[*]如皋市城北街道****年一事一议财政奖补道路工程的招标公告项目编号B****************项目名称如皋市城北街道****年一事一议财政奖补道路工程标段编号B**********************标段名称如皋市城北街道****年一事一议财政奖补道路工程四标段招标人名称代理机构名称项目批准机关名称工程所须资金来源工程地点工程规模标段具体信息申请人可申请的最多标段数报名地点公告发布日期计划开工时间计划竣工时间公告开始时间****年*月**日公告结束时间****年*月**日工程类型市政工程施工申请人应当具备的主要资格条件申请人资质类别和等级拟选报名人员资质等级企业业绩、信誉项目经理(总监)/建造师业绩、信誉其他条件公告信息如皋市城北街道****年一事一议财政奖补道路工程四标段施工招标公告 *. 招标条件 本招标项目如皋市城北街道****年一事一议财政奖补道路工程四标段 （项目名称）已批准建设，项目业主为如皋市人民政府城北街道办事处 ，建设资金来自财政（资金来源），项目出资比例为***%。项目已具备招标条件，现对该项目如皋市城北街道****年一事一议财政奖补道路工程四标段（标段）的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 *. 项目概况与招标范围 *.*项目概况 ***.******.***建设地点：如皋市城北街道 ***.******.***建设规模：总投资约**.**万元； ***.******.***合同估算价：约**.**万 ***.******.***工期要求：**日历天，实际开工日期以业主开工报告日期为准。 ***.******.*** 其他:质量要求：合格； *.*招标范围：如皋市城北街道****年一事一议财政奖补道路工程四标段共*个标段，相应的标段内容如下：标段村名名称长（m）宽(m)厚(cm)面积（m*）最高限价（元/平方米）*标段复兴庄北园区路***.******.***.**狮 垛狮桥路***.******.***.**工程技术标准及要求详见招标文件，上表备注的施工内容，由中标方负责各项材料及施工费用。路基、路肩所需土方由中标方自行解决。 请各投标人自行踏勘现场，测算全部的路基、砼面层等所有工序费用，所有费用摊入混凝土面积中按每平方米报价。 浇灌路面水泥混凝土均使用商品混凝土（提供商品混凝土的企业必须具备预拌商品混凝土专业三级资质等级标准，同等条件下优先使用城北街道商混企业砼，投标人须自行踏勘施工现场，考虑商混运输路况，中标后不得以任何原因要求增加费用） 施工结果需满足业主或设计施工图、道路施工验收规范等所有要求，验收合格。投标报价需按最新营改增方案报价，投标全费用单价包含一切工程直接费、间接费、其他费、税金等全部费用。施工必须工完料清、杂物清除，垃圾运输(垃圾清运至业主指定位置)等所有费用，施工单位投标自行综合考虑纳入投标全费用单价并报价，施工中不再签证。 道路试验检测费，由承包人承担，在报价时分摊于综合单价中，检测单位由承包人自行选择。发包人抽检发生的检测费用由发包人承担，抽检的检测单位由发包人选择。 *. 投标人资格要求 *.*投标人须具备市政公用或公路工程施工总承包叁级以上（含叁级），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 *.*投标人拟派项目负责人须具备市政公用或公路工程二级建造师及以上（含二级），具备有效的安全生产考核合格证书；不得担任其他在建工程项目的项目负责人，项目经理必须为本工程委托代理人，且必须满足下列条件： （*）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 （*）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满*个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。 *.* 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求： （*）业绩要求：本工程无。 (*) 养老保险需提供社保部门出具的在投标单位缴纳的****年*月*日至****年*月**日的缴费明细【首次招标公告发布之日起前*个月，如首次招标公告发布之日为****年*月*日，则养老保险至少应从****年*月*日起缴纳，以此类推。如果为新成立企业（营业执照中的成立日期至首次招标公告发出之日不足*个月），则提供首次招标公告发布之日前*个月的缴费明细，即为****年**月*日至****年*月**日的缴费明细】。 （*）自 ****年*月*日以来，企业无法院认定为失信行为（须经过最高人民法院“中国执行信息公开网”查询）； *.* 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第***.******.***项规定的情形。 *.* 本次招标不接受（接受/不接受）联合体投标。 采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第***.******.***项的规定。 *. 招标文件的获取 *.*招标文件获取时间为： ****年*月** 日至****年*月**日** 时**分； *.*招标文件获取方式：投标人使用“南通CA数字证书”登录“南通市公共资源交易平台”获取； *.*招标文件每套售价 ***元，售后不退。 *. 投标截止时间 *.* 投标截止时间为 ：****年*月**日**时**分。 *.*逾期送达的投标文件，招标人不予受理。 *. 资格审查 本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。 *. 评标方法 本次招标采用 合理低价法 ，评标标准和方法详见招标文件第三章。 *. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在江苏建设工程中国建设招标网、南通市公共资源交易网上发布。 *. 