遂宁市禅香小镇旅游道路建设项目EK段（西山路至纵一路）标段施工补遗**号 递交时间：****-**-** **:**信息来源：四川文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期 **天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式 资金现金投标保证金金额 ***,***元 人民币控制价（最高限价） **,***,***元 人民币评标办法 *开标时间开标地点开标方式资格审查方式答疑澄清时间是否延期延期后开标时间延期后开标地点对文件澄清与修改的主要内容遂宁市禅香小镇旅游道路建设项目EK段（西山路至纵一路）标段施工招标 补遗**号 致各潜在投标人： *、原招标文件“第四章合同条款及格式”中“第二节专用合同条款”下“B.项目专用合同条款”因在招标文件编制工具里无法填写“合同专用条款”和“项目专用合同条款数据表”内容，现补充内容如下： 合同专用条款： *.工程款支付方式：(*)每一个月为一个计量周期，且进度付款证书最低限额：***万元。(*)每一计量周期内支付当期审核工程量的**%。(*)当期支付款的*%优先支付至农民工工资专用账户。(*)项目交工验收合格后付至经核算已完工程量的**%。(*)工程结束后壹年内付至工程结算价的**%。*.剩余*%作为质量保修金，缺陷责任期满且竣工验收合格后一个月内无息退还。 *.各类保证金的收取额度、收取方式及退还条件 (*)履约保证金：按中标价的**%收取，在中标通知书发出后*个工作日内以现金或银行保函缴纳，在工程交工验收合格并按规定提交质量保证金后两个月内无息退还。到期未缴纳履约保证金，视为放弃中标。银行保函时间为签订合同至工程交工验收且提交质量保证金后。 (*)农民工工资保证金：中标人应在中标通知书确定的合同签订日期之前，按照中标价的*.* %缴纳农民工工资保证金，缴纳凭证作为签订合同和退还投标保证金的前置条件。承包人应建立农民工工资专用账户。 缴纳的地点：项目所在地行业主管部门保证金的形式：银行保函、保证保险或现金、支票形式，银行保函或保证保险应由投标企业开设******出具；现金支付形式的保证金必须从投标人的基本账户中转出。农民工工资保证金退还的时间为项目交工验收结束，经公示未拖欠农民工工资后，由项目业主出具证明至保证金缴纳部门退还。。 银行保函应由投标企业开设基本账户的银行出具；现金等支付形式的履约担保必须从投标人的基本账户中转出。 *.调价范围及调价方式因市场物价波动引起的价格调整：不调整。*.预付款支付：无。*.变更设计（*） 设计变更，按相关程序办理。（*） 工程量变更计价方式：a.投标报价中已有适用于此工程项目的或类似于此工程项目的综合单价，按已有的或类似的综合单价计算，对于有适用于价格风险分摊原则，按此执行。b.如投标报价中没有适用或类似（因设计变更出现没有的工程量清单项目）的工程量清单项目的综合单价，承包人依据相关规定及配套定额重新组价并经评审后综合单价按项目招标控制价与中标价的同一下浮比例执行。c.新增的相应材料若投标文件中有相同的按照投标文件中相同材料的价格执行；若投标文件中无相同的材料，按照当期《遂宁市工程造价信息》中的价格依据招标控制价与中标价的同一下浮比例下浮后进行组价结算，若《遂宁市工程造价信国家、市、区（县）相关规定文件及息》无相应材料的则应由承包人根据市场行情提出材料型号、规格，经区财评中心、行政主管部门、发包人、监理单位和承包人共同询价经发包人核定报财政评审后按 招标控制价与中标价的同一下浮比例执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。(*)设计变更部分的支付办法：纳入工程最终结算一并支付。* .工程保险合同条款中规定的工程一切险和第三方责任险的保险费，发包人******的保险单金额经监理人签证后进行支付，但最高支付额不得超过承包人的本项投标报价总额。承包人应在开工后**天内提交上述条款要求******出具的保单及付款证明，经监理人审查确认，已证实承包人确已投保。发包人将按保险单费用直接向承包人支付。承包人按合同条款办理的工程一切险和第三方责任险的保险费率由承包人自行调查填报，以总量计量。但工程一切险不得低于分部分项工程合计的*%。。第三者责任险的累计投保金额不低于人民币****万元，费率由承包人自行调查，事故次数不限，不计免赔额。七、合同授予*.合同的签订：中标通知书发出后*个工作日内，缴纳足额履约保证金后，并由中标单位法人与****** 会议室面签合同，拟派本项目项目经理、技术负责人到场参加，邀请相关职能监督部门参与。如中标人逾期未签订合同，视为放弃中标。*.如果投标人作为排名第一的中标候选人中标后，非因法定事由放弃中标、拒不按招标文件规定签订合同或不按合同履约, 招标人依法没收其投标保证金，并将放弃中标履约的企业、项目 负责人上报行业主管部门，列入不诚信履约者黑名单。根据《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委**号令）第五十八条， 招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确 定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。*.施工单位入场后，因客观因素导致部分工程不能实施，施工单位按实际工程量并经甲方确定后予以结算，剩余部分施工方自动放弃施工权利且不予索赔。 项目专用合同条款数据表 说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。 序号 条目号 信息或数据 * ***.