福州临空经济区马山一路及连接线道路工程（施工）澄清、说明、补正（一） 招标项目编号：E******************* 各投标人：一、招标人及招标代理机构发布的补正内容如下: *、招标文件第*章投标须知前附表第**条款修改为：****分包□不允许√允许，允许分包内容： 承包人不得将主体、关键性工作分包给第三人。接受分包的第三人资格、资质要求：应具备承担相应专业工程的资质并经发包人审批同意后 *、招标文件第*章专用合同条款***.******.***修改为“ ***.******.***分包的确定允许分包的专业工程包括：本工程允许对工程承包范围内的专业工程部分进行分包，但必须经过发包人的审批同意。允许分包的专业工程包括：承包人不得将主体、关键性工作分包给第三人。经发包人审批同意后，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。允许专业分包的工程范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程，专业分包的工程量累计不得超过总工程量的**%。未经发包人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。其他关于分包的约定：发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。承包人因转包、违法分包、挂靠而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担 。 *、资格文件格式中十四、投标承诺书修改为： 十四、投标承诺书 （招标人名称）： 我方已仔细研究了（项目名称）施工招标文件的全部内容，参加本项目投标，现郑重承诺如下：*、我方承诺：截止目前，我方和拟派本工程项目管理班子成员没有存在因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标。*、我方已经充分了解相关的规定，一旦我公司成为中标候选人，同意你方按照相关规定通过中国裁判文书网对我方的行贿犯罪档案进******（自开标之日起前*年内）和法定代表人及其拟任项目负责人（自开标之日起前*年内），存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，******中标候选人资格并没收投标保证金。*、我单位未存在下述情形：①资质证书有效期届满未办理延续手续的；②不再符合相应建筑企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的。*、在本工程开工前，如果未根据招标项目实际情况和招标文件要求选用建机一体化企业并及时到位进场，本公司愿意放弃本工程的中标资格。*、现场所有人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。*、拟派驻本工程项目的管理人员按闽建建【****】** 号文、闽建建【****】** 号文及招标文件规定配备。中标后本项目经理部工程收入依法在福州地区缴纳相关税费。*、我单位未存在下述情形：（*）投标截止时，我单位仍因不符合相应建筑企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的；（*）投标时，我单位和拟派本工程项目管理班子成员因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标；（*）投标截止时，我单位仍处于被福建省住房和城乡建设厅列入“质量安全黑名单”、或“文明施工黑名单”、或“欠薪黑名单”管控有效期内，且未移出“黑名单”的；（*）投标截止时，拟派的项目负责人仍处于被福建省住房和城乡建设厅列入“质量安全黑名单”、或“文明施工黑名单”管控有效期内，且未移出“黑名单”的。（*）我方属于福建省住房和城乡建设厅公布的建筑市场主体“黑名单”的单位。*、我方承诺本投标文件中所提交的声明、承诺和所附上的资料在各方面都是完整、真实和准确的。如若弄虚作假，******中标资格（已经签订合同的，你方有权单方面解除合同），并没收投标保证金（已签订合同的，从履约保证金中扣除投标保证金等额款项）；造成你方损失的，赔偿相应损失。同时，我公司将接受你方按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并承担全部责任。*、若我方自动放弃中标资格（或中标候选人资格）的，我方同意贵单位没收我方的投标保证金。上述承诺，贵单位（招标人）有权对其内容进行核查，如发现有不实之处并经查实后，贵单位有权取消我方的投标资格或中标候选人资格或中标资格，并没收我方投标保证金。如果贵单位因此遭受损失，我方应予以赔偿，并且承担相应的法律责任。特此承诺！投标人： （盖投标人单位公章）法定代表人或其委托代理人： （盖章或签字）日 期：年月日 *、商务文件格式中二、投标函附录修改为：“序号项目内容合 同条款号约定内容备 注*缺陷责任期**.*缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算，为**个月*承包人履约担保金额*.*承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：（*）履约担保金额：为签约合同价的**% （*）履约担保形式：以现金或银行保函方式提交。现金及银行保函方式须满足相关规定。履约担保以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具,所需费用由承包人承担。（*）履约担保提交时间：收到中标通知书之日起*天内，签订合同协议书之前提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，招标人将依法重新确定中标人。（*）履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。如实际总工期超过履约担保的有效期，需延长有效期至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长有效期的，发包人有权暂扣与履约担保金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后**天内无息退还。（*）履约担保退还：采用现金形式提交履约担保金的，于工程验收合格后**天内无息退还。*分包*.*允许分包的专业工程包括：承包人不得将主体、关键性工作分包给第三人。经发包人审批同意后，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。允许专业分包的工程范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程，专业分包的工程量累计不得超过总工程量的**%。未经发包人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。其他关于分包的约定：发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。承包人因转包、违法分包、挂靠而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担 。*逾期竣工违约金***.******.***逾期竣工违约金的计算方法：施工工期每延误一天承包人向发包人支付*****元人民币的违约金，由发包人直接从工程款中扣抵或从承包人的履约担保中支取，当上述工期延误超过**天时，发包人有权没收承包人的履约担保并且发包人可单方面解除合同。如确因发包人或不可抗力的原因造成停工影响工期的，由发包人和监理单位确认后可免予支付。*逾期竣工违约金最高限额***.******.***逾期竣工违约金的最高限额：签约合同价的**%。*预付款额度***.******.***预付款额度：签约合同价（不含暂列金）的**%。 *质量保证金扣留百分比***.******.*** *%的工程款。投标人： （盖单位公章）法定代表人： （盖章） 二、招标人及招标代理机构对各投标人提出的质疑答复如下：问题*、 招标文件中未明确行贿犯罪记录年限，请代理予以明确。 答：中标结果公示期间，招标人将通过中国裁判文书网对中标候选人及其法定代表人和项目负责人进行行贿犯罪档案查询，查询结果以中国裁判文书网查询到的法院判决文书为准。若发现存在行贿犯罪记录的（中标候选人自开标之日起前*年内，中标候选人的法定代表人及其拟任项目负责人自开标之日起前*年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的），将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人未存在行贿犯罪行为记录的，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，并向中标人发出中标通知书。问题*、在提交投标文件时是否可以不提供《主要材料设备品牌明细表》，中标后由中标人提供招标人审核？答：提交投标文件时可以不提供。详见《主要材料设备参考品牌明细表》的说明。问题*、在提交投标文件时，是否不需要提交《拟分包企业情况》表，中标后由中标人按招标文件要求将分包企业的信息及资料提交招标人审核？答：在递交投标文件时，可以不提供，中标后按规定提供。 招标文件其他内容作相应修改。当招标文件、招标文件的澄清、修改或补充通知对在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。本澄清、说明、补正（一）作为《招标文件》的组成部分，与《招标文件》具有同等法律效力，投标人请按上述要求执行。各投标人应随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。 招标人：福州****** 招标代理机构：****** 日期：****年*月 **日