****年度临颍县农村人居环境整治项目一期工程-第四标段-招标文件 递交时间：****-**-** **:**信息来源：漯河市公共资源交易中心文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期 *天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式 资金现金投标保证金金额 **,***元 人民币控制价（最高限价） *元 人民币评标办法 综合评分法开标时间开标地点开标方式资格审查方式答疑澄清时间是否延期延期后开标时间延期后开标地点对文件澄清与修改的主要内容 ****年度临颍县农村人居环境整治项目一期工程（一至六标段）招标文件 招 标 人: 临颍县农业农村局 （盖章）招标代理机构 : ****** （盖章）二 二 年 十二 月目 录第一章 招标公告.......................................................... *第二章投标人须知......................................................... *第三章评标办法（综合评估法）............................................ **第四章合同条款及格式.................................................... **第五章工程量清单（另附）................................................ **第六章图纸.............................................................. **第七章技术标准和要求.................................................... **第八章投标文件格式...................................................... **一、投标函及投标函附录................................................... **二、法定代表人身份证明................................................... **三、授权委托书........................................................... **四、投标保证金........................................................... **五、已标价的工程量清单................................................... **六、施工组织设计......................................................... **七、项目管理机构......................................................... **八、资格审查资料......................................................... **九、承诺书............................................................... **十、建筑垃圾处置方案..................................................... **十一、其他材料........................................................... ** 第一章 招标公告****年度临颍县农村人居环境整治项目一期工程招标公告*．招标条件本招标项目****年度临颍县农村人居环境整治项目一期工程已获有关部门批准，招标人为临颍县农业农村局，项目资金已落实，已具备招标条件，现委托******对该项目进行公开招标。*．项目概况与招标范围*.*项目名称：****年度临颍县农村人居环境整治项目一期工程*.* 项目编号：LYGC-****-****.*建设地点：临颍县境内*.*投资额：约****万*.*资金来源：财政资金（已落实）*.*计划工期：一标段：*** 日历天； 二标段： *** 日历天； 三标段： *** 日历天；四标段： *** 日历天；五标段： *** 日历天；六标段： *** 日历天；七标段：施工工期+保修期八标段：施工工期+保修期*.*标段划分：本项目共八个标段。*.*工程概况及主要建设内容：一标段：皇帝庙乡皇帝庙村游园修建、新修混凝土路面及外立面改造；游园修建包含园路铺装、地面绿化、修建花池、安装座椅、垃圾桶及景观小品等。新增混凝土路面为铺设**cm或**cm厚C**混凝土。二标段：皇帝庙乡吴集村游园修建及新增混凝土路面；游园修建包含园路铺装、地面绿化、修建花池、安装座椅、垃圾桶及景观小品等。新增混凝土路面为铺设**cm或**cm厚C**混凝土。三标段：皇帝庙乡九才田村和潘牛村游园修建、新修混凝土路面；游园修建包含园路铺装、地面绿化、修建花池、安装座椅、垃圾桶及景观小品等。新增混凝土路面为铺设**cm或**cm厚C**混凝土。四标段：瓦店乡大李村游园修建、新修混凝土路面及排水沟修建；游园修建包含园路铺装、地面绿化、修建花池、安装座椅、垃圾桶及景观小品等。新增混凝土路面为铺设**cm或**cm厚C**混凝土 。五标段：瓦店乡瓦店村游园修建及新增混凝土路面；十里村、后徐村新增混凝土路面；大庙张村游园修建；游园修建包含园路铺装、地面绿化、修建花池、安装座椅、垃圾桶及景观小品等。新增混凝土路面为铺设**cm或**cm厚C**混凝土。六标段：潘牛村、九才田村污水管网；主要工作内容包括破除混凝土路面及恢复，开挖管沟、素土回填及管网铺设、安装塑料井及砖砌井等。 七标段：一、二、三、六标段施工图纸和工程量清单所包含全部内容的施工及保修阶段全过程监理。八标段：四、五标段施工图纸和工程量清单所包含全部内容的施工及保修阶段全过程监理。*.*质量要求：工程质量符合国家现行规范和标准，质量达到合格工程标准。*.**招标范围：一至六标段：工程量清单、图纸、招标文件及招标补充文件所包含的全部内容（二者不一致时则以最终清单控制价为准）；七、八标段：施工图纸和工程量清单所包含全部内容的施工及保修阶段全过程监理*．投标人资格要求*.*投标人须在中国境内注册，投标人须具备独立法人资格，持有国家工商行政管理部门核发的营业执照。*.*一至六标段：投标人需具备行业行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及其以上资质，且具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及其以上注册建造师执业资格（不含临时），具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（出具无在建工程承诺书）。*.*七、八标段：监理投标人须具有工程监理综合资质或市政公用工程专业监理乙级及以上资质，项目总监须具有市政公用工程专业的国家注册监理工程师资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。*.*投标人应提供通过“信用中国”（***.******.***.cn）、“信用河南”（***.******.***.cn）及“中国执行信息公开网”（http://***.******.***.cn/）等渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，经查询有“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人名单”的，其投标将被拒绝。*.*本项目施工标段的投标单位可以投报多个标段，但只能中一个标段，按先中优先，后中放弃的原则确定中标人，前面标段的中标人中标视为自动放弃后面标段的中标资格，每家投标单位只能是一个标段的中标人。*.*本次招标不接受联合体投标。*.招标文件的获取*.*报名时间：****年*月*日 **时**分至****年*月*日**时**分。*.*招标文件的下载起止时间：****年*月*日 **时**分至****年*月*日**时**分。投标人在临颍县公共资源交易中心注册会员并报名该项目后，即可在规定时间内下载招标文件。*.*报名方法：***.******.***本项目只接受临颍县公共资源交易系统网上报名，不接受其它形式报名。***.******.***潜在投标人报名必须通过临颍县公共资源交易中心网站（网站http://***.******.***/）进入交易系统进行“系统用户注册”及网上报名（详见《投标人/供应商操作手册》）。***.******.***会员注册时，需提供潜在投标人统一社会信用代码证及基本账号开户许可证等相关证件原件的扫描件。*.*招标文件获取方法：潜在投标人网上报名后，自行登录临颍县公共资源交易系统（从交易中心网站http://***.******.***/）下载采购/招标文件，若因为自身原因错过文件下载时间，造成损失由潜在投标人自行负责（详见《投标人注册报名及网上下载招标文件操作手册》）。*. 投标文件的递交本项目将采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到达现场提交原件资料及纸质投标文件、无需到临颍县公共资源交易中心参加开标会议；投标人应当在****年*月**日上午*时**分（北京时间）前登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等（详见不见面开标操作手册），并在开标当天规定的时间内进行投标文件解密，解密时间为**分钟。评标时不再验证相关证件原件，投标人应将有关证件材料扫描附到电子投标文件中，且投标人对其证书的真实性负责。*. 发布公告的媒介本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》、《临颍县公共资源交易信息网》网站上同时发布。*．联系方式招标人：临颍县农业农村局联系人：何先生联系电话：***********代理机构：******地 址：漯河市工商联大厦*楼***号联 系 人：袁先生电 话：****-******* ***********监督单位：临颍县住房和城乡建设局监督电话：****-*******第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容***.******.***招标人招标人：临颍县农业农村局联系人：何先生联系电话：***.******.***招标代理机构招标代理机构：******地 址：漯河市工商联大厦*楼***号联系人：袁先生电 话：****-******* ***.******.***项目名称****年度临颍县农村人居环境整治项目一期工程***.******.***建设地点漯河市临颍县境内***.******.***资金来源财政资金***.******.***出资比例***%***.******.***资金落实情况已落实***.******.***招标范围工程量清单、招标文件及招标补充文件所包含的全部内容（二者不一致时则以最终清单控制价为准）***.******.***工期要求一标段：***日历天；二标段：***日历天；三标段：***日历天；四标段：***日历天五标段：***日历天六标段：***日历天***.******.***质量要求工程质量符合国家现行规范和标准，质量达到合格工程标准***.******.***投标人资格条件*.*投标人须在中国境内注册，投标人须具备独立法人资格，持有国家工商行政管理部门核发的营业执照。*.*一至六标段：投标人需具备行业行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及其以上资质，且具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及其以上注册建造师执业资格（不含临时），具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（出具无在建工程承诺书）。*.*投标人应提供通过“信用中国”（***.******.***.cn）、“信用河南”（***.******.***.cn）及“中国执行信息公开网”（http://***.******.***.cn/）等渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，经查询有“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人名单”的，其投标将被拒绝。*.*本项目施工标段的投标单位可以投报多个标段，但只能中一个标段，按先中优先，后中放弃的原则确定中标人，前面标段的中标人中标视为自动放弃后面标段的中标资格，每家投标单位只能是一个标段的中标人。