一、招标条件 涟水县****年度农村生态河道建设工程已由上级部门批准建设，建设资金已落实。招标人为涟水县小型农田水利工程建设处，招标项目资金来自县级财政投资及省市财政奖补资金。该项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。 二、工程概况与招标范围： 涟水县****年度农村生态河道建设工程主要位于涟水县境内，工程建设内容包括:疏浚县乡河道**条、建设生态河道**条，总长***.**km,土方***.**万m*。 本次施工招标分为土建*标、土建*标、土建*标、绿化*标、绿化*标五个标段，同时招标。 涟水县****年度农村生态河道建设工程土建*标，位于涟水县朱码、石湖、唐集、黄营镇境内，招标范围包括疏浚土方**.**万m*，详见招标图纸及招标工程量清单。 涟水县****年度农村生态河道建设工程土建*标，位于涟水县红窑、岔庙、大东、东胡集镇境内，招标范围包括疏浚土方**.**万m*，详见招标图纸及招标工程量清单。 涟水县****年度农村生态河道建设工程土建*标，位于涟水县高沟、成集、梁岔镇境内，招标范围包括疏浚土方**.**万m*，详见招标图纸及招标工程量清单。 涟水县****年度农村生态河道建设工程绿化*标，位于涟水县朱码、红窑、大东、石湖、唐集、黄营镇境内，招标范围详见招标图纸及招标工程量清单。 涟水县****年度农村生态河道建设工程绿化*标，位于涟水县岔庙、高沟、成集、梁岔镇境内，招标范围详见招标图纸及招标工程量清单。 同一投标人可同时参与土建*标、土建*标、土建*标、绿化*标、绿化*标五个标段投标，但只能中一个标段。评标按照土建*标、土建*标、土建*标、绿化*标、绿化*标顺序进行评审，如果投标人在前一标段评审中被推荐为第一中标候选人，可继续参加后面标段的评审，但不作为后面标段评审的中标候选人推荐，由排名其后的投标人递补。（如果后面标段中有效投标人只有*家或少于*家的，评标委员会可将其作为最后一名中标候选人推荐）。 土建工程工期：**日历天/标段。 绿化工程工期：**日历天/标段，绿化养护要求：养护期二年，养护等级三级及以上。 质量目标：合格。 三、投标人资格条件 土建工程： *、投标人持有有效的营业执照，具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质，具有省部级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（投标人资质核查结果必须达标）； *、投标人****年*月*日以来（以完工或竣工验收时间为准）具有水利工程施工业绩且工程质量为合格及以上【业绩证明材料须提供*.中标通知书、*.施工合同、*.验收证明（验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章的验收证），*-*项缺一不可】 *、投标人拟任项目经理应具备水利水电专业二级及以上注册建造师证书，并取得水行政主管部门颁发的施工企业项目经理B类安全生产考核合格证书； *、投标人拟任的项目经理必须满足下列条件之一： ①项目经理无在建工程（提供投标人出具的承诺书，时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前。备注：拟任项目经理在本项目投标截止时间前已在其它投标项目中拟任项目经理并中标，虽尚未签订承包合同但该项目中标通知书已发出的，该项目经理视为有在建工程）； ②项目经理虽有在建工程， 但符合以下情形之一的，经该在建工程发包人同意，并完善有关手续后，可以参加其他工程项目的投标（提供原发包人出具的证明和投标人出具的除原发包人出具证明的工程外无其他任何在建工程的承诺书，时间均为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前）。 （a）合同工程量已完成**%以上，且主体工程已完成。 （b）通过水下（泵站机组启动、河道通水）验收。 （c）通过合同完工验收。 （d）工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认。 （e）因非承包方原因致使工程项目停工超过***天（含）。 *、本次评标结束后，若发现投标人、投标人法定代表人、拟任项目经理从投标截止之日起算，前*年内存在行贿犯罪的，将取消中标资格，并按信用管理相关规定报请行政监督部门予以处罚； *、投标人及拟任项目经理无拖欠农民工工资不良记录；（投标人提供承诺原件并加盖公章，时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前） *、委托代理人及拟任项目经理必须是本单位签订劳动合同的正式员工，提供委托代理人及拟任项目经理的劳动合同及****年**月*日以来连续三个月及以上在本单位缴纳养老保险证明(超过法定缴纳养老保险年龄的项目经理必须提供劳动合同及退休证书)； *、根据****年度淮安市水利工程建设从业单位信用等级评定结果及应用规则，投标人信用等级必须在C级（或信用等级赋分值*.*分）及以上。（等级赋分值相关规定见：淮安市水利网http://***.******.