（小额）花园新村老旧小区改造提升性项目-垃圾中转站工程 发布时间：****-**-** **:**信息来源：铜陵市公共资源交易平台电子交易系统原文链接地址（小额）花园新村老旧小区改造提升性项目-垃圾中转站工程招标公告 一、工程项目名称及内容 *、项目名称：花园新村老旧小区改造提升性项目-垃圾中转站工程 *、项目地点：铜陵市花园新村 *、项目编号：G***** *、项目招标单位：铜陵市铜官区住房和城乡建设局 *、项目内容：按照设计图纸、工程量清单所载明的内容。 *、招标范围：招标文件、设计图纸、招标清单等描述的所有内容。 *、项目工期：**日历天。 *、招标控制价：*******.**元（其中含暂列金额**万元，不计税）。 *、项目成交价：开标后以控制价为基础下浮**%，（暂列金额不作下浮），即*******.**元（其中含暂列金额**万元，不计税）为本工程中标价。 二、投标人资格要求 *、投标人资质要求：须为铜官区小额建设工程企业备选库中建筑类别中的企业； *、拟派项目经理资质要求：建筑工程专业二级（含）以上资质，并具有有效的安全考核证书（B证），拟派的建造师不得有在建工程。 三、报名时间及抽签时间、地点 *、定点抽签时间:****年*月*日*时**分; *、报名方式：开标当日、现场报名; *、报名材料：请投标人授权委托人携带本人身份证、授权委托书、建造师身份证复印件、建造师注册证书、建造师安全考核证书B证、原件以及加盖公章的复印件至开标现场。 *、报名及定点抽签地点：铜陵市铜官区公共服务中心（铜陵市淮河大道北段***号（华安证券淮河大道营业部对面））二楼开标室； *、重要提示：投标人一经报名成功，无故不得撤回报名； *、中标人在领取中标通知书前需支付造价咨询费****元。 四、中标通知书领取 *、中标公示结束*日内，中标单位项目负责人或法人代表携身份证和招标代理服务费支付凭证亲自到招标人处领取中标通知书。如超过*日不来领取，招标人有权取消其中标资格，顺延至第二中标人或重新组织招标。 五、履约保证金 *、中标人领取中标通知书后*日内提交履约保证金，履约保证金金额为成交价的**%（其中项目负责人*%；工期*%；质量*%），以现金转账（交到招标人帐户）、银行保函、保证保险三种形式的任意一种形式提交履约担保，提供银行保函、保证保险的单位须经发包人认可。中标人无违约行为的，项目通过验收合格并按发包人要求报送合格的竣工档案资料和结算资料后，**日内予以退还（无息）。 *、若提供银行保函、保证保险已到期，但工程仍未完工，应当续保至结算审计资料合格提交之日，否则按应予续保金额的*倍银行同期贷款利息支付给发包人作为违约金，同时，则招标人有权暂扣合同价（不含暂列金额）*%的工程款作为履约担保；履约担保待竣工验收合格后，承包人无其他违约行为的，办理移交，并按发包人要求报送合格的竣工档案资料和结算资料后，**日内予以退还（无息）。 *、中标人无正当理由未按规定提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，顺延至第二中标人或重新组织招标。 六、合同签订 成交单位提交履约保证金后，携中标通知书、缴纳履约保证金单据、项目负责人******营业执照及资质证书原件及复印件（*份）到项目单位签订合同。 七、开工要求 中标人在领取成交通知书后*日内组织完成进场前所有准备工作（熟悉图纸提请建设单位会审、资料报验、材料准备等），第*日即为开工日（招标人另有通知除外）。 中标单位无正当理由在领取中标通知书*日内未进场，招标人有权取消其中标资格，顺延至第二中标人或重新组织招标。 八、合同价格形式： 采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围： 采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围： *、本工程采用固定单价合同，投标人一旦中标，其投标清单综合单价不变,工程量依据施工图纸、工程变更、现场隐蔽记录及经济签证计量。 *、施工期间承包方自购的各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险和国家下发的政策性调整文件一律不予调整。 *、图纸设计范围内容和为完成图纸设计范围内所有项目所必须实施的措施费用。 *、其他项目费中招标人暂列金额为招标人完成本工程对不明确项目的估算金额，其是否动用及是否向承包人支付以及支付的数额由招标人决定。 *、风险费用的计算方法：投标人在投标时已考虑，不再另行计取。 *、风险范围以外合同价款调整方法： *.