二章“竞标人须知”第 ***.******.*** 项规定。不存在禁止投标的情形不存在第二章“竞标人须知”第 ***.******.*** 项规定的任何一种情形。 ***.******.*** 响应性评审标准投标报价符合第二章“竞标人须知”第 *.* 款规定。投标内容符合第二章“竞标人须知”第 ***.******.*** 项规定。监理服务期限符合第二章“竞标人须知”第 ***.******.*** 项规定。质量标准符合第二章“竞标人须知”第 ***.******.*** 项规定。投标有效期符合第二章“竞标人须知”第 ***.******.*** 项规定。投标保证金符合第二章“竞标人须知”第 ***.******.*** 项规定。权利义务符合第二章“竞标人须知”第 ***.******.***项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件。监理纲要符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件。 条款号条款内容编列内容 ***.******.***分值构成(总分***分)资信业绩部分： ** 分 监理纲要部分： ** 分 投标报价部分： ** 分***.******.***评标基准价计算方法评标基准价=初审合格的竞标人投标报价算术平均值***%。当初审合格的投标家数为*家以上（含*家）时，去掉一个最高和最低投标报价，计算其余投标报价的算术平均值；当初审合格的投标家数少于*家时，计算所有投标报价的算术平均值。 ***.******.***投标报价的计算方法投标报价等于评标基准价的竞标人价格分为**分，投标报价与评标基准价相比，每高*%扣*分，每低*%扣*.*分，最多扣**分。不足*%的部分，当不超过*.*%时不计，超过*.*%计为*%。 ***.******.***（*）资信业绩评分标准类似项目业绩（*分）近三年（****年至今）有类似项目合同金额在***万以上的业绩，每个有效业绩得*分，最多得*分，提供合同复印件。总监理工程师资质和业绩（*分）竞标人派驻本工程的总监理工程师或监理过的工程受省级以上建设行政主管部门或部级以上表彰的，每次得*.*分，最多得*分，提供证书复印件。近三年（****年至今）参与实施过类似项目，每个有效业绩得*.*分，最多得*分，提供合同复印件。其他人员资质（*分）竞标人派驻本工程的国家注册监理工程师每增加一名加*.*分，最多得*分。企业认证体系（*分）竞标人取得ISO****质量管理体系认证得*分，取得ISO*****环境管理体系认证得*.*分，取得OHSAS*****职业健康安全管理体系认证得*.*分，提供的证书应在有效期内。***.******.***（*）监理大纲评分标准 组织机构设置（*分）有现场监理组织结构图的得*分，******对现场监理部监督管理的得*分，此项最多得*分，未提供者得*分。有明确的各级监理人员（包括总监理工程师、专业监理工程师、监理员、资料员）岗位职责，得*分，缺一个岗位职责扣*分，此项扣完为止。质量控制（**分）*．质量控制内容齐全、重点突出得*分；有主要内容、重点不突出得*分；其余情况酌情扣分；*.质量控制方法和程序正确，得*分；否则不得分；*.质量控制措施得力，关键部位考虑旁站，得*分；控制措施一般，关键部位未考虑旁站得*分，否则不得分；*.监理单位内部有完善的监理工作、质量管理责任制度，得*分；有一般的工作、质量管理责任制度得*分；否则不得分。投资控制（**分）*.投资控制内容齐全得*分；能针对项目特点得*分；对资金运用提出合理化建议得*分，否则不得分；*.投资控制方法和程序正确得*分；基本正确得*分，否则不得分；*.投资控制措施得力，能运用技术手段、经济手段、合同措施确保实现投资控制目标得*分，措施不全、每缺一项扣*分。进度控制（**分）*.进度控制方法和程序正确得*分，基本正确得*分，否则不得分；*.进度控制措施得力得*分，基本正确得*分，否则不得分。合同管理（*分）*.合同管理内容齐全，能根据合同具体条款，公正调解合同纠纷、公正处理合同索赔得*分，否则酌情扣分或不得分；*.处理合同约定事项程序正确得*分，否则酌情扣分或不得分。现场协调（*分）*.有完善的现场协调制度，能准确把握各方面关系得*分，否则酌情扣分或不得分；*.协调方法和措施得力得*分，否则酌情扣分或不得分。文明施工和安全管理（*分）*.有切实可行的文明施工、安全管理的监理责任制度、目标、措施得*分；否则酌情扣分；*.有完善的文明监理、现场监理责任制度、目标、措施得*分，否则酌情扣分。用于本工程的监理设备及后勤保障（*分）*.竞标人为本项目配备了与项目规模相适应的常规交通、检测及监理设备，能满足监理业务需要得*分；配备了主要的交通、检测及监理设备得*分；配备了一般的办公、监理设备得*分；*.监理单位后勤保障措施得力者得*分，否则酌情扣分监理要点分析（*分）结合本工程的特点，对关键部位、关键工序提出针对性的监理措施，每提供一条得*分，最多得*分。***.******.***（*）投标报价评分标准投标报价（**分）评标基准价=初审合格的竞标人投标报价算术平均值***%。当初审合格的投标家数为*家以上（含*家）时，去掉一个最高和最低投标报价，计算其余投标报价的算术平均值；当初审合格的投标家数少于*家时，计算所有投标报价的算术平均值。投标报价等于评标基准价的竞标人价格分为**分，投标报价与评标基准价相比，每高*%扣*分，每低*%扣*.*分，最多扣**分。不足*%的部分，当不超过*.*%时不计，超过*.*%计为*%。*. 评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的竞标文件，按照本章 第 *.* 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授 权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以监理大纲得分高的优先；如果监理大纲得分也相等，按照评标办法前附 表的规定确定中标候选人顺序。*. 评审标准*.* 初步评审标准***.******.*** 形式评审标准：见评标办法前附表。***.******.*** 资格评审标准：见评标办法前附表。***.******.*** 响应性评审标准：见评标办法前附表。*.* 分值构成与评分标准***.******.*** 分值构成（*）资信业绩部分：见评标办法前附表；（*）监理大纲部分：见评标办法前附表；（*）投标报价：见评标办法前附表；（*）其他评分因素：见评标办法前附表。***.******.*** 评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。***.******.*** 投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。***.******.*** 评分标准（*）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；（*）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；（*）投标报价评分标准：见评标办法前附表；（*）其他因素评分标准：见评标办法前附表。*. 评标程序*.* 初步评审***.******.*** 评标委员会可以要求竞标人提交第二章“竞标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 *.* 款规定的标准对竞标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。***.******.*** 竞标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（*）竞标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对采购文件的偏差超出 采购文件规定的偏差范围或最高项数；（*）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。***.******.*** 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求竞标人对投标报价进 行修正，并要求竞标人书面澄清确认。竞标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：（*）竞标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（*）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外。*.* 详细评审***.******.*** 评标委员会按本章第 *.