*.*本次招标不接受联合体投标。***.******.***是否接受联合体投标不接受***.******.***踏勘现场不组织，投标人可自行踏勘，费用自理。***.******.***投标预备会不召开***.******.***投标人提出问题的截止时间递交投标文件的截止之日**日前***.******.***招标人书面澄清的时间递交投标文件的截止之日**日前*.**分包不得分包、转包。*.** 偏离不允许*.* 构成招标文件的其他材料招标文件的补充文件（如有）***.******.***投标人要求澄清招标文件的截止时间递交投标文件的截止之日**日前***.******.***投标截止时间****年*月**日上午*时**分***.******.***投标人确认收到招标文件澄清的时间在收到相应澄清文件后 ** 小时内***.******.***投标人确认收到招标文件修改的时间在收到相应修改文件后** 小时内***.******.***投标有效期**日历天（投标截止之日起）***.******.***投标保证金（*）投标保证金缴纳截止时间：****年*月**日**时**分（以银行到帐时间为准）。（*）本项目投标保证金金额为：一标段：叁万伍仟元整（￥*****.**元）二标段：叁万伍仟元整（￥*****.**元）三标段：叁万伍仟元整（￥*****.**元）四标段：叁万伍仟元整（￥*****.**元）五标段：叁万伍仟元整（￥*****.**元）六标段：叁万伍仟元整（￥*****.**元）（*）缴纳方式：投标保证金缴纳专用账户等相关信息请从系统中获取，可参考临颍县公共资源交易中心网站操作手册下载栏目下的《临颍县公共资源交易中心标书费、保证金缴纳及绑定操作指南》来进行保证金的相关操作，或直接访问http://***.******.***/dczsc/*****.jhtml。*、缴纳时间：投标人必须在****年*月**日**时**分前将投标保证金从投标人基本账户汇至或转至“保证金缴纳说明单”中的账户。办理退还投标保证金时需提供退款通知函，系统方可进行退款。特别提示：投标保证金必须从企业基本账户转入交易中心保证金专户，且与临颍县公共资源交易中心诚信库中录入的银行基本账户保持一致（不支持结算卡支付）。若不一致，请及时登录临颍县公共资源交易系统申请变更，并及时提交审核。投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过临颍县公共资源交易系统将投标保证金成功绑定至所投标项目，并打印带有二维码的投标保证金缴纳回执单，该回执单与银行付款回单共同作为投标保证金缴纳成功的依据。凡出现投标保证金未按时到账，未按照招标文件要求足额缴纳，未按要求绑定，致使保证金无法识别的，视为未缴纳投标保证金。因投标人的原因造成的无法及时缴费、无法及时绑定等一切后果，由投标人自行承担。备注：各潜在投标人请按照线上保证金操作规程进行操作，并将系统自动生成二维码的保证金缴纳回执单（需加盖投标单位公章）附于投标文件内，否则将影响投标活动。可采取投标保函形式投标人办理投标保函的应在****年*月**日**:**前办理完毕，并作为其投标文件的一部分。保函的格式应符合建设部建市【****】**号文件规定，担保的有效期不少于投标有效期满后**天。投标人必须将此保函证明书的复印件附到投标文件中并加盖******负责办理。投标人在投标有效期内撤回投标的，******承担保函赔付责任。特别提醒：******必须在临颍县公共资源交易中心进行备案登记，否则引起的一切后果全部由投标单位自行承担。***.******.***近年财务状况的年份要求近*年***.******.***近年完成的类似项目的年份要求近*年***.******.***近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求近*年*.*是否允许递交备选投标方案不允许***.******.***签字或盖章要求*、标书相应要求盖章处用CA锁进行电子签章.*、授权委托书应加盖单位公章，法定代表人应签字或盖章。***.******.***投标文件份数本项目实行远程不见面开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。投标人代表还需要携带加密电子投标文件的CA数字证书（法人章、单位公章），通过不见面开标系统完成投标文件解密等程序。***.******.***递交投标文件地点本项目实行远程不见面开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统由法人或授权委托人参加开标会议。***.******.***是否退还投标文件否*.*开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：本项目将采用“远程不见面”开标方式，投标人可以选择任意地点*.* 开标程序（*）进入不见面开标大厅；（*）开始开标；（*）解密标书；（*）抽取K值系数，K为招标控制价权重系数，*.*≤K≤*.*；（*）展示抽取K值及开标一览表；（*）开标结束；***.******.*** 评标委员会的组建评标委员会构成：招标人代表* 人， 经济专家，技术专家 * 人，共 * 人；评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取*.*是否授权评标委员会确定中标人否，推荐*名中标候选人*需要补充的其他内容*.*农民工工资保障承诺投标人须按时足额支付农民工工资，不得因任何原因拖欠农民工工资。*.*招标控制价本项目设招标控制价，招标控制价于开标*天前在“临颍县公共资源交易信息网”进行公布，同时公布各单位工程的分部分项工程费总额、措施项目费总额、其他项目费总额、规费总额和税金总额。不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。*.*投标报价只有一个投标报价且不高于招标控制价*.*付款周期施工合同内另行约定*.*招标代理费中标人应缴纳招标代理服务费。中标人缴纳招标代理服务费后，投标保证金无息退回。招标代理服务费计费标准依据“发改价格[****]***号”计取，由中标单位在公示期满*日内支付，逾期不予支付者取消其中标资格。*.*解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。*. 总则*.* 项目概况***.******.*** 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工及监理进行招标。***.******.*** 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。***.******.*** 本工程招标代理机构：见投标人须知前附表。***.******.*** 本招标项目名称：见投标人须知前附表。***.******.*** 本工程建设地点：见投标人须知前附表。*.* 资金来源和落实情况***.******.*** 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。***.******.*** 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。***.******.*** 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。*.* 招标范围、计划工期和质量要求***.******.*** 本次招标范围：见投标人须知前附表。***.******.*** 本工程的计划工期：见投标人须知前附表。***.******.*** 本工程的质量要求：见投标人须知前附表。*.* 投标人资格要求***.******.*** 投标人应具备承担本工程施工的资质条件。见投标人须知前附表。***.******.*** 本项目不接受联合体投标。***.******.*** 投标人不得存在下列情形之一：（*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（*）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（*）为本工程的监理人；（*）为本工程的代建人；（*）为本工程提供招标代理服务的；（*）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（*）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（*）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（*）被责令停业的；（**）被暂停或取消投标资格的；（**）财产被接管或冻结的；（**）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。*.* 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。*.* 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。*.* 语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。*.* 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。*.* 踏勘现场***.******.*** 投标人自行踏勘项目现场，招标人不再统一组织。***.******.*** 投标人踏勘现场发生的费用自理。***.******.*** 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。*.** 投标预备会***.******.*** 投标人须知前附表规定不召开投标预备会。***.******.*** 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。***.******.***招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。*.** 分包不允许*.** 偏离不允许。*. 招标文件*.* 招标文件的组成（*）招标公告（*）投标人须知（*）评标办法（*）合同条款及格式（*）工程量清单（*）图纸（*）技术标准和要求（*）投标文件格式根据本章第*.** 款、第*.* 款和第*.* 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。*.* 招标文件的澄清***.******.*** 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。***.******.*** 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 **天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 **天，相应延长投标截止时间。***.******.*** 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。*.* 招标文件的修改***.******.*** 在投标截止时间 **天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 **天，相应延长投标截止时间。***.******.*** 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。*.* 招标文件的解释招标文件最终解释权归招标人，所有解释均依据本招标文件及有关的法律、法规;在评标时，若出现招标文件无明确说明和处理的情况时，由评标委员会讨论确定处理方案；评标委员会成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的投票方式确定。*. 投标文件*.* 投标文件的组成***.******.*** 投标文件应包括下列内容：（*）投标函及投标函附录（*）法定代表人身份证明（*）授权委托书（*）投标保证金（*）已标价工程量清单（*）施工组织设计（*）项目管理机构（*）资格审查资料（*）承诺书（**）建筑垃圾处置方案（**）其他材料*.* 投标报价***.******.*** 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。***.******.*** 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第*.* 款的有关要求。***.******.*** 投标报价以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。