***.cn/xwzx/gggs/content/******/***************Rn*fQr.html）； *、不得存在被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的情形； **、不得存在被最高人民法院在“信用中国”网站（***.******.***.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的情形； **、从投标截止之日起算，前*年内不得存在因违反工程建设项目招标投标规定受到行政处罚的情形（以行政处罚决定日期文件为准）； **、从投标截止之日起算，前*年内不得存在被人民法院生效裁判认定存在工程建设合同违约的情形（以人民法院裁判日期文件为准）； **、本工程不接受联合体投标。 绿化工程： *、投标人持有有效的营业执照； *、投标人****年*月*日以来（以完工或竣工验收时间为准）具有绿化工程施工业绩且工程质量为合格及以上【业绩证明材料须提供*.中标通知书、*.施工合同、*.验收证明（验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章的验收证），*-*项缺一不可】 *、投标人拟任项目经理应具备园林绿化初级及以上园林专业技术职称(①园林专业：指与园林绿化工程规划设计、园林绿化工程施工及养护管理等相关专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、景观、植物（含植保、森保等）等专业。②职称证书专业与要求专业不一致的不予认可；职称证书未注明专业的，须同时提供其毕业证书进行专业认定，否则不予认可）； *、投标人拟任的项目经理必须满足下列条件： （*）项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；投标申请人提供项目经理承诺书，项目经理签字并加盖单位公章； （*）项目经理是非变更后无在建工程的，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满*个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。投标申请人提供符合要求的证明材料； 备注： ①“在建工程”是指处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。 ②视为项目经理同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情况为：*、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；*、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。 *、本次评标结束后，若发现投标人、投标人法定代表人、拟任项目经理从投标截止之日起算，前*年内存在行贿犯罪的，将取消中标资格，并按信用管理相关规定报请行政监督部门予以处罚； *、投标人及拟任项目经理无拖欠农民工工资不良记录；（投标人提供承诺原件并加盖公章，时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前） *、委托代理人及拟任项目经理必须是本单位签订劳动合同的正式员工，提供委托代理人及拟任项目经理的劳动合同及****年**月*日以来连续三个月及以上在本单位缴纳养老保险证明(超过法定缴纳养老保险年龄的项目经理必须提供劳动合同及退休证书)； *、不得存在被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的情形； *、不得存在被最高人民法院在“信用中国”网站（***.******.***.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的情形； **、从投标截止之日起算，前*年内不得存在因违反工程建设项目招标投标规定受到行政处罚的情形（以行政处罚决定日期文件为准）； **、从投标截止之日起算，前*年内不得存在被人民法院生效裁判认定存在工程建设合同违约的情形（以人民法院裁判日期文件为准）； **、本工程不接受联合体投标。 本次招标实行资格后审，资格后审不合格的投标人投标文件将予以否决。 四、招标文件的获取 凡有意参加投标并符合资格要求者于****年*月**日至****年*月*日期间（上午*：**-**：**；下午**：**-**：**，节假日除外）需联系招标代理单位获取招标文件、图纸。获取招标文件时请携带本人居民身份证原件及复印件（加盖公章）和法定代表人身份证明（或授权委托书）（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章），招标文件成本费（售价）人民币肆佰元整/标段，售后不退。 五、投标文件的递交 *、递交投标文件截止及开标时间：****年*月*日*时**分，地点：淮安市公共资源交易中心*楼（淮安市深圳路**号）。 *、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。 