* 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（*）按本章第 ***.******.***（*）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；（*）按本章第 ***.******.***（*）目规定的评审因素和分值对监理大纲部分计算出得分 B；（*）按本章第 ***.******.***（*）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；（*）按本章第 ***.******.***（*）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。 ***.******.*** 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。***.******.*** 竞标人得分=A+B+C+D。***.******.*** 评标委员会发现竞标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞标人作出书面说明并提供相应的证明材料。竞标人不能合理说明或者 不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该竞标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。*.* 竞标文件的澄清***.******.*** 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞标人对竞标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。***.******.*** 澄清、说明或补正不得超出竞标文件的范围且不得改变竞标文件的实质性内容，并构成竞标文件的组成部分。***.******.*** 评标委员会对竞标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。*.* 评标结果***.******.*** 除第二章“竞标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。***.******.*** 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。第四章 合同条款 协 议 书 委托人（全称）：中核四*四有限公司 ；监理人（全称）： ；根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况*. 工程名称: ****年道路维修改造监理 ；*. 工程地点： 甘肃矿区 ；*. 工程规模： （一）道路大修。对文明路、未名路、长宁路、迎宾路、保健路拆除、重做路基、路面、路缘石、人行道、平面交叉、交通标线、路面排水及单侧架设路灯。（二）建设路维修。对建设路进行沥青罩面、交通标线。（三）中心路维修。对中心路进行沥青罩面，架设两侧路灯和交通标线。以上共改造道路总长度****米。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件*. 协议书；*. 中标通知书（适用于采购工程）或委托书（适用于非采购工程）；*. 竞标文件（适用于采购工程）或监理与相关服务建议书（适用于非采购工程）； *. 专用条件；*. 通用条件；*. 附录，即：附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名： ，身份证号码： ，注册号： 。五、签约酬金签约酬金（大写）： （¥ ）。包括：*. 监 理 酬 金： 。*. 相关服务酬金： 。其中： 六、期限*. 监理期限：工程开工至竣工(如工期延长，监理服务期也相应进行调整，监理费用不作调整)。*. 相关服务期限：（*）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 /日始，至 / 年 / 月 / 日止。（*）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。（*）工程施工阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。（*）保修阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。（*）其他相关服务期限自 / 年 /月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。七、双方承诺*. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。*. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。八、合同订立与生效*. 订立时间： 年 月 日。*. 订立地点：甘肃矿区 。*. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。*．本合同自双方签字盖章之日起生效。签字盖章页[此页无正文] 委托人： 名称 （盖章） 监理人： 名称 （盖章） 住所： 住所： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人或其授权 法定代表人或其授权 的代理人：（签字） 的代理人：（签字） 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 电话： 电话： 传真： 传真： 年 月 日 年 月 日 通用条件*. 定义与解释*.* 定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：***.******.*** “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。***.******.*** “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。***.******.*** “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。***.******.*** “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。***.******.*** “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。***.******.*** “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。***.******.*** “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。***.******.*** “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。***.******.*** “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。***.******.*** “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。***.******.*** “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。***.******.*** “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。***.******.*** “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。***.******.*** “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。***.******.*** “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。***.******.*** “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。***.******.***“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。***.******.*** “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。*.* 解释***.******.***本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。