***.******.*** 投标人对本工程的投标报价和竣工结算均采用工程量清单计价方式。投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、补充文件、答疑纪要、招标人提供的招标图纸、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计、《建设工程工程量清单计价规范》 依据投标人自身的技术装备、施工经验、企业成本、管理水平、市场风险和现行市场价格信息进行编制，合理自主报价。***.******.***招标人提供的工程量清单是投标人投标计量计价的基础。投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。***.******.***工程量清单价差调整办法为： 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程量变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：*、合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；*、合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；*、合同中没有适用或类似的综合单价，由承包方提出综合单价，经发包人确定后执行。因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程量变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方式调整；原措施费中没有的措施项目，由承包方根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确定后调整。因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在**%幅度以内的，执行原有的综合单价；该项工程量变化在**%幅度以外的，其综合单价和措施项目费予以调整。***.******.*** 除非合同中另有规定，本工程工程量清单计价应包括按招标文件及技术规范、设计图纸等规定，实施和完成本工程所需的人工、材料、材料检验试验、机械、措施、检验试验、专项检测费、规费、管理、保险、利润、税金等全部费用，以及合同文件规定的应由承包人承担的所有责任、义务和一定的风险。这些费用应含在分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金等组成部分中。***.******.***工程量清单采用综合单价计价，综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。***.******.*** 本次合同为固定综合单价合同。招标人提供的招标图纸及图纸答疑、招标文件及其补遗、工程量清单范围内的工作内容，在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑相应的风险系数。投标人应认真填写工程量清单中所有工程项目的单价和合价，投标书中有漏项或少计工程量的子目，招标人认为投标人的报价在其它项目计价中已经包括，其损失由投标人承担，招标人将不再给予调整；投标书中所报材料和设备价格，除因设计或是业主原因引起的变更外，不予调整。***.******.***“规费”、“税金”属于不可竞争费用，按河南省有关规定足额计取，在报价中单列。***.******.*** 建筑垃圾处理按“河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省****年大气污染防治攻坚战*个实施方案及考核奖惩暂行办法的通知（豫环攻坚办【****】**号）”执行。***.******.*** 投标人只能提出一个不变报价，招标人不接受任何选择价。***.******.*** 投标人的工程量清单报价表加盖投标单位公章且有本单位注册造价工程师或造价员签字和签章或者委托具有资质的中介机构编制（加盖编制单位的资质专用章且有造价人员签字和签章）。***.******.*** 如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。*.* 投标有效期***.******.*** 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。***.******.*** 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。*.* 投标保证金***.******.*** 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。***.******.*** 投标人不按本章第***.******.*** 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。***.******.***招标人与中标人签订合同后*日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金和银行同期利息。***.******.***投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：（*）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（*）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书(因不可抗力的除外)。*.* 资格审查资料***.******.*** “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证、项目经理相关证件等材料的复印件。***.******.*** “财务状况”应附会计事务所出具的财务审计报告复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。***.******.*** “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书，施工合同（合同内容需显示项目投资额，建造师业绩还需显示建造师信息），项目中标信息（中标公示网上查询信息），投标文件中附复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。***.******.*** “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。***.******.*** “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。***.******.*** 其他材料：投标人须知前附表***.******.***要求的其他资料复印件。*.* 备选投标方案投标人不得递交备选投标方案。*.* 投标文件的编制***.******.*** 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。***.******.*** 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 *. 投标*.* 投标文件的密封和标记本次开标为不见面开标，不再要求递交纸质版投标文件*.* 投标文件的递交***.******.*** 投标人应在本章前附表第***.******.*** 项规定的投标截止时间前递交投标文件。***.******.*** 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。***.******.*** 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。***.******.*** 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。***.******.*** 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。*.* 投标文件的修改与撤回***.******.*** 按投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。***.******.*** 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标人须知前附表第***.******.*** 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。***.******.*** 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第*条、第*条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。*. 开标*.* 开标时间和地点***.******.*** 招标人按投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 ***.******.*** 投标人的法定代表人或委托代理人应当按时参加开标会，并在规定时间使用CA解密标书。 *.* 开标程序主持人按下列程序进行开标：（*）进入不见面开标大厅；（*）开始开标；（*）解密标书；（*）抽取K值系数，K为招标控制价权重系数，*.*≤K≤*.*；（*）展示抽取K值及开标一览表；（*）开标结束；*. 评标*.* 评标委员会***.******.*** 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。***.******.*** 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（*）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（*）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（*）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（*）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。*.* 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。*.* 评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。*. 合同授予*.* 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。*.* 中标通知按投标人须知前附表规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。*.* 签订合同***.******.*** 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起** 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。***.******.*** 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。*. 重新招标和不再招标*.* 重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（*）投标截止时间止，投标人少于*个的；（*）经评标委员会评审后否决所有投标的。*.* 不再招标重新招标后投标人仍少于*个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。*. 纪律和监督*.* 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。*.* 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。*.* 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。*.* 对于评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。*.* 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。**. 需要补充的其他内容**.*农民工工资保障承诺投标人须按时足额支付农民工工资，不得因任何原因拖欠农民工工资。