浙江温州235国道泰顺司前至罗阳段改建工程第SG01标段和第SG02标段两个项目现场专项检测服务
查看隐藏内容（*）需先登录
项目编号：A**********************
*．招标条件
本招标项目***国道泰顺司前至罗阳段改建工程已由浙江省发展和改革委员会以浙发改〔****〕***号文批准建设，施工图已经浙江省交通运输厅浙交许〔****〕号文批复。建设单位为***国道泰顺段改建工程指挥部，建设资金来自：*********国道泰顺司前至罗阳段改建工程第SG**标段项目经理部和中铁十*********国道泰顺司前至罗阳段改建工程第SG**标段项目经理部，资金已落实。招标人为***国道泰顺段改建工程指挥部，服务期内由各自施工单位执行招标人权利及义务，发包人为*********国道泰顺司前至罗阳段改建工程第SG**标段项目经理部和中铁十*********国道泰顺司前至罗阳段改建工程第SG**标段项目经理部。项目已具备招标条件，现对本项目现场检测服务进行公开招标。
*．项目概况与招标范围
*.* 项目概况
根据浙江省公路水运工程试验检测管理办法和温州市交通运输局关于印发《温州市交通工程试验检测管理实施细则（试行）》的通知（温交〔****〕**号）文件要求，本项目由招标人通过招标确定现场检测机构。中标人分别与对应工程的施工单位签订合同，且检测费用由施工单位支付。***国道泰顺司前至罗阳段改建工程的施工单位与招标人享有同等权利，本次招标文件规定内容同样适用施工单位，招标人与中标人之间服务关系，同样适用施工单位与中标人之间服务关系，服务期内发包人执行招标人权利及义务。
***国道泰顺司前至罗阳段改建工程，概算批复为******.**万元，其中建安费******.**万元，本项目共分*个标段。
第SG**标段：本项目主线长约*.*公里。其中，大桥****m/*座、山辽*号中桥**m/* 座、新建红岩南桥右幅**m/*.*座、池家田连拱隧道 ***m/*座、红岩隧道****m/*座、司前半菱形互通*处、避险车道*处、服务站*处、高填方*处、高边坡*处等。项目建设工期**个月，施工单位为******。
第SG**标段：本项目主线长约*.**公里。其中，大桥****.*m/*座、三滩连拱隧道***m/*座、避险车道*处、服务站*处、高填方*处、高边坡*处等。项目建设工期**个月，施工单位为中铁十******。
*.* 招标范围
本次试验检测招标设一个标段，主要内容包括：***国道泰顺司前至罗阳段改建工程第SG**标段和第SG**标段两个项目现场专项检测服务，并按招标人要求完成相关检测并提交完整的检测报告。
*.*服务期：从签订合同之日起至所有检测内容完成并提交完整检测报告止。
*．投标人资格要求
*.* 本次招标要求投标人须具备独立法人资格，其本身或内设机构具有交通运输部门颁发的公路工程综合甲级试验检测等级证书；通过省级及以上计量行政部门计量认证；持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照或事业单位法人证书，并在人员组成结构、业绩、试验检测设备、履约信誉等方面满足强制性资格条件要求。
*.* 项目负责人资格：具有工程师及以上技术职称，且有交通运输部门颁发的公路工程试验检测工程师资格，担任过公路试验检测项目负责人或技术负责人，年龄**周岁及以下；自****年*月*日以来，无行贿犯罪行为（时间以法院判决日期为准，投标人无须提供），根据交通运输部最新公布的试验检测人员信用评价结果，检测工程师个人扣分在**分以下。
*.* 本次招标不接受联合体投标。
*.* 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。
*.* ***国道泰顺司前至罗阳段改建工程交竣工检测中标单位，不得参与本项目投标，否则均按否决投标处理。
*.*在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。
*．招标文件的获取
本项目采用网上报名，有意报名的投标人须根据泰顺县公共资源交易中心发出的通知《关于停止办理建设工程企业库入库和基本信息变更的通知》（http://***.******.***.cn/col/col*******/index.html）的要求办理入库。同时按本公告第*条要求办理投标担保。项目负责人由于接口问题无法从温州交易系统诚信库同步获取，如若需要新增，需投标单位在泰顺交易系统诚信库管理里自行录入，待录入完成后，该项目负责人就可正常用于投标报名。
