福建顺昌县华阳山合掌岩旅游景区路网工程设计施工总承包[变更公告]
查看隐藏内容（*）需先登录
顺昌县华阳山合掌岩旅游景区路网工程设计施工总承包[变更公告]
发布时间：****-**-** **:**信息来源：南平市招标投标服务中心原文链接地址
顺昌县华阳山合掌岩旅游景区路网工程设计施工总承包
答疑（一）
至各投标人：
*、根据《公路工程设计施工总承包管理办法》中第五条规定，公路工程总承包招标应当在初步设计文件获得批准并落实建设资金后进行，本项目并不满足公路工程总承包招标要求。
答：根据《福建省人民政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》（闽政办〔****〕*** 号）中第三点：建设单位可以根据项目特点，自行决定在可研批复或者初步设计审批后采用工程总承包模式发包。
*、问：招标文件P**, ***.******.***条款中提出问题的截止时间与招标文件P**,***.******.***条款要求澄清招标文件的截止时间不一致，请问以哪个时间为准？
答：招标文件投标须知前附表第***.******.***条提问截止时间是指召开投标预备会的：“投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。”本项目不召开投标预备会，故***.******.***条款提出问题的截止时间不适用。招标文件投标须知前附表第***.******.***条：“投标人要求澄清招标文件的截止时间修正为：****年*月*日**时**分前。”
*、问：招标文件P**,*.*（*）项目经理的资格要求（*）设计负责人的资格要求中应当具备工程设计类注册执业资格，与招标文件P**投标人须知中*.*条款矛盾，是否以投标人须知中要求为准？
答：项目负责人相关要求以投标人须知*.*条款为准。
*、问：招标文件P**, ***.******.***条款要求附年检合格的证明材料，现工商系统已取消对营业执照的年检，是否将该条款修改为“***.******.*** “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的扫描件。”
答：招标文件***.******.***条款修改为：***.******.***“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的扫描件。
*、问：投标制作系统上需要传一份投标文件正文（正文包括技术文件部分），招标文件P***、P***为技术文件部分，技术文件为暗标，请问该模块如何上传？
答：按招标文件投标须知前附表第**项“电子招标投标”中第*点“特别提醒”条款为准。
*、问：招标文件第七章投标文件格式中“投标人： （盖单位章）”部分是否只需填写独立投标人或联合体牵头人单位名称？
答：投标文件中涉及到填写“投标人： （盖单位章）”的均只需填写独立投标人或联合体牵头人单位名称。
*、问：招标文件P**投标人须知***.******.***条款中关于签字或盖章要求与招标文件P**第*点的要求不一致，请明确。
答：投标文件中涉及到签字盖章的具体要求以投标人须知***.******.***条款为准。
*、问：为方便发包人管理、简化付款程序，若以联合体形式中标该项目，请问各款项是否统一汇入联合体牵头方账户？
答：招标文件P**附件一《合同协议书》第*条 “*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款”。修改为“*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。若联合体中标，则项目的款项支付全部由发包人统一汇入联合体牵头方账户，承包人开具给发包人的发票均由联合体牵头方向发包人统一开具。”
*、问：招标文件P**，***.******.***条款投标有效期为**天，与招标文件P**，***.******.***条款不一致，请明确。
答：该项目投标有效期为：投标截止时间起**天。
**、问：技术文件页数是否有规定。
答：技术文件图纸按照不超过***页编制。
**、问：招标文件中未明确互通收费站建设规模。
答：按工可中收费车道规模根据国家相关规范测定。
**、问：招标文件中未明确房建工程中是否包含二次装修内容。
答：二次装修在后期招商后由建设单位结合******进行设计。
**、问：招标文件中未明确土壤中氡浓度测定是否在本次招标范围内。
答：土壤中氡浓度由建设单位委托具备专业资质的单位进行测定。
**、问：招标文件中未明确电力外架空线路工程是否包含在本次项目中。
答：电力外架空线路工程不包含在本次招标范围。
**、问：招标文件中P**“本款补充第***.******.***项、第***.******.***项：***.******.***承包人的设计责任与义务
(*)承包人应根据发包人提供的设计图纸等基础资料，……设计图审查费用由承包人承担。”
建议修改为“(*)承包人应根据发包人提供的设计图纸等基础资料，……设计图审查费用由承包人承担，其中房建工程图审需由建设单位与图审中心签订合同并结算费用”。
答：本条款修改为：(*)承包人应根据发包人提供的设计图纸等基础资料，……设计图审查费用由承包人承担，其中房建工程图审需由建设单位与图审中心签订合同并结算费用。
**、问：招标文件中描述为“沿江快速通道（即国道G***提级改造）因客观因素存在可能影响实际开工日期，具体开工日期及工期由项目业主以书面形式另行通知。”是否说明本子项目的施工工期不在**个月范围？还是说工期也是**个月，具体开工时间另行确定？
答：沿江快速通道子项目的施工工期**个月，具体开工时间另行确定。
**、问：沿江快速通道可能存在影响实际工期的问题，是否可以甩项交竣工验收？
答：本项目按照子项目交工验收。
**、问：招标文件中第*.*建设规模与工可文件不符，请问以哪个为准？
答：按本项目补充通知（一）执行。
**、问：招标文件中未明确本工程子项目③服务区（含旅游集散中心）是否包含石化设计（服务区加油站），未明确加油站等级。
答：包含石化设计（服务区加油站），以后续通过审查文件中加油站等级确定。
**、问：本工程子项目③服务区（含旅游集散中心）是否属于高速公路项目？若不属于高速公路项目，是否需进行规划报批？
答：属于高速公路项目。
**、问：技术文件中的图表是否设置图框？
答：不要求设置图框。
**、“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”投标人自行添加在投标格式第八点“其他资料”中并说明相关情况（格式自拟），若存在重大诉讼及仲裁情况的须附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
当招标文件、招标的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。本补充通知内容作为顺昌县华阳山合掌岩旅游景区路网工程设计施工总承包（招标编号：闽联审南招【****】***号）组成部分，与招标文件均具有同等法律效力。
招 标 人: 顺******
招标代理单位: 福建******
****年*月**日