******.***.* 发包人：****** 地址：遂宁市宏桥西街**号 邮政编码：****** * ***.******.***.* 监理人： 地址： 邮政编码： * ***.******.***.* 缺陷责任期：自实际交工日期起计算*年① * ***.******.*** 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前*天签发图纸修改图给承包人 * ***.******.*** 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (*)根据第**.*款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的*%或累计变更超过了签约合同价的*% * ***.******.*** 发包人是否提供材料或工程设备：否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： / * *.* 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： / * ***.******.*** 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： / * **.*(*) 逾期交工违约金：*****元/天 ** **.*(*) 逾期交工违约金限额：**%签约合同价② ** **.* 提前交工的奖金：/元/天 ** **.* 提前交工的奖金限额：/%签约合同价 ** ***.******.*** 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 / %或增加收益的 / %给予奖励 ** **.* □因物价波动引起的价格调整按照第***.******.***项约定的原则处理 若按第***.******.***项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整 R合同期内不调价① ** ***.******.***(*) 开工预付款金额：/%签约合同价② ** ***.******.***(*) 材料、设备预付款比例：水泥、钢材、砂石、燃油等主要材料、设备单据所列费用的*%③ ** ***.******.*** 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：按监理人要求提交 ** ***.******.***(*) 进度付款证书最低限额：/%签约合同价或***万元④ ** ***.******.***(*) 逾期付款违约金的利率：/‰/天⑤ ** ***.******.*** 质量保证金金额：*%合同价格⑥，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予/%合同价格质量保证金的优惠。⑦ 质量保证金是否计付利息： □是，利息的计算方式： R否 ** ***.******.***(*) 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 按监理人要求提交 ** ***.******.***(*) 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 按监理人要求提交 ** **.*(*) 竣工资料的份数：按监理人要求提交 ** ***.******.*** 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： ** ***.******.*** 本工程及工程设备是否进行试运行：否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： / ** **.*(*) 保修期：自实际交工日期起计算*年⑧ ** **.* 建筑工程一切险的保险费率：*‰ ** ***.******.*** 第三者责任险的最低投保金额：****万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：承包人自行调查 ** **.* 争议的最终解决方式：诉讼 如采用仲裁，仲裁委员会名称：项目发包人注册地人民法院 ①对于工程规模不大、工期较短的工程（例如工期不超过**个月的），可以不进行调价。 ②开工预付款金额一般应为**％签约合同价。 ③指主要材料，一般应为**%～**%，最低不少于**%。 ④国际上一般按月平均支付额的***.******.***倍计算，我国可按***.******.***倍计，以利承包人资金周转。 ⑤相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费。招标人不能自行取消本项内容或降低利率。 ⑥质量保证金最高不超过合同价格的*%。 ⑦若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人可在质量保证金方面给予一定的优惠奖励，例如发包人可给予承包人*%合同价格质量保证金的优惠，具体优惠幅度由发包人自行确定。 ⑧保修期一般应为自实际交工日期起计算*年 *、本项目招标文件附件图纸项目名称“遂宁市禅香小镇旅游道（公）路——EK 段（西山路至纵一路）”与招标文件项目名称不一致，现更改招标文件附件图纸项目名称为“遂宁市禅香小镇旅游道路建设项目EK段（西山路至纵一路）”。*、本项目招标文件技术标、商务标以本次上传为准。*、本项目报名时间、投标截止时间不**********年**月**日 递交时间