黑龙江哈尔滨市轨道交通3号线二期工程给、排水外网工程施工
查看隐藏内容（*）需先登录
招投标编码：SG****G*****公告发布日期：****-**-**报名开始时间：****/*/** *:**:**报名截止时间：****-**-**报名地点黑龙江省公共资源交易网招标代理机构：******联系电话：****-********联系人：周岩青工程概况：工程名称：哈尔滨市轨道交通*号线二期工程给、排水外网工程施工建设单位：******招标方式：公开招标工程地点：******招标范围：公告说明：哈尔滨市轨道交通*号线二期工程给、排水外网工程施工一标段招标公告
招标编号：SG****G*****-*（HTCL-******-*）
*. 招标条件
本招标项目哈尔滨市轨道交通*号线二期给、排水外网工程已由黑龙江省发展和改革委员会以黑发改铁航函[****]**号文件批准建设，招标人******。建设资金来自财政资金和银行贷款。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
*. 项目概况与招标范围
*.*项目名称：哈尔滨市轨道交通*号线二期工程给、排水外网工程施工一标段
*.*建设地点：哈尔滨市。*.*建设规模：哈尔滨市轨道交通*号线二期工程一标段，太平桥站至油坊街站（太平桥站，大有坊街站，先锋路站，海河东路站，会展中心站，湘江路站，珠江路站，公滨路站，油坊街站，共计*站）给、排水外网工程施工。*.*施工期：计划开工日期****年*月*日，竣工日期****年**月**日，总工期***日历天(具体每个站施工时间按发包人指令)。
*.*质量标准：合格
*.*招标内容：哈尔滨市轨道交通*号线二期工程给、排水外网工程施工一标段总承包，具体见工程量清单。
*.*本项目分为二个标段，招标控制价*******.**元。
*.*本项目投标人可以同时投哈尔滨市轨道交通*号线一期工程给、排水外网工程施工的第一、第二标段和哈尔滨市轨道交通*号线二期工程给、排水外网工程施工的第一、第二标段，但最多只能中标一个标段。
*. 投标人资格要求
*.*本次招标要求潜在投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
*.*投标人拟派的项目经理须须具备市政公用工程二级及以上建造师注册执业资格证书，具备市政工程相关专业高级职称，具备有效的安全生产考核合格证书，证企相符且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
*.*施工现场组织机构至少应包括项目经理、施工员、质量员，安全员各*人（施工员、质量员应为市政相关专业、安全员需具备有效的安全生产考核合格证书）。*.*本次招标不接受联合体投标。
*.*资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
*.*投标人、法定代表人及拟派项目经理如被最高人民法院在"信用中国"网站（***.******.***.cn）列入失信被执行人名单的，其投标将被否决。
*.*投标人、其法定代表人及其项目经理近*年如有行贿犯罪行为（近三年是指本公告发布之日起前三年至投标截止时间内，本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。*.*本项目将按照哈尔滨市住房和城乡建设局《关于建立建设领域欠薪企业网上通报机制的通知》文件执行，投标人在“哈尔滨市政府网站”（http://***.******.***.***:****/zzcxqqjl.jsp）被通报的欠薪企业，其投标将被否决。
*. 招标文件的获取
*.*潜在投标人应先在“黑龙江公共资源交易网”（
http://***.******.***）进行用户注册、办理数字证书,使用数字证书登录“黑龙江公共资源交易网”上的“交易平台”，下载招标文件。下载时间为****年*月**日**时**分至****年*月**日**时**分（北京时间，下同）。
有关手续请查看“黑龙江公共资源交易网”中的《关于黑龙江公共资源交易平台用户注册及办理数字证书的说明》。
*.*招标文件每标段****元/份。潜在投标人使用数字证书通过“黑龙江公共资源交易网”在线支付下载。投标人点击“文件获取”，选择拟参与的交易项目，在线缴纳文件费，购买成功后需要立即选择保证金缴纳银行。
*.*潜在投标人应在****年*月**日**时**分前通过在线下载方式获取招标文件、工程量清单及图纸。
*. 投标文件的递交
*.* 投标文件递交方式为网上递交，投标截止时间为****年*月**日**时**分。开标时间为****年*月**日**时**分。
*.* 在投标截止时间后递交的电子投标文件，系统不予接收。
*. 踏勘现场和答疑安排
*.*招标人不统一组织踏勘现场。
*.*招标人对招标文件的澄清通过网上进行。
*. 开、评标方式
*.* 本项目采用线上开标，投标人无需到达开标现场解密（各投标人开标时间起在单位远程解密即可）。
*.* 投标人的授权代理人须于****年*月**日**时**分前递交密封后的使用电子投标编制工具（正式版）编制的工程量清单电子版，递交地点为哈尔滨市公共资源交易中心（哈尔滨市南岗区中山路***号市民大厦）四楼开标室，逾期不予接收。
*. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在黑龙江公共资源交易网（http://***.******.***）；
黑龙江工程招投标网（http://***.******.***）；
哈尔滨公共资源交易网-建设工程"（http://***.******.***/）及哈尔滨公共资源交易中心电子大屏幕上发布。
*、其他
*.*参加本次投标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人（拟派建造师）参加所有阶段的开标会。企业投标后，凡到场的投标企业法定代表人或委托代理人人证不符、或没有按照招标文件规定参加开标会，均按投标人自动弃标处理，其投标文件不再参与后续的评审。
*.*本项目将按哈尔滨市住房和城乡建设局“关于****年度哈尔滨市建筑企业综合信用评价有关情况的通报”文件执行，“***家企业(含外埠企业**家)因连续两年被评价为不合格企业，将按照相关规定清出我市建筑市场；*家企业被省住建部门清出黑龙江省建筑市场。”名录内的企业参加本项目投标将被否决。
*.*招投标活动中各利害关系人和人民群众发现有强揽工程、恶意竟标等问题线索的，请及时进行举报。哈尔滨市招投标领域扫黑除恶专项斗争举报受理中心举报电话：****-*******、********；哈尔滨市住房和城乡建设局举报电话：****-********；哈尔滨市建设工程招投标办公室举报电话：****-********、********、********。
*.*本项目将按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》（建市〔****〕**号）文件要求，对项目管理人员及施工现场建筑工人进行实名制管理。
*.*根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在获取招标文件期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起*日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的，将严格按照国家及省市有关规定严肃处理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
**.联系方式
招 标 人：******
地 址：哈尔滨市南岗区西大直街***号
联 系 人：周立萍
电 话： ****-********
电子邮件：******
招标代理机构：******
地 址：哈尔滨市南岗区汉水路***号
联 系 人：申明慧 周岩青
电 话： ****-********
***********
电子邮件：******
开户银行：******哈尔滨开发区支行
账号：***************
****年*月**日工程描述：结构形式：其它预计合同额(万元)：******公告附件：