**.*投标报价优惠 见投标人须知前附表。**.*付款周期 见投标人须知前附表。**.*招标代理费 见投标人须知前附表。附表一：问题澄清通知问题澄清通知编号：（投标人名称）： （项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。请将上述问题的澄清、说明或者补正于 年 月 日 时前密封递交至（详细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在 年 月 日 时前将原件递交至 （详细地址）。附件：质疑问卷 （项目名称）施工招标评标委员会（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章） 年 月 日附表二：问题的澄清问题的澄清、说明或补正编号：（项目名称）施工招标评标委员会：问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：*.*.……投标人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）年 月 日 第三章 评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准***.******.***形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求投标报价只能有一个有效报价且投标报价不超过招标控制价招标控制价本项目设招标控制价，招标控制价于开标*天前在“临颍县公共资源交易信息网”进行公布，同时公布各单位工程的分部分项工程费总额、措施项目费总额、其他项目费总额、规费总额和税金总额。不再另行通知，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担***.******.***资格评审标准营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质等级符合第二章“投标人须知”第***.******.***项规定项目经理符合第二章“投标人须知”第***.******.***项规定项目经理无在建承诺提供无在建承诺书信用查询符合第二章“投标人须知”第***.******.***项规定备注：因实行不见面开标，上述资料不再要求开标现场提供原件。***.******.***响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第***.******.***项规定工期要求符合第二章“投标人须知”第***.******.***项规定质量要求符合第二章“投标人须知”第***.******.***项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第***.******.***项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第***.******.***项规定己标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。已标价工程量清单盖章要求投标人的工程量清单报价表加盖投标单位公章且有本单位注册造价工程师或造价员签字和签章或者委托具有资质的中介机构编制（加盖编制单位的资质专用章且有造价人员签字和签章）；权利义务投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定。技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定清标评标委员会在对有效投标人技术标、商务标进行评审前，首先对有效投标人的投标内容进行基础数据分析与整理（即清标）。评标委员会对清标结果审议后认为有必要由投标人进行书面澄清、说明的，可要求投标人进行书面澄清、说明。投标人拒绝澄清、说明或澄清、说明未通过评委会认可的其投标文件按无效标处理。不再对其进行技术标、综合标、商务标评审。（清标内容见本表后附件*）条款号条款内容编列内容***.******.***分值组成（总分***分）施工组织设计： ** 分投 标 报 价： ** 分其他评分因素： ** 分***.******.***评标基准价计算方法*)评标基准价＝招标控制价×K+投标报价×（*－K）其中：K为最高投标限价权重系数，取值范围为*.*≤K≤*.*，在开标现场随机抽取K值。在取值区间内间隔为*.*或者*.**，由招标人确定。投标报价为各投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于*家时（不含*家），则以所有有效投标报价的算术平均值作为投标报价。上述最高投标限价、投标报价、有效投标报价在参与评标基准价计算时，均不含:规费、安全文明施工措施费、暂列金额与专业暂估价、增值税。*）有效投标人为通过初步评审的投标人。***.******.***投标报价的偏差率计算公式偏差率=***%×（投标人有效投标报价－评标基准价）/评标基准价条款号条款内容评审标准评审得分***.******.***(*)施工组织设计评分标准**分内容完整性（*～*.*分）技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。*.*技术标不符合招标文件要求。*主要施工方案与技术措施（*～*分）施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械:对施工难点有先进和合理的建议。*得分≤*施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理，施工工艺、施工机械合理:对施工难点有合理的建议。*≤得分≤*质量管理体系与措施（*～*分）组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。*.*得分≤*组织机构形式合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。*≤得分≤*.*安全管理体系与措施（*～*分）施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。*.*得分≤*有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有响应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划）。安全技术方案、措施基本可行。*≤得分≤*.*文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（*～*.*分）创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ**/***)的规定，防治方案科学、先进。*得分≤*.*有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ**/***) 的规定，有防治方案。*≤得分≤*工期保证措施（*～*分）工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。*.*得分≤*工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。*≤得分≤*.*拟投入资源配备计划（*.*～*分）*.机械:投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要: PC构件运输、安装设备满足施工要求；*.劳动力:投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；*.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。*得分≤**.机械:投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要;*.劳动力:投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理;*.主要物资计划:主要物资(含PC构件的供应需求)投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。*.*≤得分≤*工程进度表与网络计划图（*.*～*分）关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。*得分≤*关键线路基本准确，计划编制基本可行。*.*≤得分≤*施工总平面布置图（*.*～*分）总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。*总体布置基本合理、基本满足施工需要。*.*技术创新的应用实施措施（*～*分）（*）节能减排、（*）绿色施工、（*）工艺创新、（*）装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。*.*＜得分≤*（*）节能减排、（*）绿色施工、（*）工艺创新、（*）装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。*≤得分≤*.*采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度（*～*分）采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。*.*≤得分≤*采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求， 基本符合施工要求和相应技术标准等规定。*＜得分≤*.*施工现场实施信息化监控和数据处理（*.*～*.*分）施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。*≤得分≤*.*施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。*.*＜得分≤*风险管理措施（*～*分）风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。*.*＜得分≤*风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。*≤得分≤*.*建筑垃圾处置方案和具体措施（*～*.*分）针对建筑垃圾各类，预计产生量、处置措施有针对性方案以及措施，措施以及方案针对性详细合理、切实可行得*～*.*分，缺项不得分。*≤得分≤*.*条款号量化因素量化标准***.******.***(*)投标报价评分标准**分投标报价（**分）当投标报价与评标基准价相等时，得基本分**分。当投标报价低于评标基准价时，每低*%范围内在基本分**分的基础上加*分，最多加**分；当投标报价低于评标基准价*%以上（不含*%）时，每再低*%范围内在满分**分的基础上扣*分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高*%范围内在基本分**分的基础上扣*分，扣完为止。分部分项工程量清单综合单价（**分）从最高投标限价中分部分项工程项目权重最大的前**-**项清单项目中抽取**项，在剩余的分部分项工程项目清单项目中抽取*项。综合单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人*名及以上时，去掉*个最高、*个最低值）对应抽取清单项目综合单价的算术平均值。投标人报价在综合单价基准值**%***%范围内（不含**%和***%）的，每项得*.*分；在综合单价基准值**%**%范围内（含**%和**%）每项得*.**分。满分共计**分。超出该范围的不得分。措施项目费（不含安全文明措施费）（*分）措施项目费基准值是在最高投标限价中措施项目费用**%-***%范围之间的有效投标人所报措施项目费的算术平均值。投标所报措施费与措施项目基准值相等得基本分*分。当投标报价低于措施项目基准值时，每低*%在基本分*分的基础上加*.*分，最多加至*分为止；当高于措施项目基准值时，每高于*%时，在基本分*分的基础上扣*.*分，扣完为止。主要材料单价（*分）从最高投标限价中材料总价权重最大的前**-**项材料中抽取*项，在剩余材料中抽取*项。主要材料单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人*名及以上时，去掉*个最高、*个最低值）对应抽取材料单价的算术平均值。当投标人报价在材料单价基准值**%***%范围内（不含**%和***%）每项得*.*分，在材料单价基准值**%**%范围内（含**%和**%）每项得*.**分。超出该范围的不得分。材料单价与综合单价组成中价格不一致时该项为*分。