六、踏勘现场和投标预备会 招标人不组织投标预备会，不集中组织现场踏勘，投标人可自行踏勘，交通安全等相关责任自负，费用自理。 七、发布公告的媒介 本次招标公告在淮安市公共资源交易网上发布。 八、资格审查标准、方法 土建工程：序号项目内容提供的资料符合要求打√,不符合要求打×并说明理由）*投标人有效的营业执照；营业执照（可提供带有二维码的复印件并加盖单位公章）*投标人资质类别等级：具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质、具有省部级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（投标人资质核查结果必须达标）。资质证书、安全生产许可证（可提供带有二维码的复印件并加盖单位公章），资质动态核查结果达标按招标文件承诺书（格式四）格式提供承诺书。*投标人****年*月*日以来（以完工或竣工验收时间为准）具有水利工程施工业绩且工程质量为合格及以上。【业绩证明材料须提供：*、中标通知书；*、施工合同；*、验收证明（验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章的验收证），*-*项缺一不可。】*投标人拟任项目经理应具备水利水电专业二级及以上注册建造师证书，并取得水行政主管部门颁发的施工企业项目经理B类安全生产考核合格证书水利水电专业注册建造师证书（可只提供带二维码的复印件）、B类安全生产考核合格证书（证书均在有效期内）；*投标人拟任的项目经理必须满足下列条件之一：①项目经理无在建工程（提供投标人出具的承诺书，时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前。备注：拟任项目经理在本项目投标截止时间前已在其它投标项目中拟任项目经理并中标，虽尚未签订承包合同但该项目中标通知书已发出的，该项目经理视为有在建工程）；②项目经理虽有在建工程， 但符合以下情形之一的，经该在建工程发包人同意，并完善有关手续后，可以参加其他工程项目的投标（提供原发包人出具的证明和投标人出具的除原发包人出具证明的工程外无其他任何在建工程的承诺书，时间均为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前）。（a）合同工程量已完成**%以上，且主体工程已完成。（b）通过水下（泵站机组启动、河道通水）验收。（c）通过合同完工验收。（d）工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认。（e）因非承包方原因致使工程项目停工超过***天（含）。①项目经理无在建工程，提供招标文件要求格式的承诺书（格式二），时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前；②项目经理虽有在建工程，但符合a、b、c、d、e情形之一的，经该在建工程发包人同意，（提供原发包人出具的证明和提供招标文件要求格式的承诺书（格式三），时间均为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前）。*投标人及拟任项目经理无拖欠农民工工资不良记录；（投标人提供承诺原件并加盖公章，时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前）招标文件要求格式的承诺书（格式一）。*委托代理人和拟派项目经理必须为本单位职工委托代理人和拟派项目经理与投标人签订的劳动合同及****年**月*日以来连续三个月及以上在本单位缴纳养老保险证明(超过法定缴纳养老保险年龄的项目经理必须提供劳动合同及退休证书)。*根据****年度淮安市水利工程建设从业单位信用等级评定结果及应用规则，投标人信用等级必须在C级（或信用等级赋分值*.*分）及以上根据****年度淮安市水利工程建设从业单位信用等级评定结果及应用规则，投标人、信用等级必须在C级（或信用等级赋分值*.*分）及以上。等级赋分值相关规定见：淮安市水利网http://***.******.***.cn/xwzx/gggs/content/******/***************Rn*fQr.html*.在淮安市境内水利工程项目资格审查、评标阶段 AAA等级赋分值为*分；AA等级赋分值为*.*分；A等级赋分值为* 分；B等级赋分值为*.*分；C等级赋分值为*.*分 ；D等级赋 分值为 *.*分 。*.有淮安市水利局认定的信用等级的单位，必须采用淮安市水利局认定的信用等级及相应赋分值；*.对没有淮安市水利局认定的信用等级但有江苏省水利厅认定的信用等级的单位，采用江苏省水利厅认定的信用等级及相应赋分值；*.既无淮安市水利局认定也无江苏省水利厅认定、且未被各级信用信息共享平台列入失信被执行人的单位，一律按B级认定，赋分值为*.*分 。*不得存在被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的情形。由招标人或招标代理机构在评标前，查询投标人是否被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，若查询发现存在该情形的，将相应网页截图（包括列入原因、列入日期、查询日期等信息）并提交评委签字确认，其资格后审不合格。