***.******.*** 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（*）协议书；（*）中标通知书（适用于采购工程）或委托书（适用于非采购工程）；（*）专用条件及附录A、附录B；（*）通用条件；（*）竞标文件（适用于采购工程）或监理与相关服务建议书（适用于非采购工程）。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。*. 监理人的义务*.* 监理的范围和工作内容***.******.*** 监理范围在专用条件中约定。***.******.*** 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议*天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（*）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议； （*）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（*）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； （*）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况； （*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；（*）检查施工承包人的试验室； （*）审核施工分包人资质条件； （**）查验施工承包人的施工测量放线成果；（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（**）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检； （**）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令； （**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（**）验收隐蔽工程、分部分项工程； （**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。***.******.*** 相关服务的范围和内容在附录A中约定。*.* 监理与相关服务依据***.******.*** 监理依据包括：（*）适用的法律、行政法规及部门规章；（*）与工程有关的标准；（*）工程设计及有关文件；（*）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。***.******.*** 相关服务依据在专用条件中约定。*.* 项目监理机构和人员***.******.*** 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。***.******.***本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。***.******.***监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前*天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。***.******.*** 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（*）严重过失行为的；（*）有违法行为不能履行职责的；（*）涉嫌犯罪的；（*）不能胜任岗位职责的；（*）严重违反职业道德的；（*）专用条件约定的其他情形。***.******.*** 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。*.* 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。***.******.*** 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。***.******.*** 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。***.******.*** 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。***.******.*** 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。*.* 提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。*.* 文件资料在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。*.* 使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。*．委托人的义务*.* 告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。*.* 提供资料委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。*.* 提供工作条件委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。***.******.*** 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。***.******.*** 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。*.* 委托人代表委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后*天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前*天通知监理人。*.* 委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。*.* 答复委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。*.* 支付委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。*. 违约责任*.* 监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。***.******.*** 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。***.******.*** 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。*.* 委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。***.******.*** 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。***.******.*** 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。***.******.*** 委托人未能按期支付酬金超过**天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。*.* 除外责任因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。*. 支付*.* 支付货币除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。*.* 支付申请监理人应在本合同约定的每次应付款时间的*天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。 *.* 支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。 *.* 有争议部分的付款委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后*天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第*条约定办理。*. 合同生效、变更、暂停、解除与终止*.