针对上述款项中部分分部分项工程项目数量较少、施工工艺简单、主材种类较少而不能满足最低抽项要求的，应将所有分部分项工程项目或主要材料项目纳入评审范围。条款号条款内容评审标准评审得分***.******.***(*) 综合评分标准**分企业业绩（*分）投标企业****年*月*日以来（以合同签订日期为准）有过类似项目（市政工程），每提供一项得*分，最多得*分。 *≤得分≤*建造师（项目经理）业绩（*分）拟派建造师（项目经理）****年*月*日以来（以合同签订日期为准）有过类似项目（市政工程），每提供一项得*分，最多得*分。*≤得分≤*注：*.业绩证明材料须提供中标通知书，施工合同（合同内容需显示项目投资额，建造师业绩还需显示建造师信息），项目中标信息（中标公示网上查询信息），投标文件中附复印件*.企业业绩与建造师（项目经理）业绩不重复计算。优惠承诺（*～*分）优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。*得分≤*优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行。*≤得分≤*尽职尽责承诺（*～*分）具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员(项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等)的在岗、更换等履职尽责承诺，提供投标人履约保证。*得分≤*具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员(项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、检测员等)的在岗、更换等履职尽责承诺，提供投标人厦约保证。*≤得分≤*企业信用（含纳税诚信）（-*～*分）无信用信息，得*分。有信用信息，以*分为基准值进行加减 ，加减完为止。企业良好信用信息采集项详见附件*。信用采集项每有一项加*分，最多加*分；不良信用信息采集见省级住房城乡建设主管部门以及信用中国、信用河南、国家企业信用信息公示系统和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台等网站中公示的与建筑活动有关的信息，每有一项扣*分，最多扣*分。-*≤得分≤*-*项目经理信用（-*～*分）无信用信息，得*分。有信用信息，以*分为基准值进行加减 ，加减完为止。项目经理良好信用信息采集项见附件*。信用采集项每有一项加*分，最多加*分；不良信用信息采集见省级住房城乡建设主管部门以及信用中国、信用河南、国家企业信用信息公示系统和全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台等网站中公示的与建筑活动有关的信息，每有一项扣*分，最多扣*分。-*≤得分≤*-*招标人意见（*分）招标人对投标企业进行综合评价。优秀的得*分，良好的得*分，一般的得*分。*≤得分≤*投标人综合得分=施工组织设计得分＋投标报价得分+综合因素得分。投标人的最终得分：*．在评标委员会完成对技术标、商务标和综合标的汇总后，取算术平均值，作为该投标人的最终得分。　*．本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果按四舍五入保留两位小数。附件*： 投标企业良好信用信息采集项信用类别良好信用周期工程质量获奖中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中国钢结构金奖、中国土木工程詹天佑奖*年中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰、建筑幕墙、公共建筑装饰设计）*年省长质量奖*年省级工程建设主管部门颁发的工程质量奖*年一般性通报表彰住房城乡建设部、省人民政府的表彰*年县级以上人民政府或住房城乡建设主管部门的表彰*年科技创新（建筑类）企业参与标准、定额、工法编制：（*）国家级；（*）省级。*年科技示范工程：（*）住房城乡建设部；（*）省级。*年企业专利：（*）发明专利；（*）实用新型专利。*年企业科技开发或科技进步奖：（*）国家级；（*）省级科技成果或科技进步奖。*年企业科技项目：（*）国家级；（*）省级。*年科研平台或企业技术中心：（*）国家级；（*）省级。*年安全文明工地（*）国家AAA级安全文明标准化工地；（*）省级安全文明工地；（*）市级安全文明工地。*年附件*：项目经理良好信用信息采集项信用类别良好信用周期奖励荣誉国家级奖项/荣誉（包括鲁班奖、詹天佑奖、梁思成奖、华夏建设科学技术奖、绿色建筑创新奖、中国建筑工程“钢结构金奖”、工程项目管理优秀奖、工程总承包奖等）、国家AAA级安全文明工地奖。 *年省部级奖项/荣誉（中州杯等）、省安全文明标准化工地奖。*年市级奖项/荣誉（商鼎杯等）、安全文明标准化工地奖。*年科技创新（建筑类）发明专利，包括发明型专利、实用新型专利*年参与工法编制，包括国家级和省部级。*年参与工程建设标准、定额制定，包括国家或行业标准、定额、地方（省级）标准、定额。*年个人获得科技进步奖，包括国家级科技进步奖一等奖、二等奖，省级科技进步奖一等奖、二等奖、厅级科技进步奖等。*年 附件*： 商务标清标内容 序号清标项目清标内容清标结果是否**.*项目总报价是否等于各单项工程造价之和*.*单项工程费是否等于各单位工程造价之和*.*单位工程费是否等于分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费+税金之和**.*分部分项工程费及单价措施费是否等于各分部分项清单（含单价措施项目）费之和*.*分部分项及单价措施项目编码不得修改招标人清单*.*分部分项及单价措施项目名称不得修改招标人清单*.*分部分项及单价措施项目特征不得修改招标人清单*.*分部分项及单价措施项目计量单位不得修改招标人清单*.*分部分项及单价措施项目工程量不得修改招标人清单*.*分部分项工程费及单价措施费清单综合单价综合单价＝人工费+材料费+机械费+管理费+利润之和*.*材料单价材料表中的单价与组成清单单价中的综合单价必须一致**.*安全文明施工费根据河南省计价依据规定计算*.*其他措施费（费率类）项目根据招标文件要求自主报价**.*其它项目费各组成部分之和（暂列金额+专业暂估价+计日工费+总承包服务费）*.*暂列金额应与招标人价格一致*.*专业工程暂估价应与招标人价格一致*.*计日工应与招标人数量一致*.*总承包服务费是否按招标文件要求计算*规费根据河南省计价依据规定计算*增值税根据河南省计价依据规定计算*不违反法律、法规、规章、规范性文件规定的其它情况注：不在上述范围内且不具有实质性影响的内容，均不能作为清标的依据或理由。附件*：废标条件废标条件*.总 则本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。*．废标条件投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：*.* 有第二章“投标人须知”第***.******.***项规定的任何一种情形的。*.* 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。*.* 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。*.* 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。*.* 在评审中，评标委员会认定投标人的投标文件未实质性响应投标文件的。*.* 投标人未按第二章“投标人须知”第***.******.***款规定出席开标会的。*.* 投标人在编制投标文件时，投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件不一致。*.* 投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的；*.* 投标人不按投标人须知***.******.***项要求提交投标保证金的。*.**投标文件未按招标文件规定签字盖章的。*.**未按招标文件规定编制各项报价的；*.**投标报价与其组成部分、工程量清单项目合价与综合单价、综合单价与人材机用量相互矛盾，致使评标委员会无法正常评审判定的；*.**规费和安全文明施工费违反工程造价计价有关规定的；*.**分部分项工程项目、措施项目报价中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量与招标文件的清单不一致的；*.**未按照招标文件所列明的暂列金额、暂估价编制投标报价的；*.**住房和城乡建设部《标准施工招标文件》规定的其他否决投标条件。评标委员会否决投标时应审慎。因招标文件或工程量清单表述歧义或逻辑错误等原因，造成投标文件表述不一致的，不作为否决投标的因素，投标人明显打字或排版错误且不影响实质内容的，评标委员会可要求投标人作出书面澄清、说明或补正，不予以否决投标。*. 评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第*.* 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。*. 评审标准*.* 初步评审标准***.******.*** 形式评审标准：见评标办法前附表。***.******.*** 资格评审标准：见评标办法前附表。***.******.*** 响应性评审标准：见评标办法前附表。*.* 分值构成与评分标准***.******.*** 分值构成（*）施工组织设计：见评标办法前附表；（*）投标报价：见评标办法前附表；（*）综合评分因素：见评标办法前附表；***.******.*** 评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。***.******.*** 评分标准（*）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；（*）投标报价评分标准：见评标办法前附表；（*）综合评分因素评分标准：见评标办法前附表；*. 评标程序*.* 初步评审***.******.*** 评标委员会依据本章评标办法前附表***.******.*** 项、第***.******.*** 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。***.******.*** 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（*）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（*）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；（*）未响应招标文件要求的。***.******.*** 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。（*）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；*.* 详细评审***.******.*** 评标委员会按评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（*）按评标办法前附表规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；（*）按评标办法前附表规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分B；（*）按评标办法前附表规定的评审因素和分值对综合评分因素计算出得分C；***.******.*** 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。***.******.*** 投标人得分= A+B+C。*.* 投标文件的澄清和补正***.******.*** 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。***.******.*** 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。***.******.*** 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。*.* 评标结果***.******.*** 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。***.******.*** 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。