**不得存在被最高人民法院在“信用中国”网站（***.******.***.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的情形。由招标人或招标代理机构在评标前，查询投标人是否被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，若查询发现存在该情形的，将相应网页截图（包括列入原因、列入日期、查询日期等信息）并提交评委签字确认，其资格后审不合格。**从投标截止之日起算，前*年内不得存在因违反工程建设项目招标投标规定受到行政处罚的情形（以行政处罚决定日期文件为准）。招标文件要求格式的承诺书（格式四）。**从投标截止之日起算，前*年内不得存在被人民法院生效裁判认定存在工程建设合同违约的情形（以人民法院裁判日期文件为准）。招标文件要求格式的承诺书（格式四）。**不存在招标文件第二章“投标人须知”第***.******.***项规定的任何一种情形。招标文件要求格式的承诺书（格式四）。**不接受联合体投标未采用联合体投标。绿化工程：序号项目内容提供的资料符合要求打√,不符合要求打×并说明理由）*投标人有效的营业执照；营业执照（可提供带有二维码的复印件并加盖单位公章）*投标人****年*月*日以来（以完工或竣工验收时间为准）具有绿化工程施工业绩且工程质量为合格及以上【业绩证明材料须提供：*、中标通知书；*、施工合同；*、验收证明（验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章的验收证），*-*项缺一不可。】*投标人拟任项目经理应具备园林绿化初级及以上园林专业技术职称(①园林专业：指与园林绿化工程规划设计、园林绿化工程施工及养护管理等相关专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、景观、植物（含植保、森保等）等专业。②职称证书专业与要求专业不一致的不予认可；职称证书未注明专业的，须同时提供其毕业证书进行专业认定，否则不予认可）；职称证书*投标人拟任的项目经理必须满足下列条件：①项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；②项目经理是非变更后无在建工程的，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满*个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。①投标申请人按招标文件格式要求提供项目经理承诺书，项目经理签字并加盖单位公章；②投标申请人提供符合要求的证明材料。*投标人及拟任项目经理无拖欠农民工工资不良记录；（投标人提供承诺原件并加盖公章，时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前）招标文件要求格式的承诺书 *委托代理人和拟派项目经理必须为本单位职工委托代理人和拟派项目经理与投标人签订的劳动合同及****年**月*日以来连续三个月及以上在本单位缴纳养老保险证明(超过法定缴纳养老保险年龄的项目经理必须提供劳动合同及退休证书)。*不得存在被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的情形。由招标人或招标代理机构在评标前，查询投标人是否被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，若查询发现存在该情形的，将相应网页截图（包括列入原因、列入日期、查询日期等信息）并提交评委签字确认，其资格后审不合格。*不得存在被最高人民法院在“信用中国”网站（***.******.***.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的情形。由招标人或招标代理机构在评标前，查询投标人是否被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，若查询发现存在该情形的，将相应网页截图（包括列入原因、列入日期、查询日期等信息）并提交评委签字确认，其资格后审不合格。*从投标截止之日起算，前*年内不得存在因违反工程建设项目招标投标规定受到行政处罚的情形（以行政处罚决定日期文件为准）。招标文件要求格式的承诺书**从投标截止之日起算，前*年内不得存在被人民法院生效裁判认定存在工程建设合同违约的情形（以人民法院裁判日期文件为准）。招标文件要求格式的承诺书**不存在招标文件第二章“投标人须知”第***.******.***项规定的任何一种情形。招标文件要求格式的承诺书**不接受联合体投标未采用联合体投标。说明：除特殊说明外，凡与资格审查有关的资料，投标人必须提供原件，公证件无效，原件的复印件加盖公章后装订在投标文件中，否则将否决其投标； 上述各项如有虚假一经发现，其资格后审不合格；如已中标的，将取消中标人资格，对招标人造成损失的依法赔偿，并保留追究其法律责任的权利。 