武广通信光缆通道建设工程勘察设计招标公告 发布时间：****-**-** **:**信息来源：广州公共资源交易中心数字交易平台原文链接地址武广通信光缆通道建设工程勘察设计招标公告 招标编号：SJ-****-** *. 招标条件 本招标项目武广通信光缆通道建设工程已由广铁集团以《中******科信部关于武广通信光缆通道建设工程可行性研究评审意见的函》（科信函[****]**号）批准建设，项目业主为广铁集团，建设资金来自技改资金，出资比例为全资，招标人为 中******长沙工程建设指挥部。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。 *. 项目概况与招标范围 *.*.工程概况：武广高铁广州局管内新建*条**芯干线光缆，利用高铁线路两侧既有槽道敷设，并在各车站引入通信机械室。 *.*招标范围：武广高铁广州局管内新建*条**芯干线光缆，利用高铁线路两侧既有槽道敷设，并在各车站引入通信机械室等工程勘察设计招标。 *.*项目主要内容：武广通信光缆通道建设工程勘察、施工图设计、单项设计、施工图预算、施工配合、施工及甲供招标清单编制、竣工验收配合、项目清概编制等全过程勘察设计内容。 *.*工程总投资约****万元。 *.*建设总工期**个月。本项目划分为*个标段，勘察设计服务工作工期**个月。 *. 投标人资格要求 *.*在中华人民共和国境内依法注册的独立法人。 *.*投标人应具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或铁道行业甲级资质，同时具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质。 *.*投标人****年-****年（近 * 年）具有良好的财务状况，不存在处于责令停业，财产被接管、冻结、破产等情况。 *.*投标人近五年(****年～****年)承担过同类国家铁路建设项目勘察设计工作业绩不少于*项。 *.*投标人拟派本项目技术负责人（总体）须具备高级工程师或以上技术职称。 *.*投标人具备完善有效的ISO****认证证书。 *.*未在国铁集团或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；对纳入国家铁路局“黑名单”管理的投标人，在公布期限内，不得接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，每项严重失信行为扣减*分，直接在汇总得分中扣除。 *.*投标人未在广州局集团通报的停标处罚期内。 *.*投标人及其法定代表人、拟委派的项目设计负责人在自递交投标文件之日起前*年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。 *.**本项目要求投标人不属于失信被执行人，是以投标截止日在“信用中国”网站（***.******.***.cn）查询结果作为评标时的判断依据。失信被执行人等在公布期限内参加投标的，每项失信行为扣减*分，直接在汇总得分中扣除。 *.**近三年内企业设计项目是否发生质量责任事故，如果有应说明事故发生的建设项目和工程名称、时间、地点，事故的等级和负责组织调查、处理的单位和处理决定。 *.**投标人不得存在下列情形： （*）被暂停或取消投标资格的； （*）在最近三年内有骗取中标或严重违约而处于停标处罚期内的； （*）有诉讼及仲裁情况而处于停标处罚期内的。 *.**本次招标不接受联合体投标。 *.********建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[****]**号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目总体资格证明材料，具体格式见附件。 *. 技术成果经济补偿 本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。 *. 招标文件的获取 *.*凡有意参加投标者，请于****年*月*日*时**分至****年*月*日**时**分（北京时间，下同），通过广州公共资源交易中心网上进行相关信息录入登记，登记成功并经确认后，通过广州公共资源交易中心系统下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网（http://***.******.***）服务指南栏目。 *.*招标文件每套售价***元，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇、网汇至招标代理指定账号（不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。并把汇款凭证发送至邮箱crmscgz**@***.com,此为招标文件下载确认的重要依据。 招标代理账号： 开户银行：交通银行北京西单支行 开户名称：****** 账号：******* *.*本次招标报名及招标文件获取仅采用网上形式，不采用现场报名、邮购等方式进行。 *. 投标文件的递交 *.* 投标文件递交的时间为****年*月**日 * 时**分至**时**分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为****年*月**日**时**分。 *.* 开标时间：****年*月**日**时**分。 *.*递交方式及地点：电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人核对并确认投标信息无误后，需登录广州公共资源交易中心网站投标人服务区在递交投标文件截止时间前完整上传带有电子签名及电子签章的加密投标文件至广州公共资源交易中心系统。 如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该电子投标文件将视为无效投标文件。 *.*纸质投标保函和业绩证明材料等原件资料和含电子投标文件的U盘采用现场递交方式，递交地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路***号）。 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件等资料，招标人不予受理。 *. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、铁路建设工程网上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。 *. 联系方式 招标人： 中******长沙工程建设指挥部 地址： 湖南省长沙市雨花区桂花路***号 邮编： / 联系人： 王工 电话： *********** 传真： / 招标代理机构： ****** 地址： 北京市海淀区复兴路**号国海广场C座*层 邮编： ****** 项目经理： 朱文穗（招标师证书编号：*****************） 投标登记联系人： 刘工*********** 业务联系人： 区工*********** 财务联系人： 温工*********** 电子邮件： ****** ****年* 月*日 附件一 投标人业绩证明 （项目名称）由（发包人）于年月日于（公共资源）交易中心向（承包人）发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目技术负责人（总体）为：，身份证号： 。 项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。 项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为年月日），工程质量 。 或项目正在施工。 特此证明。 发包单位名称（盖章） 年 月 日 发包单位联系人： 联系电话： 发包人地址： 附件二 项目技术负责人（总体）业绩证明 （项目名称）由（发包人）于年 月 日于（公共资源）交易中心向（承包人）发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目技术负责人（总体） 为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。 项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为年 月 日）。 或项目正在施工。 姓名 ，身份证号：，于 年 月 日至 年 月日在（项目名称）任项目技术负责人（总体） 。 特此证明。 发包单位名称（盖章） 年 月 日 发包单位联系人： 联系电话： 发包人地址： 注：如项目技术负责人（总体）中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。 附表* 投标人资格要求 标段：武广通信光缆通道建设工程勘察设计 序号 项目 要 求 * 资质要求 *）投标人应同时具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质和工程勘察综合类甲级资质； *）其他：在中华人民共和国境内依法注册的独立法人；具备有效的ISO****认证证书。 * 财务要求 *） ****年~ ****年（近*年）具有良好的财务状况； *）其他：投标人目前不存在处于责令停业，财产被接管、冻结、破产等情况。 * 业绩要求 *. 近五年(****年～****年)承担过同类国家铁路建设项目勘察设计工作业绩不少于*项。 *.其他：无。 * 信誉要求 *.失信被执行人的投标限制： ******办公厅关于转发国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知（铁总办建设〔****〕***号），对失信被执行人的投标活动进行以下限制： *）对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不得接受其投标。 *）被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，每项严重失信行为扣减*分，直接在汇总得分中扣除。以投标截止日“评标委员会”在“信用中国”网（***.******.***.cn）查询结果作为评标时的判断依据。 *.未在国铁集团或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；未在中国铁路广州局集团通报的停标处罚期内；近三年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；没有处于被责令停业、暂停投标期、财产被接管、冻结，破产的情况；近三年内企业设计项目是否发生质量责任事故，如果有应说明事故发生的建设项目和工程名称、时间、地点，事故的等级和负责组织调查、处理的单位和处理决定。投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目设计总体在交投标文件之日起一年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。 附表* 投标人机构设置及人员要求 *）机构设置要求 具体要求：机构设置健全、合理。 *）人员要求： 岗位设置 人数 要求 项目负责人（总体） * 高级工程师或以上技术职称。 工程经济 * 高级工程师，且具备*年以上工作经验 建筑 * 高级工程师或以上技术职称，且具备*年以上工作经验 结构 * 高级工程师或以上技术职称，且具备*年以上工作经验 暖通 * 工程师或以上技术职称，且具备*年以上工作经验 电力 * 工程师或以上技术职称，且具备*年以上工作经验 给水排水 * 工程师或以上技术职称，且具备*年以上工作经验 站场 * 高级工程师或以上技术职称，且具备*年以上工作经验 地路 * 高级工程师或以上技术职称，且具备*年以上工作经验 桥梁 * 高级工程师或以上技术职称，且具备*年以上工作经验 线路 * 工程师或以上技术职称，且具备*年以上工作经验 供电（接触网） * 工程师或以上技术职称，且具备*年以上工作经验 信号 * 工程师或以上技术职称，且具备*年以上工作经验 通信、信息 * 工程师或以上技术职称，且具备*年以上工作经验 测量 * 工程师或以上技术职称，且具备*年以上工作经验 机务 * 工程师或以上技术职称，且具备*年以上工作经验 环保 * 工程师或以上技术职称，且具备*年以上工作经验 水保 * 工程师或以上技术职称，且具备*年以上工作经验 注：人员配置应结合实际委托的工作内容并参照《铁路建设项目勘察设计管理办法》要求配置 附件:武广通信设计公告.doc