第四章 合同条款及格式（GF********）建设工程施工合同（示范文本）制定 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局说 明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-****-****）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-****-****）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计**条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计**条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：*.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；*.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；*.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。第一部分 合同协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况*.工程名称： 。*.工程地点： 。*.工程立项批准文号： 。*.资金来源： 。*.工程内容： 。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件*）。*.工程承包范围： 。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合 标准。四、签约合同价与合同价格形式 *.签约合同价为：人民币（大写） (¥ 元)；其中：（*）安全文明施工费：人民币（大写） (¥ 元)；（*）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） (¥ 元)；（*）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥ 元)；（*）暂列金额：人民币（大写） (¥ 元)。*.合同价格形式： 。五、项目经理承包人项目经理： 。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（*）中标通知书（如果有）；（*）投标函及其附录（如果有）； （*）专用合同条款及其附件；（*）通用合同条款；（*）技术标准和要求；（*）图纸；（*）已标价工程量清单或预算书；（*）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于 年 月 日签订。十、签订地点本合同在 签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自合同双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。发包人： (公章) 承包人： (公章)法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（签字） （签字）组织机构代码： 组织机构代码： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 第二部分 通用条款使用住房城乡建设部、工商总局建市印发的《建设工程施工合同(示范文本)》（GF********）通用合同条款。第三部分 专用条款专用合同条款*. 一般约定*.* 词语定义 ***.******.***合同***.******.***.**其他合同文件包括： 。***.******.*** 合同当事人及其他相关方***.******.***.*监理人：名 称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。***.******.***.* 设计人：名 称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；。***.******.*** 工程和设备***.******.***.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。***.******.***.* 永久占地包括： 。***.******.***.** 临时占地包括： 。*.*法律 适用于合同的其他规范性文件： 。*.* 标准和规范***.******.***适用于工程的标准规范包括： 。***.******.*** 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；发包人提供国外标准、规范的份数： / ；发包人提供国外标准、规范的名称： / 。***.******.***发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。*.* 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为： 。*.* 图纸和承包人文件 ***.******.*** 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限： ；发包人向承包人提供图纸的数量： ；发包人向承包人提供图纸的内容： 。***.******.*** 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括： ；承包人提供的文件的期限为： ；承包人提供的文件的数量为： ；承包人提供的文件的形式为： ；发包人审批承包人文件的期限： 。***.******.*** 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定： 。*.* 联络 ***.******.***发包人和承包人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。***.******.*** 发包人接收文件的地点： ；发包人指定的接收人为： 。承包人接收文件的地点： ；承包人指定的接收人为： 。监理人接收文件的地点： ；监理人指定的接收人为： 。*.** 交通运输***.******.*** 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定： 。***.******.*** 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定： 。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 。 ***.******.***超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。*.** 知识产权 ***.******.***关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。***.******.*** 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。 ***.******.*** 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 。*.**工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 。允许调整合同价格的工程量偏差范围： 。*. 发包人*.* 发包人代表发包人代表：姓 名： ；身份证号： ；职 务： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。发包人对发包人代表的授权范围如下： 。*.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供***.******.*** 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求： 。***.******.*** 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 。*.* 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求： 。发包人是否提供支付担保： 。发包人提供支付担保的形式： 。*. 承包人*.* 承包人的一般义务 （*）承包人提交的竣工资料的内容： 。 承包人需要提交的竣工资料套数： 。 承包人提交的竣工资料的费用承担： 。 承包人提交的竣工资料移交时间： 。承包人提交的竣工资料形式要求： 。（**）承包人应履行的其他义务： 。*.* 项目经理***.******.*** 项目经理：姓 名： ；身份证号： ；建造师执业资格等级： ；建造师注册证书号： ；建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；承包人对项目经理的授权范围如下： 。关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 。***.******.*** 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 。 ***.******.*** 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 。*.* 承包人人员 ***.******.*** 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 。***.******.*** 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 。***.******.*** 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 。***.******.***承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 。*.* 分包***.******.*** 分包的一般约定禁止分包的工程包括： 。主体结构、关键性工作的范围： 。***.******.***分包的确定允许分包的专业工程包括： 。其他关于分包的约定： 。***.******.*** 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定： / 。*.* 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 。*.* 履约担保承包人是否提供履约担保： 。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： *. 监理人*.*监理人的一般规定关于监理人的监理内容： 。关于监理人的监理权限： 。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 。*.* 监理人员总监理工程师：姓 名： ；职 务： ；监理工程师执业资格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；关于监理人的其他约定： / 。*.* 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： / 。 *. 工程质量*.* 质量要求***.******.*** 特殊质量标准和要求： 。关于工程奖项的约定： 。*.* 隐蔽工程检查***.******.***承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 。监理人不能按时进行检查时，应提前 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 小时。*. 安全文明施工与环境保护*.*安全文明施工 ***.******.*** 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 。***.******.*** 关于治安保卫的特别约定： / 。关于编制施工场地治安管理计划的约定： / 。***.******.*** 文明施工 合同当事人对文明施工的要求： 。 ***.******.*** 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/ 。 *. 工期和进度*.* 施工组织设计 ***.******.*** 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。***.