*、固定单价调整：工程变更、隐蔽工程记录、经济签证予以调整。 *.*、由于变更和施工图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的项目结算：因变更和图纸修改、隐蔽工程及经济签证洽商的项目，如招标清单中有或有类似该项目，则按承包人清单中的综合单价结算；如招标清单中没有该项目也没有类似项目，则按清单计价规则另行组价（材料价按施工同期《铜陵工程造价》中的材料价格执行，《铜陵工程造价》中没有的材料双方参照市场询价另行协商），其中综合费（企业管理费、利润）、税金按****版安徽省建设工程计价依据计取，不可竞争费及措施项目费不再计取（分部分项中对应的措施费子目按实计取），另行组价得出M，结算价=M×中标价/最高投标限价（均应扣除暂定价、暂列金额），由发包人核定的综合单价或材料价格不再下浮。 *.*、未尽事宜，按****版安徽省建设工程计价依据执行。 *.*、在本工程施工中所有招标人暂定的材料价必须经业主重新确认。 *.*、承包人应当在以上情况发生后**天内，将调整原因、工程量以书面形式通知建设单位现场代表及监理工程师，经确认调整工程量后作为追加合同价款的依据，但不作为工程进度款支付依据，待工程竣工后进行结算。 *.*、工程竣工结算以审计部门审计结果为准。 *.*、招标人根据现场情况有权调整项目实施内容。 *.*、工程隐蔽增加的工程量或变更调增的价款，不作为中间支付进度款的依据，调整的价款进入总结算。 *.*、工程实施后，由于工程量清单项目或数量累计误差引起工程合同价调整在正负*%以内的（含本数），发包人对此部分将不予调整,如超过正负*%的，承包人在中标后（以中标通知书签发日期为准）*日内提出书面质疑材料（附详细计算书），经发包人确认属实后，超过合同价*%以外部分造价办理结算时给予调整；如逾期提出质疑一概不予认可，结算不再调整，工程量复核不得影响工期。 *、暂列金额为招标人完成本工程对不明确项目的估算金额，其是否动用及是否向承包人支付以及支付的数额由招标人决定。此部分费用为不可竞争费，一旦中标，招标人将在中标人的中标价中按定点抽签公告规定的数额全额扣回。 九、工程款支付 *、本工程进度款支付不设预付款。 *、工程完成竣工验收合格后，付至工程实际完成量价款（不超合同价）的**%；竣工结算审核结束后付至审定总价款的 **%；其余 *%作为工程质量保修金，待工程保修期满（二年）后一次性付清（均无息）。 *、第一次支付工程款前，承包人须配合建设单位完成质监、安监（农民工工资保障金和工伤保险）等相关手续，否则发包人有权不予支付工程款，并追究其他相关责任。 十、竣工结算审核承包人违约责任 *、承包人应在规定期限内向招标人报送工程结束审计资料。 *、承包人对上报的决算金额负责。竣工决算过程中，施工单位必须认真编制工程结算，不允许高估冒算，如竣工结算经招标人内部委托初审核减额在施工单位报审额*%以内（含），招标人支付审计费；核减额超过*%（含），全部审计费均由中标人支付。　 *、承包人应对上报的结算金额负责，竣工结算过程中，承包方不允许高估冒算，承包人工程结算送审价与发包人内部审核价核减率须控制在**%以内，若发包人内部审核核减率超过**%以上，承包人按超过**%以上部分核减额的**%承担违约费用，由发包人在工程款中直接扣除；工程结算价报审计局审计后，若审减率超过*%以上，承包人按超过*%以上部分审减额的同等金额承担违约费用，由发包人在工程款中直接扣除。发包方将向主管部门通报记企业“不良”信用记录一次，且追究相关责任。 *、最终竣工结算以审计部门审计为准，对审计中没有正当理由，不接受审计部门审计结果的施工单位，按已完工程造价或合同价（以造价低的为计费基数）的**%与承包人结算，造成的一切后果施工单位自负。 十一、工期要求及奖罚： *、工期每延误一天罚款****元。 *、工期奖罚在完成各节点并经各方确认后，随工程进度款予以支付或扣除。 十二、人员要求及奖罚： *、承包人应按合同约定指派项目负责人，且在发包人指定时间内，其项目负责人和技术负责人需到施工现场开展工作。项目负责人和技术负责人应保持相对稳定，未经发包人和监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换。 *、承包人项目负责人和技术负责人应常驻工地（包括夜间施工），如需短期离开施工场地，应事先征得招标人同意，并向驻地监理工程师及发包项目负责人办理请销假手续，同时委派代表代行其职责；未经批准擅自离开工地按****元/人天在工程款中扣除，当对工程产生不利影响时招标人驻地工程师有权根据具体情况给与经济处罚，且由承包人承担所造成的一切损失。 