联系方式 招 标 人：如皋市人民政府城北街道办事处 招标代理机构：南通****** ****年*月** 日 招标人联系方式地址联系人传真电话邮编E－mail招标代理机构联系方式地址联系人传真电话邮编E－mail报名信息请申请人于 至，每天上午时分 至时分，下午时分 至时分（公休日，节假日除外）到 报名，报名经办人须携带本人身份证件，并于至，每天上午时分至时分，下午时分至时分（公休日、节假日除外）到获取 。特殊公告[*]如皋市城北街道****年一事一议财政奖补道路工程四标段施工招标公告 *. 招标条件 本招标项目如皋市城北街道****年一事一议财政奖补道路工程四标段 （项目名称）已批准建设，项目业主为如皋市人民政府城北街道办事处 ，建设资金来自财政（资金来源），项目出资比例为***%。项目已具备招标条件，现对该项目如皋市城北街道****年一事一议财政奖补道路工程四标段（标段）的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 *. 项目概况与招标范围 *.*项目概况 ***.******.***建设地点：如皋市城北街道 ***.******.***建设规模：总投资约**.**万元； ***.******.***合同估算价：约**.**万 ***.******.***工期要求：**日历天，实际开工日期以业主开工报告日期为准。 ***.******.*** 其他:质量要求：合格； *.*招标范围：如皋市城北街道****年一事一议财政奖补道路工程四标段共*个标段，相应的标段内容如下：标段村名名称长（m）宽(m)厚(cm)面积（m*）最高限价（元/平方米）*标段复兴庄北园区路***.******.***.**狮 垛狮桥路***.******.***.**工程技术标准及要求详见招标文件，上表备注的施工内容，由中标方负责各项材料及施工费用。路基、路肩所需土方由中标方自行解决。 请各投标人自行踏勘现场，测算全部的路基、砼面层等所有工序费用，所有费用摊入混凝土面积中按每平方米报价。 浇灌路面水泥混凝土均使用商品混凝土（提供商品混凝土的企业必须具备预拌商品混凝土专业三级资质等级标准，同等条件下优先使用城北街道商混企业砼，投标人须自行踏勘施工现场，考虑商混运输路况，中标后不得以任何原因要求增加费用） 施工结果需满足业主或设计施工图、道路施工验收规范等所有要求，验收合格。投标报价需按最新营改增方案报价，投标全费用单价包含一切工程直接费、间接费、其他费、税金等全部费用。施工必须工完料清、杂物清除，垃圾运输(垃圾清运至业主指定位置)等所有费用，施工单位投标自行综合考虑纳入投标全费用单价并报价，施工中不再签证。 道路试验检测费，由承包人承担，在报价时分摊于综合单价中，检测单位由承包人自行选择。发包人抽检发生的检测费用由发包人承担，抽检的检测单位由发包人选择。 *. 投标人资格要求 *.*投标人须具备市政公用或公路工程施工总承包叁级以上（含叁级），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 *.*投标人拟派项目负责人须具备市政公用或公路工程二级建造师及以上（含二级），具备有效的安全生产考核合格证书；不得担任其他在建工程项目的项目负责人，项目经理必须为本工程委托代理人，且必须满足下列条件： （*）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 （*）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满*个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。 *.* 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求： （*）业绩要求：本工程无。 (*) 养老保险需提供社保部门出具的在投标单位缴纳的****年*月*日至****年*月**日的缴费明细【首次招标公告发布之日起前*个月，如首次招标公告发布之日为****年*月*日，则养老保险至少应从****年*月*日起缴纳，以此类推。如果为新成立企业（营业执照中的成立日期至首次招标公告发出之日不足*个月），则提供首次招标公告发布之日前*个月的缴费明细，即为****年**月*日至****年*月**日的缴费明细】。 （*）自 ****年*月*日以来，企业无法院认定为失信行为（须经过最高人民法院“中国执行信息公开网”查询）； *.* 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第***.******.***项规定的情形。 *.* 本次招标不接受（接受/不接受）联合体投标。 采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第***.******.***项的规定。 *. 招标文件的获取 *.*招标文件获取时间为： ****年*月** 日至****年*月**日** 时**分； *.*招标文件获取方式：投标人使用“南通CA数字证书”登录“南通市公共资源交易平台”获取； *.*招标文件每套售价 ***元，售后不退。 *. 投标截止时间 *.* 投标截止时间为 ：****年*月**日**时**分。 *.*逾期送达的投标文件，招标人不予受理。 *. 资格审查 本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。 *. 评标方法 本次招标采用 合理低价法 ，评标标准和方法详见招标文件第三章。 *. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在江苏建设工程中国建设招标网、南通市公共资源交易网上发布。 *. 联系方式 招 标 人：如皋市人民政府城北街道办事处 招标代理机构：南通****** ****年*月** 日 报名信息请申请人于 时分，至时分（公休日，节假日除外）到 报名，报名经办人须携带本人身份证件，并于时分，至时分（公休日、节假日除外）到提交资格预审文件。相关附件招标文件正文.pdf