******.*** 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 。*.* 施工进度计划***.******.*** 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 。*.* 开工***.******.*** 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限： 。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。***.******.***开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。*.* 测量放线***.******.***发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 。*.* 工期延误***.******.*** 因发包人原因导致工期延误 因发包人原因导致工期延误的其他情形： 。***.******.*** 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 。*.* 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定： 。*.*异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 。*.* 提前竣工的奖励***.******.***提前竣工的奖励： 。*. 材料与设备*.*材料与工程设备的保管与使用***.******.***发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 。*.* 样品***.******.***样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 。*.* 施工设备和临时设施***.******.*** 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定： 。*. 试验与检验*.*试验设备与试验人员***.******.*** 试验设备施工现场需要配置的试验场所： / 。 施工现场需要配备的试验设备： / 。施工现场需要具备的其他试验条件： / 。*.* 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定： / 。**. 变更**.*变更的范围 关于变更的范围的约定： **.* 变更估价***.******.*** 变更估价原则 关于变更估价的约定: 。**.*承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。发包人审批承包人合理化建议的期限： / 。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。**.* 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价一览表》。***.******.*** 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。***.******.*** 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定： 无 。**.* 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定： 无 。**. 价格调整**.* 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定： 。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 种方式对合同价格进行调整：第*种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： \ ；第*种方式：采用造价信息进行价格调整。 （*）关于基准价格的约定： 。 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时，其超过部分据实调整。*总承包服务费： 。 第*种方式：其他价格调整方式： 无 。**. 合同价格、计量与支付**.* 合同价格形式*、单价合同。综合单价包含的风险范围： 。风险费用的计算方法：/ 。风险范围以外合同价格的调整方法： *、总价合同。总价包含的风险范围： / 。风险费用的计算方法： / 。风险范围以外合同价格的调整方法： / 。*、其他价格方式： / 。**.* 预付款***.******.*** 预付款的支付预付款支付比例或金额： / 。预付款支付期限： / 。预付款扣回的方式： / 。***.******.*** 预付款担保承包人提交预付款担保的期限： / 。预付款担保的形式为： / 。**.* 计量***.******.*** 计量原则工程量计算规则： 。***.******.*** 计量周期关于计量周期的约定： 。***.******.*** 单价合同的计量关于单价合同计量的约定： 。***.******.*** 总价合同的计量关于总价合同计量的约定： / 。***.******.***总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第***.******.*** 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。***.******.*** 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序： / 。**.* 工程进度款支付 ***.******.*** 付款周期关于付款周期的约定： 。***.******.*** 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定： 。***.******.*** 进度付款申请单的提交（*）单价合同进度付款申请单提交的约定： 。（*）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。***.******.*** 进度款审核和支付（*）监理人审查并报送发包人的期限： 。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 。（*）发包人支付进度款的期限： 。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 。***.******.*** 支付分解表的编制*、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。**. 验收和工程试车**.* 分部分项工程验收***.******.***监理人不能按时进行验收时，应提前 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 小时。**.* 竣工验收***.******.***竣工验收程序关于竣工验收程序的约定： 。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用条款。***.******.***移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限： 。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 。**.* 工程试车***.******.*** 试车程序工程试车内容： / 。（*）单机无负荷试车费用由 / 承担；（*）无负荷联动试车费用由 / 承担。***.******.*** 投料试车关于投料试车相关事项的约定： / 。**.* 竣工退场***.******.*** 竣工退场承包人完成竣工退场的期限： / 。**. 竣工结算**.* 竣工结算申请 承包人提交竣工结算申请单的期限： 。 竣工结算申请单应包括的内容： 。**.* 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限： 。发包人完成竣工付款的期限： 。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 。**.* 最终结清 ***.******.*** 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数： 。承包人提交最终结算申请单的期限： 。 ***.******.*** 最终结清证书和支付（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。 （*）发包人完成支付的期限： / 。**. 缺陷责任期与保修**.*缺陷责任期缺陷责任期的具体期限： 。**.* 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定： 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。***.******.*** 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 种方式：（*）质量保证金保函，保证金额为： / ； （*） %的工程款。（*）其他方式: / 。***.******.*** 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式： （*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（*）其他扣留方式: / 。关于质量保证金的补充约定： / 。**.*保修***.******.*** 保修责任工程保修期为： 。***.******.*** 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 。**. 违约**.* 发包人违约***.******.***发包人违约的情形发包人违约的其他情形： / 。***.******.*** 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任： 。（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。 （*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 。 （*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 。（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 。（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 。（*）其他： / 。***.******.*** 因发包人违约解除合同承包人按***.******.***项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。**.* 承包人违约***.******.*** 承包人违约的情形承包人违约的其他情形： 。***.******.***承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法： 。 ***.******.*** 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定： 。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 。**. 不可抗力 **.* 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。**.* 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。**. 保险**.* 工程保险关于工程保险的特别约定： / 。**.* 其他保险关于其他保险的约定： / 。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。**.* 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。**. 争议解决**.* 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。 ***.******.*** 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： / 。