十三、踏勘现场要求： *、投标人应结合本项目内容自行勘查现场，分析所有影响施工的因素，投标时综合考虑，结算不再以不了解现场情况为由而提出索赔。 *、施工中应加强对施工范围内及周边设施（人行道、路面、路牙石、景观灯等）的保护措施，严禁野蛮施工，如有损坏应无条件修复。 *、本工程位于住宅集中区，人流车流多，施工安全隐患较大，需做好安全防护等措施。 十四、其他说明 *、招标人有权调整招标工程量，中标人不得拒绝。 *、施工期间，承包人安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施执行建管函[****]**号文《关于全面提升建筑工程临时围挡美化亮化的通知》、建管[****]**号文《关于进一步加强我市建筑施工现场扬尘污染管控工作的通知》等部、省和铜陵市的相关规定、标准（相关文件表述不一致时，以高要求为准）。如达不到要求，并拒不整改的，竣工决算中发包人将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向发包人承担合同价*%违约金。 *、施工用水、用电、施工区域围挡、排水、交通组织及疏导等由承包人自行解决，费用已包含在总价中不再另行计取费用。。交通组织及疏导需按交通管理部门要求办理。 *、施工中使用的所有运输车执行铜陵市人民政府办公室办[****]***号《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》。 *、该工程严格要求做到安全文明施工，现场保持整齐清洁，无建筑垃圾，无扬尘（湿法作业），符合铜陵市执法管理局各项要求。 *、未作好现场防疫工作造成整改与停工的责任由承包人承担。并全额扣回安全文明措施费。 *、其他未尽事宜，在合同中约定。 *、为响应“不见面，少聚集”，最大限度控制人员聚集和交叉感染，被授权人参加交易活动时，全程佩戴口罩，禁止吸烟，不得随意走动，服从工作人员管理及身份核验、体温测试等疫情防控措施。 *、合同履行期中承包人如有不服从发包人管理、扰乱秩序、欺诈、蒙骗等不良行为，愿意接受发包人每次罚款*.*万元～*万元，承包人有关人员将被清除出本项目且通报相关部门，承包人愿意接受发包人采取的停付工程款直至终止合同的处罚，造成的损失由承包人承担，并赔偿可能给发包人造成的损失，终止合同后，按已完工程按投标价的**%结算。 **、工程承包过程中一切安全责任均有中标单位承担，概与招标人无关。 **存在下述情形之一的，不得作为成交备选人。 *）受到招投标行政监管部门和政府行业监管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内。 *）被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的失信企业。 *）被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在**分（含）-**分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过*个月； *）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值在**分（含）-**分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过*个月； *）被铜陵市公共资源交易监管部门记不良行为记录累计分值达**分（含）以上，且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过**个月。 *）投标人或拟派项目经理（项目负责人）被人民法院列入失信被执行人的。 *）投标人近三年内被人民检察院列入行贿犯罪记录的。 **、铜陵市铜官区住房和城乡建设局是项目建设单位，花园社区是项目具体管理单位，合同签订三方协议，铜陵市铜官区住房和城乡建设局负责资金支付，配合社区做好技术指导工作。 **、为响应“不见面，少聚集”，最大限度控制人员聚集和交叉感染，被授权人参加交易活动时，全程佩戴口罩，禁止吸烟，不得随意走动，服从工作人员管理及身份核验、体温测试等疫情防控措施。 十五、联系方式 项目招标单位：铜陵市铜官区住房和城乡建设局 联 系 人：赵工 电 话：*********** 集中采购机构：铜陵市铜官区公共服务中心 项目经办人：胡工 电 话：****-******* 铜官区公共服务中心 ****年*月*日