九、评标办法 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。 土建工程：序号评分因素分值评分标准一投标报价**l、与评标基准价相同的得**分；*、偏差每超过评标基准价+l％扣*分，最多扣至*分；*、偏差每超过评标基准价-*％扣*分，最多计算至-**％（含-**％）；*、对偏差超过评标基准价-**％以下的，每超过-l％扣*分，最多扣至*分。评标基准价S=α×A+(*-α)*M A为招标控制价，M为投标人报价均值：①当有效投标报价≤*家时，等于所有有效投标报价的算术平均值；②当有效投标报价＞*家时，等于去掉有效投标报价中最高的**%家（四舍五入取整）和最低的**%家（四舍五入取整）后的算术平均值。 ①α=*.*；②α=*.**；③α=*.*。三个费率由投标人代表在开标现场随机抽取一个。偏差率(％)…-*-*-*-*-*-*-*-*****…得分…************************…偏差率的计算结果中介于上述数值之间的，采用内插法计算。得分四舍五入，小数点后保留*位小数，小数点后第*位“四舍五入”。计算错误（扣分项，*～-*分）如果工程量清单报价有计算错误的，每错一处扣*.*分，最多扣*分；有以下情形之一的，将被扣*分：①不按规定表格格式（EXCEL格式）提供工程量清单电子版；②未提供工程量清单电子版；③提供的工程量清单电子版无法正常打开。序号评分因素分值评分标准二企业信用、安全生产标准化**企业信用*根据****年度淮安市水利工程建设从业单位信用等级评定结果及应用规则，投标人信用等级必须在C级（或信用等级赋分值*.*分）及以上；等级赋分值相关规定见：淮安市水利网http://***.******.***.cn/xwzx/gggs/content/******/***************Rn*fQr.html在淮安市境内水利工程项目资格审查、 评标阶段 AAA等级赋分值为*分 ；AA等级赋分值为*.*分；A等级赋分值为*分；B等级赋分值为*.*分；C等级赋分值为*.*分；D等级赋分值为*.*分。有淮安市水利局认定的信用等级的单位 ,必须采用淮安市水利局认定的信用等级及相应赋分值；对没有淮安市水利局认定的信用等级但有江苏省水利厅认定的信用等级的单位 ,采用江苏省水利厅认定的信用等级及相应赋分值；既无淮安市水利局认定也无江苏省水利厅认定、且未被各级信用信息共享平台列入失信被执行人的单位，一律按B级认定,赋分值为*.*分。*安全生产标准化*投标人具有水利安全生产标准化等级证书（有效期内），一级得*分，二级得*.*分，三级得*.*分。没有不得分。（投标人必须提供原件，公证件无效，原件的复印件加盖公章后装订在投标文件中，否则不予计分。）绿化工程：序号评分因素分值评分标准一投标报价**l、与评标基准价相同的得**分；*、偏差每超过评标基准价+l％扣*分，最多扣至*分；*、偏差每超过评标基准价-*％扣*分，最多计算至-**％（含-**％）；*、对偏差超过评标基准价-**％以下的，每超过-l％扣*分，最多扣至*分。评标基准价S=α×A+(*-α)*M A为招标控制价，M为投标人报价均值：①当有效投标报价≤*家时，等于所有有效投标报价的算术平均值；②当有效投标报价＞*家时，等于去掉有效投标报价中最高的**%家（四舍五入取整）和最低的**%家（四舍五入取整）后的算术平均值。 ①α=*.*；②α=*.**；③α=*.*。三个费率由投标人代表在开标现场随机抽取一个。偏差率(％)…-*-*-*-*-*-*-*-*****…得分…************************…偏差率的计算结果中介于上述数值之间的，采用内插法计算。得分四舍五入，小数点后保留*位小数，小数点后第*位“四舍五入”。计算错误（扣分项，*～-*分）如果工程量清单报价有计算错误的，每错一处扣*.*分，最多扣*分；有以下情形之一的，将被扣*分：①不按规定表格格式（EXCEL格式）提供工程量清单电子版；②未提供工程量清单电子版；③提供的工程量清单电子版无法正常打开。序号评分因素分值评分标准二业绩**企业业绩*投标人****年*月*日以来（以完工或竣工验收时间为准）承担过单项合同额***万元及以上的绿化工程，有*项得*.*分，最高得*分。【业绩证明材料须提供：*、中标通知书；*、施工合同；*、验收证明（验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章的验收证），*-*项缺一不可。】*项目经理业绩*拟任项目经理****年*月*日以来（以完工或竣工验收时间为准）担任过单项合同额***万元及以上的绿化工程项目经理的有一项得*分，本项最多得*分。【业绩证明材料须提供*.中标通知书、*.施工合同、*.验收证明（验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章的验收证），*-*项缺一不可】十、 联系方式 招标人：涟水县小型农田水利工程建设处 地址：涟水县红日路***号 联系人：黄科长 电话： ****-********招标代理机构：江苏****** 地址：南京市雨花台区民智路**号（证大喜马拉雅）C座**楼 联系人：王镇 电话：***********