*生效除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。*.*变更***.******.*** 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。***.******.***除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。***.******.***合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过**天。***.******.***合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。***.******.*** 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。***.******.*** 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。 *.* 暂停与解除除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。***.******.*** 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。***.******.*** 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。暂停部分监理与相关服务时间超过***天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过***天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第*.*款约定的责任。***.******.*** 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的*天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在*天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第*.*款约定的责任。***.******.*** 监理人在专用条件*.*中约定的支付之日起**天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知**天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后**天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第***.******.***款约定的责任。***.******.*** 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。***.******.*** 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。*.* 终止以下条件全部满足时，本合同即告终止：（*）监理人完成本合同约定的全部工作；（*）委托人与监理人结清并支付全部酬金。*. 争议解决*.*协商双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。*.*调解如果双方不能在**天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。*.*仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。*. 其他*.* 外出考察费用经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。*.* 检测费用委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。*.* 咨询费用经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。*.* 奖励监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。*.* 守法诚信监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。*.* 保密双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。*.* 通知本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。*.* 著作权监理人对其编制的文件拥有著作权。监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意. 专用条件*. 定义与解释 *.* 解释***.******.*** 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。***.******.*** 约定本合同文件的解释顺序为：执行通用条件。*. 监理人义务*.* 监理的范围和内容***.******.*** 监理范围包括：本项目施工阶段监理至竣工***.******.*** 监理工作内容还包括：（包括但不限于）施工阶段质量控制（包括成品保护）、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织与协调、现场安全文明施工管理。*.* 监理与相关服务依据***.******.*** 监理依据包括：相应的法律、行政法规、部门规章、本地区法规和部门规章；本地区标准、规范；等技术文件、监理合同及补充和变更协议、委托人与第三方签订的与监理服务相关的其他合同；监理实施过程中有关的来往函件。 ***.******.*** 相关服务依据包括： 无 。 *.*项目监理机构和人员***.******.*** 更换监理人员的其他情形：监理人员存在与第三人串通损害委托人利益的行为 。*.* 履行职责***.******.*** 对监理人的授权范围：审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；审核和签发工程计量、付款凭证；核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不能胜任本职工作的现场工作人员；发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；对于登高、密闭容器内作业、吊装、危险区域动火、深基坑开挖、大型模板支护、脚手架搭设等危险性较大的分部分项工程实施现场监督。在涉及工程延期 天内和（或）金额 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。***.******.*** 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：事先书面征得项目业主同意。*.* 提交报告序号报告种类时间份数 *监理规划 第一次工地会议*天前**监理实施细则工程开工*天前**监理月报次月*日前**专项报告收到批示或会后*天内**会议纪要或会议记录会后三天内* *. 委托人义务 *.* 委托人代表委托人代表为：马龙*.* 答复委托人同意在*天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。*. 违约责任*.* 监理人的违约责任***.******.***监理人违反通用条件*及专用条件*的约定，应按监理酬金的*%向委托人支付违约金。监理人承担违约责任后，合同继续履行。***.******.***由于监理人违约给委托人造成经济损失，如违约金不足以赔偿损失，监理人应当赔偿委托人的全部损失。*.* 委托人的违约责任***.******.*** 委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数。委托人承担违约责任后，合同继续履行。*. 支付 *.* 支付货币币种为：人民币。 *.* 支付酬金正常工作酬金的支付：工程完工，监理人完成全部监理工作，并向委托人提供全额增值税专用发票、发票真伪查询及支付申请后，一次性支付工程监理费。遇国家税收政策调整、税率发生变化时，合同的不含税价格不变，适用税率以国家新公布的税率为准。*. 合同生效、变更、暂停、解除与终止*.* 生效本合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。*.* 变更***.******.*** 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）***.******.