江苏泰州靖江市人民法院羁押室通道改建及装修工程
查看隐藏内容（*）需先登录
靖江市人民法院羁押室通道改建及装修工程
发布时间：****-**-** **:**信息来源：靖江市公共资源交易系统原文链接地址靖江市人民法院羁押室通道改建及装修工程的招标公告 （项目编号：****************) *、招标条件 本招标项目靖江市人民法院羁押室通道改建及装修工程已由相关部门批准建设，招标人为靖江市人民法院，现委托中证房******负责招标事宜。建设资金来自财政。项目已具备招标条件，现对该项目的靖江市人民法院羁押室通道改建及装修工程进行公开招标。 *.项目概况与招标范围及付款方式 *.*项目概况 (*)建设地点：靖江市阳光大道*号 (*)工程规模及特征描述（含本次招标项目的投资额、建筑面积、层数等）： (*)计划开工日期：，计划工期：**日历天 *.*招标范围及标段划分 标段编号 标段名称 发包内容 合同估算价（万元） ****************-BD-*** 靖江市人民法院羁押室通道改建及装修工程 以图纸和工程量清单为准。 ***.** *.*付款方式 第一次付款（预付款）：本工程施工合同签订及合同信息归集完成后，发包人于本工程开工前的*个日历天内向承包人支付合同价款的**%作为预付款，其中预付款的**%作为本项目人工费用（该费用直接转账至本工程农民工工资专用账户）。承包人向发包人提交银行预付款担保（与预付款等额）作为本合同附件，待现场完成工程量超过合同工程量的**%后退还。第二次付款：合同内容完成、经验收合格后，付至合同价的**%。第三次付款：合同内容完成、经验收合格、甲方在收到项目审计报告后付至审计价的**%；第四次付款：余款待两年质保期满后一次性付清。 *.投标人资格要求 *.*本次招标要求投标人须具备[建筑装修装饰工程二级](含)以上或者[建筑装饰装修工程设计与施工二级](含)以上并且[电子与智能化工程贰级](含)以上或者[建筑智能化工程设计与施工二级](含)以上并且[钢结构工程三级](含)以上资质，其中，投标人拟派项目负责人须具备[建筑工程二级](含)以上。且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。 *.*本次招标接受 联合体投标。 *.*各投标人可参加上述*个标段投标，但最多允许中标*个标段。 *.*投标人或拟派项目负责人应具备其他要求: 资质要求：*、必须是独立的企业法人，具有有效的营业执照；*、必须具有建设行政主管部门颁发的([建筑装修装饰工程二级](含)以上或者[建筑装饰装修工程设计与施工二级](含)以上)并且([电子与智能化工程二级](含)以上或者[建筑智能化工程设计与施工二级](含)以上)资质并且[钢结构工程三级](含)以上资质，并在有效期内；*、必须具有有效的《安全生产许可证》，并在有效期内；*、必须具有有效的开户许可证；项目负责人要求：*、本单位注册的【二级建造师（建筑工程）】（含）以上，并在有效期内；须具备电气相关专业的工程师职称；*、具有建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产考核合格证》（B证）；*、具有在投标人处缴纳的社保证明（***.******.***）；*、项目负责人还必须满足下列条件之一：*、（*）项目负责人是非变更后无在建工程的。（*）项目负责人是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满*个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过***天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的。（*）项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。*、项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：a、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；b、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。财务要求：提供财务状况情况（由中介机构出具的****年度、****年度、****年度的财务审计材料，包括审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表）。信誉要求：未被“信用中国（http://***.******.***.cn/）”网站中列入《失信被执行人名单》、《重大税收违法案件当事人名单》。 *.*其他要求： 详见招标文件 *.招标文件的获取 *.*企业进行获取招标文件前需办理“江苏CA数字证书”，完善“靖江市公共资源交易网”企业信息库内相关资料，方可进行网上操作。 （*）“江苏CA数字证书”办理流程：先至泰州市市民服务中心“江苏CA数字证书”窗口办理CA认证及电子签章（联系人：华雅静，联系电话：****-********），再登录靖江市公共资源交易网会员平台自主网上激活。（*）完善企业信息库流程：登录“靖江市公共资源交易网”公共资源会员平台注册、完善企业诚信库（咨询电话****-********），详见网站首页-业务指导中的《完善工程诚信库所需材料及企业诚信库申报流程》。（*）投标单位使用CA锁登录“靖江市公共资源交易网”公共资源交易平台，选择本项目标段，完成招标文件网上支付后，在规定时间内下载招标文件。 招标文件下载时间：****年**月**日至****年**月**日止。 *.*招标文件每套售价***.**元（叁佰零伍圆整），售后不退。 *.投标保证金的缴纳 投标人应在投标截止时间前缴纳投标保证金（以到账为准），金额为*.**万元(叁万贰仟圆整)。投标保证金须从投标人的法人基本账户汇入到靖江市投标保证金专业账户。户名：靖江市公共资源交易中心帐号：“招标文件下载确认单”中载明的投标保证金缴纳帐号开户银行：中国建设银行靖江支行缴纳形式：网银或电汇 *.本工程采用资格后审 的方式确定投标人。(具体评标办法见附件) *.招标公告发布媒介 本次招标公告在下列媒介同时发布：靖江公共资源交易网（http://***.******.***）泰州市建设工程信息网（http://***.******.***）江苏建设工程中国建设招标网（http://***.******.***.cn） *.补充说明 详见招标文件 *.联系方式 招标人: 靖江市人民法院 代理机构: 中证房****** 地 址: 江苏省泰州市靖江市阳光大道*号 地 址: 靖江市体育中心综合楼*楼****室 联系人: **** 联系人: 刘先生 电 话: **** 电 话: *********** 地址：靖江市行政服务中心三楼
