江西进贤县人民法院温圳法庭新建工程
查看隐藏内容（*）需先登录
进贤县国有投资小型工程建设项目发包信息进建小型发字［****］ * 号企 业 须 知项目名称进贤县人民法院温圳法庭新建工程建设地点进贤县温圳镇工程立项批准文件进发改复［****］***号设计单位江西省建筑设计研究总院工程总投资约***.*万元建筑面积****.**㎡结构类型及层数框架结构/*层工期要求 ***日历天质量要求合格计划开工日期****年*月*日 计划竣工日期****年**月**日要约价***.*万元企业资质等级要求建筑工程总承包三级（含）以上注册建造师专业及等级建筑工程贰级（含）以上项目公示时间 ****年 * 月**日地点进贤县人民政府网http://***.******.***.cn/jsgc/index.jhtml发包人进贤县人民法院联系人黄 阳/***********代理机构******联系人左亚凡/***********抽取时间时间****年 *月**日 *:**地点进贤县公共资源交易中心资金来源财政资金资金到位情况已到位（一）、工程概况：*、工程范围本项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容，详见施工图纸及工程量清单。*、现场施工条件（*）用地面积：已审批（*）场地情况：符合施工要求（*）施工水电：符合施工要求（*）勘探资料：符合施工要求（二）参加抽取的企业资格条件：*、拟参加的企业必须为《进贤县国有投资小型工程建设项目施工承包商诚信库》中的建筑工程类别库中单位。*、应具有建筑工程总承包三级（含）以上资质。*、注册建造师专业及等级：建筑工程贰级（含）以上。*、参与本项目抽取企业须携带本单位法人授权委托书及本人身份证进行签到，在规定抽取时间之前完成签到的企业视为参加本工程项目抽取的企业；抽取细则按政府管理办法：项目业主第一次抽取入围企业。施工承包商诚信库内报名的一级资质及以上企业全部入围；报名的二级资质企业随机抽取该库本级资质的**%取整入围；报名的三级资质企业随机抽取该库本级资质的**%的企业取整入围；（当诚信库内的二级企业家数不能满足取整入围的条件时则全部视为三级企业参与三级企业的抽取，抽取比例为两级库总数的**%取整入围）项目业主第二次在入围企业中随机抽取一家施工承包商。（三）要约价的解释：*、计价采用的定额及费用定额为《GB*****-****建设工程工程量清单计价规范》、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（****）、《江西省通用安装工程消耗量定额及单位估价表》（****）；*、信息价采用：《南昌市建设工程造价信息》造价管理部门****年*期造价信息指导价；*、工程计费标准：土建按相应类标准计取工程费用；安装按相应类标准计取工程费用；装修按相应类标准计取工程费用；园林按相应类标准计取工程费用；市政按相应类标准计取工程费用。*、信息价缺项的材料价格：土建：如有缺项、暂按当地市场价安装：如有缺项、暂按当地市场价装饰：如有缺项、暂按当地市场价园林：如有缺项、暂按当地市场价市政：如有缺项、暂按当地市场价*、工程施工要求：模板采用九夹模板 ；脚手架采用 钢管脚手架 ；垂直运输机械采用 塔吊 ；混凝土采用商品混凝土；混凝土骨料采用 卵石 。（四）合同：*、工程担保：实行履约保证金担保，履约保证金为合同价款**﹪；接到中标通知书后*天内提交；*、工程工期：发包人要求的施工工期***日历天。*、工期延误：赔偿金额详见施工合同元/日历天；赔偿费限额为合同价格的 详见施工合同%；赔偿费限额 详见施工合同 元。*、实际施工工期提前于合同工期的奖励：赶工措施费 / ；提前竣工奖 / 。*、达到优良工程的奖励：合同价格的 / ％；按建筑面积 / 元/平方米。*、未达到优良等级的罚金：合同价格的 / ％；按建筑面积 / 元/平方米。*、工程预付款：合同正式签署后 / 天内，向承包人预付合同价款 / ％工程预付款。*、预付款抵扣工程款时间：当工程款付至 / 时，预付款开始抵扣工程款。*、工程款的支付：详见施工合同。其它需要说明的事项：*.建造师及八大员必须在岗在位，拟承包单位建造师、八大员须持有效岗位证书及本人身份证原件和复印件到进贤县招标办打卡押证，并由法人签订中标承诺及涉黑涉恶表；*.本项目招标代理费、开标所涉及到的相关费用等由承包单位支付。发包单位法定代表人（章）监督机构备案情况备案受理人：负责人：（章）