***附加工作酬金按下列方法确定：附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）***.******.*** 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）***.******.*** 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。***.******.***本合同的暂停、解除与终止执行通用条件。*. 争议解决*.* 本合同在履行过程中产生争议时，双方应进行友好协商。如在*日内仍未完成协商，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。*. 其他 *.* 检测费用 委托人应在检测工作完成后 * 天内支付检测费用。 *.* 咨询费用 委托人应在咨询工作完成后 ** 天内支付咨询费用。*.* 奖励合理化建议的奖励金额按下列方法确定为： （见附件*）奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；奖励金额的比率为 / %。*.*保密条款*、本项目为（□不涉及国家秘密 □秘密 □机密 □绝密）级项目。本合同文本为（□不涉及国家秘密 □秘密 □机密 □绝密级）级。如本项目涉密，则根据甲方对于保密事宜的有关要求，乙方应当无条件按照甲方要求签订相关保密合同或保密协议并严格履行相关保密义务。*、甲乙双方应当按照国家保密法律法规和相关法规的要求开展项目的相关工作。*、乙方应严格遵守国家和甲方有关新闻宣传保密管理规定，做好国家秘密和甲方商业秘密的保密、保护管理工作。*、乙方在履行本合同过程中，了解、接触或得到的甲方商业秘密、国家秘密资料，物品或信息均应保守秘密，未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露，不得用于本合同之外的其他目的，也不得私自复印、备份或留存。乙方应采取一切合理的措施使甲方内容免于散发、传播、披露、复制、滥用及******与涉密项目协作单位签订合同，应明确协作配套项目的密级，明确合同双方的保密责任和义务，保密事项和保密措施，以及违约处理条款等。与涉密协作单位签订保密协议书，主要内容包括涉密项目名称、密级、保密期限和知悉范围，双方的保密事项和具体保密措施等。*.*本合同未约定条款，执行通用条件。*. 补充条款附录A 相关服务的范围和内容A-* 勘察阶段： 。A-* 设计阶段： 。A-* 施工阶段： 。A-* 保修阶段： 。A-* 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）： 。 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备B-* 委托人派遣的人员名称数量工作要求提供时间*. 工程技术人员 ///*. 辅助工作人员///*. 其他人员///…… B-* 委托人提供的房屋名称数量面积提供时间*. 办公用房 *. 生活用房///*. 试验用房///*. 样品用房///…… 用餐及其他生活条件 B-* 委托人提供的资料名称份数提供时间备注*. 工程立项文件///*. 工程勘察文件///*. 工程设计及施工图纸*//*. 工程承包合同及其他相关合同*随进度/*. 施工许可文件///*. 其他文件///…… B-* 委托人提供的设备名称数量型号与规格提供时间*. 通讯设备///*. 办公设备///*. 交通工具///*. 检测和试验设备///…… 附件*： 版次：*中核四*四有限公司建设工程安全生产管理办法第一章 总 则第一条 为加强和规范中核四*四有限公司（******）建设工程安全生产管理工作，依据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和标准规范以及《中核四*四有限******有关安全管理规定，制定本办法。第二条 建设工程安全生产管理坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则。第三条 名词解释建设工程：土木工程、建筑工程、线路管道安装工程、设备安装工程以及装修工程。建设单位：公司法定代表人委托或授权管理工程建设的单位（如工程建设项目经理部等，以下简称建设单位）及组织实******、单位，属工程实施的管理单位。建设工程相关方：与公司签订承包合同，并与公司的安全绩效相关联或受其影响的勘察、施工、监理等单位。第四条 ******各类新建、改建、扩建的房屋建筑及附属设施的建造、装饰装修、维修改造和与其配套的线路、管道、设备安装工程，以及各类市政基础设施工程安全生产管理工作。法律、法规另有规定的从其规定。第五条 建设单位在进行建设工程采购、合同签订及工程建设管理时，将本办法列为合同（要约）附件，并在工程建设实施过程中严格执行。第二章 职 责第六条 ******的建设工程安全生产管理工作负全面领导责任。第七条 公司主管安全生产的副总经理，对公司的建设工程安全生产管理工作负领导责任。第八条 公司工程建设分管的副总经理，对分管的建设工程安全生产管理工作负直接领导责任。第九条 综合计划处职责（一）负责在建设工程规划、批复阶段明确列入安全文明施工措施费用，并督促建设单位在合同中明确安全文明施工措施费金额。（二）负责在下达和安排建设工程任务时，同时安排落实建设工程安全管理单位及监管部门。（三）在合同签订阶段应督促建设单位将本办法及其附件作为合同附件，并监督建设单位严格执行合同，履行项目实施监管职责。（四）******管理规定履行职责，未严格执行合同约定的有关安全生产相关条款的，纳入绩效考核。第十条 安全防护处职责（一）对公司建设工程安全生产管理工作进行综合监督管理，监督公司业务管理部门开展建设工程安全生产管理工作，并督促其纠正建设工程安全生产管理中存在的问题。对优秀建设工程安全生产管理细微予以奖励（二）监督并配合或参与建设工程生产安全事故的调查和处理工作，************等上级部门上报建设工程生产安全事故相关报告。（三）参与公司建设工程安全检查工作，对检查中发现的现场违规、违章行为，有权责令停止施工、作业或操作。第十一条 基建处职责（一）贯彻执行国家法律法规、******相关安全管理规定，进行建设工程安全生产管理工作的监督检查。（二）监督检查建设单位和相关方执行建设工程施工中有关安全防护、文明施工措施，形成相关检查记录。（三）监督检查相关方安全教育工作，核查相关方从事特种作业人员的安全教育、培训工作以及持证上岗情况。（四）在监督检查中，发现安全隐患和违章作业行为时要责成建设单位督促相关方进行整改，发现有严重安全隐患和严重违章作业（可能造成重大人身伤亡事故）时，检查人员有权令其停止生产、使用或操作。并对其违规行为责成建设单位按照合同及本办法附件有关负面清单签报《建设工程安全管理处罚通知单》，对相关单位和人员进行处罚。（五）在监督检查中查出的安全隐患及管理问题，相关方未按照要求进行整改的，应责成建设单位核减相关安全文明施工措施费。（六）******建设工程生产安全事故的调查、处理工作，负责建******内部的报告工作。第十二条 财务处职责（一）负责违约处罚款项的收缴、管理。（二）对监管部门检查中发现未按照要求实施安全生产或经指出后仍未按要求整改的，按照监管部门意见扣除相关安全文明施工措施费用。第十三条 建设单位职责（一）在采购文件合同主要条款中应明确列入本办法及其附件，在签订相关方合同时，明确各方安全责任。（二）对本单位安全责任、目标分解应落实到具体科室和责任人，并负责对安全体系运转情况进行检查，对安全、文明施工负直接管理责任。（三）向相关方提供施工现场及毗邻区域内水、暖、电、汽、讯等地下管线资料，气象及水文资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。（四）不得明示或者暗示相关方购买、租赁、使用不符合国家安全标准的防护用品、机械设备、施工机具以及配件、消防设施和器材等。（五）工程开工前，应组织完成对相关方提交的施工组织设计、安全专项方案、安全文明施工措施费用计划、主要管理人员资格、特种作业人员清单及特种作业证、安全防护措施等的审核工作，办理建设工程质量监督、施工安全备案、施工许可证等法定建设手续，并按公司有关规定办理动火、动土、断路等高风险作业备案、许可手续。（六）工程开工前，应对建设工程相关方现场主要负责人、安全负责人等管理人员进行进场前的书面安全培训交底，******项目管理规章制度、作业现场安全注意事项等。督促相关方开展全员岗前安全教育培训工作。（七）工程开工前，应严格按照本办法附件*做好现场围挡、入口、标牌、道路、施工用电等的设置；做好施工人员入场安全教育和交底工作，对相关方入场人员劳保、工装、工作标牌等的统一配置及穿戴进行监督；在项目实施过程中，根据工程进展按照本办法附件*设置安全防护设施，对未列入该标准的事项，严格按照国家有关标准设置。