石牌**kV配电所外电源更新改造工程施工总价承包招标招标公告 发布时间：****-**-** **:**信息来源：央企招投标原文链接地址石牌**kV配电所外电源更新改造工程施工总价承包招标公告 招标编号：GC-****-** *.招标条件 本招标项目石牌**kV配电所外电源更新改招工程已经同意立项,工程施工图已审核完毕，施工图预算经集团计统部审查批准,指导性施工组织设计已编制完毕。并经中******建设工程招投标管理办公室《关于石牌**kV配电所外电源更新改招工程施工总价承包招标计划的函（建招办函〔****〕**号）批准招标，建设资金已经落实。招标******深圳供电段，现对该项目的施工进行公开招标。 *.项目概况与招标范围 *.* 工程概况 *．*．*．工程概况：本次改造项目主要对石牌配电所*路外电源线路进行改造，敷设**kV电缆ZC-YJV** *.*/**kV *x***mm*约*.*公里（含电缆沟、顶管、架管）,更换**kV电流互感器*组，制作**kV电缆中间头*套，**kV电缆终端头*套。 *．*．*．工程总投资***.**万元。 *．*．*．建设总工期***日历天。 *.* 招标范围 石牌**kV配电所外电源更新改招工程施工图全部内容。 *.* 工程主要内容及重难点工程 （*）工程主要内容： 对石牌配电所*路外电源线路进行改造，敷设**kV电缆ZC-YJV** *.*/**kV *x***mm*约*.*公里（含电缆沟、顶管、架管）,更换**kV电流互感器*组，制作**kV电缆中间头*套，**kV电缆终端头*套。 （*）重难点工程：无 *.* 标段划分 本次招标项目拟划分为*个标段。 *.* 其他 本次工程施工招标预算***.**万元（不含甲供料、机具）。 *.投标人资格要求 *.* 对投标人的要求 *.在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。 *.资质要求：铁路电务工程专业承包二级及以上承包资质。 *.本次招标不接受联合体投标。 *.业绩要求：截止递交投标文件之日前近三年内有类似工程施工经验，需提供项目中标通知书、施工合同、业绩证明。 *.* 项目经理及总工程师要求 项目经理具有通信与广电工程或铁路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书，职称工程师或以上、*年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，*年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。 总工程师职称工程师或以上，从事类似项目管理工作至少*年，主管项目技术工作*年以上。 *.* 其他要求 （*）人员、设备、资金等方面要求：在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； （*）具备有效的安全生产许可证； （*）具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。 （*）未在国铁集团或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内； （*）******通报的停标处罚期内。 （*）申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在交投标文件之日起一年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。 （*）对失信被执行人，按照国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》(国铁工程监〔****〕**号)******有关文件执行。对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，扣减一定信用分值。投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的，失信被执行人等在公布期限内参加投标的，扣减一定信用分值。以投标截止日“评标委员会”在“信用中国”网（***.******.***.cn）查询结果作为评标时的判断依据 。 *.* ******建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函〔****〕**号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工（技术负责人）资格证明材料，具体格式见附件。 *.招标文件的获取 *.* 凡有意参加投标者，请于****年**月*日 **时**分至****年**月**日**时**分（北京时间，下同），通过广州公共资源交易中心网上进行单位相关信息录入登记，登记成功并经确认后，通过广州公共资源交易中心系统下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网（http://***.******.***）服务指南栏目。 *.*招标文件每套售价¥***元，采用银行汇款，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇、网汇至招标代理指定账号（不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号，并将汇款凭证及项目联系人、联系人手机号码、接收文件通知的邮箱及信件往来的邮寄地址发送至我司邮箱crmscgz**@***.com,此为获取招标文件确认的重要依据。 招标代理账号： 开户银行：交通银行北京西单支行 开户名称：****** 账号：******* *.*本次招标文件获取仅采用网上形式，不采用现场发售、邮购等方式进行。 *.投标文件的递交 *.* 投标文件递交的时间为****年**月*日 ** 时**分至**时**分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为****年**月*日**时**分。 *.* 开标时间：****年**月*日**时**分。 *.*递交方式及地点：电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人核对并确认投标信息无误后，需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。 如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该电子投标文件将视为无效投标文件。 *.*纸质投标保函和业绩证明材料等原件资料和含电子投标文件的U盘采用现场递交方式，递交地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路***号）。 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件等资料，招标人不予受理。 *.发布公告的媒体 本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。 *.联系方式招标人：******深圳供电段地址：深圳市罗湖区北站路**号邮编：******联系人：崔工电话：****-********电子邮件：jsk*****@***.com招标代理机构：******地址：广州市越秀区农林下路*号亿达大厦****房邮编：******项目经理：朱文穗（招标师证书编号：*****************））标书售卖联系人：刘工***********业务咨询联系人：朱工***********传真：/电子邮件：Crmscgz****@***.com开户银行：交通银行北京西单支行开户名称：******账号：*************深圳供电段 **** 年**月*日公告附件一 投标人业绩证明 （项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： 。 