选定争议评审员的期限： / 。争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。其他事项的约定： / 。***.******.*** 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定： / 。**.*仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：（*）向 仲裁委员会申请仲裁；（*）向 人民法院起诉。附件协议书附件：附件*：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件*：发包人供应材料设备一览表附件*：工程质量保修书附件*：主要建设工程文件目录附件*：承包人用于本工程施工的机械设备表附件*：承包人主要施工管理人员表附件*：分包人主要施工管理人员表附件*：暂估价一览表附件*：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期附件*：发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注附件*：工程质量保修书发包人（全称）： 承包人（全称）： 为保证 （项目名称） 在合理使用期限内正常使用，经发包人、承包人协商一致签订本工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。　　一、工程质量保修范围和内容 　　具体质量保修内容双方约定如下：承包方所承包施工的全部工程内容。　　二、质量保修期 　　质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按总工程验收合格之日起计算质量保修期。 　　双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下： 　　*. （公司名称） 施工承包范围内的全部施工内容，保修期为 年；其他约定： 无 。 　　三、质量保修责任 　　*.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到发包人的修理通知之日后*天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。*.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。*.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保市政基础设施的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。*. 由于设计、地勘单位失误、发包人使用不当、不可抗力、第三方责任等原因造成的质量问题不在保修范围内。　　四、质量保修金的支付 　　本工程约定的工程质量保修金为竣工决算总价款的 。五、质量保修金的返还 　　在质保期内不出现质量问题或有质量问题承包人自行及时采取补救措施修复后，发包人在质量保修期满后**天内一次性返还保修金。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项： 无 。　　本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署后生效。 　 发　包　人（公章）： 承　包　人（公章）：　法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（签字） （签字） 年 月 日年 月 日 附件*：主要建设工程文件目录文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人附件*：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注附件*：承包人主要施工管理人员表名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件*：分包人主要施工管理人员表名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目经理项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员附件*：*-*：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注*-*：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注*-*：专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额小计：第五章 工程量清单（另附）第六章 图纸（另附）第七章 技术标准和要求一、有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关技术说明文件二、工程实施的有关标准与法规（*）本工程适用国家、地方现行的工程建设施工及验收规范、施工技术标准、工程建设施工操作规程建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等；（*）规范中指定的标准或法规为工程实施中实际采用的标准和法规，中标人提出采用的其他标准及规范，如能保证其达到与本规范所规定的标准及规范相同的质量或更高的质量，经项目总监事先审阅和书面批准即可采用.本规范与图纸中明显地未提到的任何细节，或在涉及任何条款的细节说明中有明显的遗漏，都应被认为指的是采用令人满意的建筑工程和其他工程的习惯作法。（*）本工程实施中所采用的材料、设备和施工工艺应依照适用的现行规范和标准的最新版本实行。（*）本工程实施中采用图纸中指定的和以下列出的有关技术规范和标准、所采用的规范和标准如出现标准不一致的情况，以标准高的为准。（*）其它现行的有关工程技术、安全施工、环境保护等适用的标准及规范。（*）技术规范和标准不全或与现行规范标准不一致时，以现行规范标准为准三、工程验收工程验收按照国家现行相关规定执行第八章 投标文件格式 （项目名称） 标段投 标 文 件投标人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）___________年___________月___________ 日目 录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、投标保证金五、已标价的工程量清单六、施工组织设计七、项目管理机构八、资格审查资料九、承诺书十、建筑垃圾处置方案十一、其他材料一、投标函及投标函附录（一）投 标 函______ ____（招标人名称）：*．我方已仔细研究了 （项目名称） 标段招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （小写 ）的投标总报价，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。 在我方的上述报价中包括：安全文明施工费：（大写） （小写： ）规 费：（大写） （小写： ）税 金：（大写） （小写： ）暂 列 金 额：（大写） （小写： ）专 业 暂 估 价：（大写） （小写： ）*．我方承诺在投标有效期 日历天内不修改、撤销投标文件。*．本项目拟派项目经理为 ，级别 ，证书编号为 。*．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）___________ 元（小写___________）。*．如我方中标：（*）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内按第四章“合同条款及格式”的规定与你方签订合同。（*）我方承诺本工程符合招标文件第七章“技术标准和要求”规定。（*）本投标函属于合同文件的组成部分。（*）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。*．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第***.******.***项规定的任何一种情形。*．如果存在弄虚作假，我方自愿放弃投标保证金。*.（其他补充说明）。投 标 人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）_____年_____ 月_____ 日（二）投 标 函 附 录工程名称 标段投标人投标人资质等级项目经理级别证书编号投标范围投标总报价（元）（含安全文明施工费、规费、税金、暂列金额与专业暂估价）（大写） （小写： ）其中含：安全文明施工费：（大写） （小写： ）规 费：（大写） （小写： ）税 金：（大写） （小写： ）暂 列金 额：（大写） （小写： ）专业暂估价：（大写） （小写： ）评标价（元）（不含安全文明施工费、规费、税金、暂列金额与专业暂估价）（大写） （小写： ）投标工期 投标质量等级 投标有效期质保期 需要说明的问题（如果有）投 标 人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年月 日二、法定代表人身份证明投标人名称： 单位性质： 地址： 成立时间：_____年_____ 月_____日经营期限： 姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系 （投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人： （盖单位章） 年 月 日三、授权委托书本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）工程施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 。代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明投标人： （盖单位章）法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日四、投标保证金投标人必须将投标保证金收讫证明收据的复印件及企业基本账户开户许可证附到投标文件中并加盖公章。五、已标价的工程量清单六、施工组织设计七、项目管理机构（一） 项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险（二） 主要人员简历表“主要人员简历表”中项目经理应附身份证、注册建造师执业资格证、安全生产考核合格证书复印件，技术负责人应附身份证、职称证书复印件，其他人员应附身份证、岗位证书复印件。姓 名年 龄学 历职 称职 务拟在本合同任职毕业学校年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话八、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传 真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技 工经营范围备注备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。（二）近年财务状况表备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份为近三年以来。（三）近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注（四）正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注（五）近年发生的诉讼和仲裁情况说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。九、承诺书（一）扬尘防治承诺书 （招标人名称）：我方在此承诺，严格按照《中共漯河市委办公室、漯河市人民政府办公室关于印发〈漯河市建设工程施工扬尘集中整治实施方案〉的通知》（漯办【****】**号文件）中规定的建设工程施工工地的整治标准，做好 的施工扬尘防治和扬尘治理工作。特此承诺。投标人： （盖单位公章）法定代表人： （签字或盖章） 年 月 日（二）项目经理无在建承诺书 （招标人名称）：我方在此声明，我方拟派往 （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理 （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。特此承诺。投标人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日十、建筑垃圾处置方案十一、其他材料递交时间