（八）进行建设工程定期、日常和专项安全检查工作，依照法律法规和本办法附件所列负面清单（附件*、*、*）检查相关方的安全防护、文明施工措施执行情况，对未按照标准实施和“三违”现象依照负面清单签发《建设工程安全管理处罚通知单》（附件*）报相关部门审核后进行处罚。第三章 相关方规定第十四条 严格执行国家各项法律法规、规章制度和标准规范的同时，须严格执行本办法及其附件规定。第十五条 相关方人员必须服从建设单位管理，入场前必须接受建设单位教育和交底，进入厂区及施工现场必须统一着装，正确佩戴合格的安全防护用品，管理人员、作业人员工装、安全帽、工作牌等的颜色、标识、编号应有明显的区分并建立台账。第十六条 施工现场安全文明施工措施必须符合本办法附件*的规定，本标准未明确要求的按照国家有关现行规范标准及安全规程执行。第十七条 相关方在作业现场使用的质量检测、起重吊装等设备必须检定合格，符合国家相关管理规定。第十八条 监管部门、建设单位管理人员在检查中发现相关方未按照合同组织管理和施工的，将按照合同及本办法附件*、附件*给予处罚。第四章 教育培训管理第十九条 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员须取得安全生产考核合格证后方可上岗。建设单位、监理单位应对施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的考核取证情况不定期的进行检查。第二十条 施工单位从事特种作业的人员，必须进行专业操作技术培训和安全规程的学习，取得有效特种作业证后方可上岗。施工单位须对特种作业人员登记造册、持证上岗。建设单位、监理单位应对特种作业人员持证上岗情况定期或不定期的进行监督检查。第二十一条 施工单位作业人员转岗或者进入新的作业现场前，须进行安全生产方面的教育培训和考核。未经教育培训或考核不合格的人员，不得上岗作业。建设单位、监理单位应当及时核查施工单位作业人员进场安全教育、考核情况，督促做好安全教育培训、考核工作。第二十二条 在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，建设单位、监理单位必须督促施工单位进行适应新岗位、新的操作方法的安全技术教育和必要的实际操作训练，经考核合格后，方可上岗作业。第二十三条 对严重违反安全规章制度的人员，应由相关方重新组织安全学习，并经考试合格后方可上岗工作。第二十四条 施工单位进行动火、动土、断路等高风险作业前，******有关管理办法办理备案、许可手续，并由批准部门在作业前进行安全告知、交底等形式的培训、教育，并留有书面记录。第二十五条 外来参观、学习等人员进入施工现场前，建设单位应进行安全教育和告知，并由专人带领。第五章 安全检查第二十六条 安全检查重点应为安全管理制度的建立与执行、机械设备安全装置的齐全与有效性、安全防护设施的完整与有效性、安全培训教育的针对与有效性、操作行为的规范性、劳保用品佩戴的正确与有效性、文明施工的达标率、伤亡事故处理程序的合法性等内容。第二十七条 建设单位、监理单位和施工单位根据建设法律法规、规章制度和标准规范进行日常安全检查、定期安全检查和专项安全检查，公司监管部门进行不通知、不定期的安全监督检查。第二十八条 日常安全检查（一）施工单位在工程施工过程中，应按照国家法规、标准及合同进行日常的安全及文明施工监督检查，落实施工项目部、班组、作业人员的安全责任制，对不符合国家法规、标准及合同要求的事项，对照标准逐项整改，确保消除各类安全隐患。（二）监理单位专业人员应深入施工现场，加强日常检查，对发现的问题和隐患及时通知施工单位限期整改。对安全管理不力，安全管理人员不到位，整改不及时的情况，签发整改通知书督促整改，并建议建设单位按照合同给予处罚。（三）建设单位应对施工单位、监理单位日常安全检查履职情况进行监督检查，对检查中发现或监理单位检查发现的未按照合同要求履职，造成安全文明施工不达标的应按照合同进行处罚。第二十九条 定期安全检查（一）建设单位应每月组织相关方有关人员进行不少于一次的综合大检查。检查重点应为相关方施工现场安全管理人员配备及到场履职情况，对查出的安全隐患、文明施工不达标情况对照合同进行处罚。（二）监理单位项目总监理工程师每月至少组织两次现场安全、文明施工检查。对查出的安全、文明施工不达标问题在监理例会上进行讲评，并督促施工单位进行整改，对达到处罚条件的向建设单位提出书面处罚建议。（三）施工单位项目负责人每月至少组织三次现场安全、文明施工大检查。各作业班班（组）长、专（兼）职安全员每周至少组织一次本班组作业区域的安全、文明施工检查，即查即改，及时消除隐患。第三十条 专项安全检查建设、监理、施工单位应根据工程施工进展情况组织开展的专项安全检查，专项安全检查应制定检查方案，明确检查时间、范围、内容及检查要求等，对检查发现的问题须制定整改计划进行整改，对达到处罚条件的应给予处罚。第三十一条 每次安全检查均应作好记录，检查记录应对存在的隐患和问题依据清楚、描述清晰，整改期限、要求和责任人要明确，整改结果要有复核意见，检查人、被检查人签字齐全，建立健全安全管理资料（检查记录详见附件*：相关方作业检查记录表）。第六章 安全隐患管理第三十二条 建设单位应根据实际情况，适时组织监理单位、施工单位进行建设工程安全生产隐患排查。特别在元旦、春节、“五一”、“十一”等重大节假日前，必须组织开展安全生产隐患排查治理工作，对节假日期间安全工作进行安排部署。第三十三条 安全隐患的排查重点：“一岗双责”安全生产责任制落实情况，安全生产工作督促检查情况，安全生产隐患治理情况，重大危险源的监管与防范情况，应急管理机制、队伍、预案落实情况等。第三十四条 对排查出的安全隐患，须根据隐患危害程度，督促相关方及时提出安全生产隐患的整治计划、整治方案，按照“责任落实、措施落实、经费落实、时间落实”的要求，由建设单位、监理单位督促相关方组织开展安全生产隐患治理。第七章 安全事故应急救援和调查处理第三十五条 相关方应当制定所承担建设工程的安全生产事故应急救援预案，建立应急救援组织、配备应急救援人员和应急救援器材、设备，并定期组织演练。第三十六条 相关方发生建设工程生产安全事故，须按照应急救援预案进行处置。同时按照规定及时、如实地向建设单位和有关部门报告。建设单位和有关部门接到报告后，应当按照规定如实上报。实行总承包的，由总承包单位负责事故上报工作。第三十七条 发生建设工程生产安全事故后，相关方按照应急救援预案采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，做出标记和书面记录，妥善保管有关物证。第三十八条 建设工程安全生产事故的调查、处理，按照有关规定执行。第八章 监督管理第三十九条 公司建设工程安全生产监管部门，依据本办法规定的职责，对建设工程安全生产工作实施监督管理，并对监督管理结果负责。第四十条 建设单位受总经理或主管副总经理授权具体实施建设工程安全生产管理工作，履行相关建设工程安全生产的监督管理职责。第四十一条 建设单位、相关方应针对工程项目建立安全监管制度和监管档案。第四十二条 公司建设工程安全生产管理相关部门，履行安全监督职责时，有权采取下列措施，有关单位和个人应当予以配合：（一） 要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料。（二） 进入建设工程施工现场进行安全生产监督检查。（三） 对违反建设工程安全生产管理规定的，责令限期改正。（四） 对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除。重大安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出并暂停施工。（五） 法律、法规和规章规定的其他措施。第四十三条 安全监管部门进入施工现场监督检查须*人及以上。检查人员应将检查及处理情况做出书面记录，并由检查人员和被检查项目的建设单位、监理单位、相关方的相关负责人签字。被检查项目的相关单位负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案。第四十四条 任何单位和个人不得阻挠、妨碍安全监管部门对建设工程安全生产的监督检查。第九章 奖 惩第四十五条 建设单位在工程开工前，不办理施工许可证或未向基建处进行备案，未履行安全生产责任的，******安委会呈报，安委会根据具体情节进行考核，扣减绩效分值。第四十六条 建设单位与相关方签订合同（要约）时，未将本办法作为合同（要约）附件执行的，在定期安全检查、日常安全检查和专项安全检查工作中，对查出的“三违”行为未按负面清单（附件*、*）进行处罚的，******绩效考核委员会呈报，绩效考核委员会根据具体情节进行考核，扣减当月绩效分值。第四十七条 相关方工作人员未履行安全生产责任的，应依照负面清单（附件*、*）对相关方进行处罚、通报，同时可以提请建设行政主管部门按照有关法律法规予以行政处罚。第四十八条 公司监管部门的监督人员，在建设工程安全生产监督管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，按照公司有关规定处理。