凡有意参加投标者，请于****年**月**日**:**至****年**月**日**:**（北京时间），登录泰顺县人民政府 县公共资源交易中心网站进入网上投标系统进行网上报名并自行下载招标文件，符合要求的企业均可报名。
投标人应关注泰顺县人民政府县公共资源交易中心网站（http://***.******.***.cn/col/col*******/index.html），所有按规定发出的补遗书将会在第一时间在网站公布，不再另行通知。
*．投标保证金
投标保证金金额：玖万元整(小写：*****.**元)。
投标保证金形式：网上银行转账、电汇或保函（如采用保函，格式详见附件一、附件二）。
******基本账户汇入泰顺县公共资源交易中心投标保证金统一账户。（以到达泰顺县公共资源交易中心账户日期为准，时间为****年*月*日**:**:**前，逾期不受理）。
开户名称：泰顺县公共资源交易中心，
开户机构：******泰顺支行，
账号：*******************。
银行保函、保险保函（凭证）递交方式：
采取保函（凭证）形式的，可在****年*月*日**:**:**前通过泰顺县公共资源交易平台电子投标保函（凭证）系统开具建设工程投标电子保函（凭证）。电子保函（凭证）系统地址：http://***.******.***.**:****/financeplatform/index.html?autoLogin=true；
保函（凭证）的有效期应在投标有效期满后**日内继续有效，保函（凭证）格式须按照招标文件要求，投标人递交投标文件时须同时单独递交保函（凭证）原件（银行电子保函、保险凭证打印件加盖投标单位公章视同原件），如因此导致否决投标，责任自行承担。
*．投标文件的递交及相关事宜
投标文件递交时间：****年*月*日下午**:**时至****年*月*日下午**:**时。投标文件递交地点：泰顺县行政审批服务中心（泰顺县罗阳镇新城大道***号*楼收标处）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。参加开标会议的法定代表人或其授权委托代理人递交投标文件时需持法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、法定代表人或其授权委托人身份证原件及疫情防控承诺书，否则招标人将拒收其投标文件。
*．开标
开标时间：****年*月*日**:**时。
开标地点：泰顺县行政审批服务中心（泰顺县罗阳镇新城大道***号*楼开标室）。
注:①由于疫情原因，每家投标单位最多指派一人进行开标活动，投标人员必须佩戴口罩（自备），主动配合做好体温测量等各项疫情防控措施。投标企业若为浙江省内，投标人代表须提供“一证一码”，即：身份证、“温州健康码”（个人支付宝或浙里办APP中申领）。
②投标人须确保投标文件在开标时间前送至开标地点，否则导致投标文件不能接受而产生投标无效的后果（请各潜在投标人充分考虑因疫情管控和全国道路交通影响等因素（注：不得违反国家、浙江省、温州市、泰顺县等相关规定）带来不便导致时间效率问题），须由投标人自行承担。
③每家投标单位指派一人递交投标文件和疫情防控承诺书，疫情防控承诺书已以附件的形式上传，请投标单位自行下载。指派人员要求会使用钉钉软件并提前下载注册账号，进行签到之后，进入招标代理机构指定钉钉群，然后有序离场。开评标活动将在钉钉群内直播，如对开评标活动有异议，可在钉钉群内申请，招标代理机构同意之后留言。
④询标方式：电话联系或者钉钉询标。
*.联系方式
泰顺县公共资源交易中心工程交易科咨询电话：****-********
招标人：***国道泰顺段改建工程指挥部
联系人：王先生 电话：****-********
代理单位：******
联系人：陈女士 电话：***********
招标文件-***国道泰顺司前至罗阳段改建工程第SG**标段和第SG**标段两个项目现场专项检测服务.pdf
泰顺县公共资源交易中心
****年**月**日保证金金额：*****元