项目于 年 月 日签订合同协议书， 合同价格为 。 项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日），工程质量 。 或项目正在施工。 特此证明。 发包单位名称（盖章）年 月 日 发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 总 监理 工程师： 联 系 电 话：公告附件二 项目经理业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。 项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。 或项目正在施工。姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日 至 年 月 日在（项目名称）任项目经理。 特此证明。 发包单位名称（盖章）年 月 日 发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 注：如项目经理中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。公告附件三 项目总工（技术负责人）业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。 项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。 或项目正在施工。姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日 至 年 月 日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。 特此证明。 发包单位名称（盖章）年 月 日 发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。公告附件四 表*-* 资格审查资质条件标段：石牌**kV配电所外电源更新改造工程施工总价承包招标序号资质条件*在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。*铁路电务工程专业承包二级及以上承包资质。表*-* 资格审查财务要求标段：石牌**kV配电所外电源更新改造工程施工总价承包招标序号财务要求*投标人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于****千元。*在****年~****年（近 * 年）中平均营业收入不应小于*****千元。//表*-* 资格审查业绩要求 标段：石牌**kV配电所外电源更新改造工程施工总价承包招标工程项目业绩要求****年 ** 月~****年 **月（递交投标文件之日起近 * 年内）具有类似工程业绩，近*年内完成类似的项目不少于一项。路基工程*（例：软土及松软土路基）…………桥梁工程*（例：长度L≥ m的桥梁）*（例：墩高H≥ m的桥梁）*（例：连续刚构或连续梁）*（例：跨度D≥ m的连续刚构或连续梁）*（例：造桥机施工箱梁 跨度D≥ m）*（例：现场制梁）…………隧道工程*（例：独立承担单座隧道长度 L≥ m））…………轨道工程*（例：正线铺轨长度L≥ km的铁路机械铺轨工程）*（例：无砟轨道工程）*（例：无缝线路铺设）…………通信工程……信号工程……电力工程……房屋工程……给排水工程……营业线工程其他工程*具有类似工程业绩，近*年内完成类似的项目不少于一项。表*-* 资格审查信誉要求标段：石牌**kV配电所外电源更新改造工程施工总价承包招标项目资格要求诉讼及仲裁投标人在 **** 年 **月~ **** 年 **月（递交投标文件之日起前 * 年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。履约情况投标人在 **** 年 **月~ ****年 **月（递交投标文件之日起前 * 年内）中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。行贿犯罪情况投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在****年 ** 月~****年 **月（递交投标文件之日起前 * 年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。辖内失信对失信被执行人，按照国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》(国铁工程监〔****〕**号)******有关文件执行。对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，扣减一定信用分值。投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的，失信被执行人等在公布期限内参加投标的，扣减一定信用分值。以投标截止日“评标委员会”在“信用中国”网（***.******.***.cn）查询结果作为评标时的判断依据。注：*.较严重质************发现并作出通报处理的，下同。 *.投标人提供虚假材料，在签订合同之前被查实的，可以取消其中标资格。表*-* 资格审查项目经理和总工程师资格 标段：石牌**kV配电所外电源更新改造工程施工总价承包招标人员资格要求项目经理具有通信与广电工程或铁路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书，职称工程师或以上、*年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，*年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。总工程师总工程师职称工程师或以上，从事类似项目管理工作至少*年，主管项目技术工作*年以上。注：项目经理和总工程师按标段配备，不得重复。表*-* 资格审查其他要求标段：石牌**kV配电所外电源更新改造工程施工总价承包招标项目要求主要人员人员数量资格要求项目副经理*铁路工程专业一级注册建造师执业资格证书，工程师及以上职称、 * 年以上铁路大中型项目或类似项目管理工作经验，有良好的职业道德。财务负责人*具有会计从业资格，会计师及以上职称、 * 年以上铁路大中型项目或类似项目财务管理工作经验，负责财务工作 * 年以上。质量负责人*工程师及以上职称、 * 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验，担任项目质量负责人 * 年以上。安全负责人*具有有效的安全生产考核合格证书或相关执业资格，工程师及以上职称、 * 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验，担任项目安全负责人 * 年以上。试验负责人/具有国家规定试验资格， / 职称、 / 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验，担任项目试验负责人 / 年以上。专业工程师*电力工程专业 * 人，工程师及以上职称、 * 年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验，担任专业工程师 * 年以上。分包主体工程不分包。 分包人的资质要求：设备申请人为每个申请标段承诺提供满足以下要求的专用设备：无 *. 运梁车（例：满足客专双线箱梁运输），台。 *. 架桥机（……），台。 *. 超前水平地质钻机（……），台。 *. 混凝土模板衬砌台车（……），台。 *. 铺轨机（……），台。 *. 无砟轨道铺设设备（……），台。 *. 接触网作业车（……），台。 ………………注：招标人应按照不同标段要求分别提出数量要求；投标人按所投各标段的要求分别配备人员，不得重复。