第四十九条 公司鼓励员工对建设工程安全生产管理工作进行监督，任何人员提出建设工程安全生产过程中的安全质量隐患或整改建议。第十章 附 则第五十条 建设单位可依据本办法制定相关的细则。第五十一条 本办法由基建处负责解释。第五十二条 本办法自发布之日起施行，原《中核四*四有限公司建设工程安全生产管理办法》（制度〔****〕**号，版次：*）同时废止。 附件* 保密协议书甲方：中核四*四有限公司乙方：本协议为《XX服务合同》附件，本项目严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》执行，执行过程中就保密事项达成如下协议： *．知悉范围*.* 只限于甲乙双方从事该项目的相关人员介入和知悉该项目事项，不得擅自扩大知悉范围。*.* 乙方不得以任何形式或方法向甲方探询本项目知悉范围以外的其他涉密信息。*.* 甲方不得以任何形式或方法向乙方探询本项目知悉范围以外的其他涉密信息。*．保密期限涉及商业秘密、国家秘密的项目，在甲方未通知解密前，乙方负有保密义务。注明“普通商密、核心商密、秘密、机密、绝密”的合同文本，保密期限按照标明期限执行，到期后，未经甲方同意，乙方不得向第三方公开。*．保密义务*.* 乙方不得以任何方式在单位内部或向外宣传、报道涉及甲方提供的该技术服务项目相关信息。*.* 乙方不得将甲方提供的用于技术服务的各种文件、技术资料等向第三方转让或传播。*.* 乙方应对知悉甲方商业秘密、国家秘密的人员严格管控，对相关设施、设备严格管理。*.* 甲方不得将乙方提供的用于技术服务的各种文件、技术资料等向第三方转让或传播。*．保密责任*.* 甲乙双方按照《中华人民共和国保守国家秘密法》规定和本协议承担相应保密责任。*.* 甲乙双方有权对对方执行保密协议的情况进行监督和检查，对不符合保密规定的事项，及时纠正或进行查处，不得拖延。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人（签字）： （签字）： 年 月 日 年 月 日附件*： 现场安全文明施工管理协议发包人： 中核四*四有限公司 承包人： 一、发包人职责与权力*、工程建设期间，发包人根据国家、行业及上级要求，结合公司工程建设实际，制定安全文明施工管理相关规章制度及要求下发承包人执行，同时，有权根据国家、行业及上级要求对不适用的规章制度及要求进行修订，在新制度执行前，发包人须提前**日以书面形式通知承包人。*、工程建设期间，如承包人违反发包人安全文明施工管理相关规章制度，发包人有权依据现行有效的规章制度以《工程建设违约金处罚通知单》作出相应数额的违约金处罚，所罚款项分阶段在工程进度款或结算款支付中扣除，扣除的违约金不再返还承包人。*、工程建设期间，发包人所有安全文明施工管理规章制度、措施及要求均应与国家、行业安全管理法规、标准相一致，不应提出明显违背法规、标准的无理要求。二、承包人职责与权力*、合同签订后，承包人必须以正式文件形式明确工程现场安全管理组织机构（经法人代表授权），配备满足实际需要的现场安全管理人员，建立各项安全管理规章制度及岗位操作规程，落实******、中核四○四、矿区建委、矿区建设工程安全质量监督站、发包人、监理单位对安全生产的要求，按照横向到边、纵向到底的原则，明确本单位安全管理目标和各级人员的安全生产责任，负责本单位日常的安全管理，抓好各项安全管理措施的落实、进行现场巡回检查、及时落实事故隐患的整改，确保现场安全始终受控。*、合同执行期间，承包人应遵守并认真执行发包人在安全文明施工管理方面制定的各项规章制度及要求，根据国家法规要求，确保安全文明施工措施费的足额投入。本协议未尽事宜以发包人安全管理规章制度相关要求为准。发包人： 承包人：（公章） （公章）年 月 日 年 月 日 第二卷 第五章 委托人要求*. 工程综合说明 *.*工程概况 ***.******.***工程名称：中核四*四有限公司****年道路维修改造监理***.******.***工程地点及周围环境：甘肃矿区***.******.***工程规模内容及费用组成：(一)对生产调度区*栋楼给排水、暖、电线路、室内墙面、地面、顶棚、门窗、洁具的维修改造:(二)******公寓给排水、室内墙面、地面、顶棚、门窗、洁具的维修改造:(三)对原有建筑部分外立面进行保温等改造，部分建筑涉及到屋面防水及雨水管的改造:拆除原有屋面防水层、保护层，重新施工:(四)部分改造建筑周边的室外硬化。*. 工程概算投资额或建筑安装工程费：建筑工程费****.**万元、安装工程费****.**万元、结构加固费***万元。*.*建设依据 /。 *.*有关单位和机构***.******.*** 建设单位：中核四*四有限公司***.******.*** 采购机构：/***.******.*** 设计单位：*********.******.*** 地质勘探单位：/***.******.*** 质量监督：核工业工程质量监督第六中心站***.******.*** 采购投标管理机构：****** *.* 现场条件具备施工管理条件。*.*采购范围本工程全部建设内容施工阶段（含调试）、保修阶段监理工作。*.* 施工质量目标：合格*.* 施工进度计划****年*月*日前开工，****年*月**日前竣工。*.*监理服务期工程开工至竣工(如工期延长，监理服务期也相应进行调整，监理费用不作调整)。*.* 监理服务内容和要求（包括但不限于）:***.******.***参与图纸会审。***.******.***审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。***.******.***协助甲方做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经甲方同意下达开工令。***.******.***审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。***.******.***检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包商编制材料的供需计划。***.******.***对施工变更的签证，主持施工图交底，参与设计变更的签证，复核施工变更。***.******.***主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。***.******.***检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。***.******.***督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。***.******.***协助甲方对工程投资进行控制。***.******.***参加审核工程结算，协助甲方审核工程造价，降低工程费用。***.******.***及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报（月报）。***.******.***履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。***.******.***协助甲方组织进行交工验收。***.******.***完成监理规范要求的其他工作内容。 第三卷 第六章 竞标文件格式****年道路维修改造监理采购编号：/ 竞 标 文 件 竞标人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日目录 一、投标函及投标函附录 二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况） 三、联合体协议书四、投标保证金 五、监理费用清单 六、资格审查资料 七、监理纲要 八、其他资料 一、竞标函及竞标函附录 （采购人名称）： *．我方已仔细研究了 （项目名称）监理采购项目采购文件的全部内容， 愿意以人民币（大写） （¥ ）的投标总报价（其中，增值税税率为 ），监理服务期限： 日历天，按合同约定完成监理工作。 *. 我方的竞标文件包括下列内容：（*）投标函及投标函附录；（*）法定代表人身份证明或授权委托书；（*）联合体协议书（如有）；（*）投标保证金（如有）；（*）监理报酬清单；（*）资格审查资料；（*）监理大纲；…… 竞标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。 *．我方承诺在采购文件规定的投标有效期内不撤销竞标文件。*．如我方中标，我方承诺：（*）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；（*）在签订合同时不向你方提出附加条件；（*）按照采购文件要求提交履约保证金；（*）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。*．我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “竞标人须知”第 ***.******.*** 项规定的任何一种情形。*． （其他补充说明）。 投 标 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地 址： 网 址： 电 话： 传 真： 邮政编码： 年 月 日（二）投标函附录 序号条款名称合同条款号约定内容备注*总监理工程师 姓名： *监理服务期限 日历天 *合同价款确定方式 …… …………………… …………………… 投 标 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日二、法定代表人身份证明 竞标人名称： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （竞标人名称）的法定代表人。 特此证明。 附：法定代表人身份证复印件。 注：本身份证明需由竞标人加盖单位公章。 竞标人： （盖单位章） 年 月 日三、授权委托书 本人 （姓名）系 （竞标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改监理采购项目竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限： 。代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件 注：本授权委托书需由竞标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。 投 标 人： （盖单位章） 法定代表人： （签字） 身份证号码： 委托代理人： （签字） 身份证号码： 年 月 日四、联合体协议书 （所有成员单位名称）自愿组成 （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）监理采购项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。*. （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。*. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。*. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、竞标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。*. 联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。*. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同 履行完毕后自动失效。*. 本协议书一式 份，联合体成员和采购人各执一份。注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应 附授权委托书。联合体牵头人名称： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）联合体成员名称： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）联合体成员名称： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）…… 年 月 日六、监理报酬清单 *. 监理报酬清单说明*. 监理报酬清单 单位：人民币元序号监理报酬分项名称计算依据、过程和公式金额（元）备注* * * * * ………… 合计报价 七、资格审查资料 （一）基本情况表竞标人名称 注册地址 邮政编码 联系方式联系人 电 话 传 真 网 址 法定代表人姓名 技术职称 电话 技术负责人姓名 技术职称 电话 企业监理资质证书类型： 等级： 证书号：质量管理体系证书（如有） 类型： 等级： 证书号：营业执照号 员工总人数：注册资本 其 中高级职称人员 成立日期 中级职称人员 基本账户开户银行 技术人员数量 基本账户银行账号 各类注册人员 经营范围 竞标人关联企业情 况（包括但不限于与 竞标人法定代表人为同一人或者存在 控股、管理关系的不同单位） 备注 注：竞标人应根据竞标人须知第 ***.******.*** 项的要求在本表后附相关证明材料。境内竞标人以现金或 者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。（二）近年财务状况表竞标人应根据竞标人须知第 ***.******.*** 项的要求在本表后附相关证明材料。（三）近年完成的类似项目情况表 项目名称 项目所在地 委托人名称 委托人地址 委托人电话 合同价格 监理服务期限 监理内容 总监理工程师 项目描述 备注 注：竞标人应根据竞标人须知第 ***.******.*** 项的要求在本表后附相关证明材料。（四）正在监理和新承接的项目情况表 项目名称 项目所在地 委托人名称 委托人地址 委托人电话 签约合同价 监理服务期限 监理内容 总监理工程师 项目描述 备注 注：竞标人应根据竞标人须知第 ***.******.*** 项的要求在本表后附相关证明材料。（五）近年发生的诉讼及仲裁情况 注：竞标人应根据竞标人须知第 ***.******.*** 项的要求附相关证明材料。（六）拟委任的主要人员汇总表 序号本项目任职姓名职称专业执业或职业资格证明备注证书名称级别证号 （七）主要人员简历表 姓 名 年龄 执业资格证书（或上岗 证书）名称 职 称 学历 拟在本项目任职 工作年限 从事监理工作年限 毕业学校 年毕业于 学校 专业 主要工作经历 时 间 参加过的类似项目 担任职务 委托人及联系电话 注：竞标人应根据竞标人须知第 ***.******.*** 项的要求在本表后附相关证明材料。（八）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表 序号仪器设备 名称型号 规格 数量国别 产地制造 年份 用途 备注 八、监理纲要监理纲要应包括（但不限于）下列内容：一、监理工程概况； 二、监理范围、监理内容； 三、监理依据、监理工作目标； 四、监理机构设置（框图）、岗位职责； 五、监理工作程序、方法和制度； 六、拟投入的监理人员、试验检测仪器设备； 七、质量、进度、造价、安全、环保监理措施； 八、合同、信息管理方案； 九、组织协调内容及措施； 十、监理工作重点、难点分析；十一、对本工程监理的合理化建议。九、其他资料（一）竞标人承诺书竞标人承诺书致：采购人名称我方承诺不存在下列情形之一：（*）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（*）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；（*）与本采购项目的其他竞标人为同一个单位负责人；（*）与本采购项目的其他竞标人存在控股、管理关系；（*）为本采购项目的代建人；（*）为本采购项目的采购代理机构；（*）与本采购项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；（*）与本采购项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；（*）与本采购项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；（**）被依法暂停或者取消投标资格；（**）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（**）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（**）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（**）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（**）被最高人民法院在“信用中国”网站（***.******.***.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；（**）在近三年内竞标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的（以 检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；（**）法律法规或竞标人须知前附表规定的其他情形。竞标人： （盖章） 法定代表人或授权代表： （签字） 年 月 日