黑龙江哈尔滨阜宁镇北寒村自来水提升改造工程
查看隐藏内容（*）需先登录
*.招标条件中招（北京）******受绥芬河市阜宁镇北寒村委会的委托，对阜宁镇北寒村自来水提升改造工程采用竞争性磋商的方式组织采购，欢迎国内潜在合格供应商前来参加磋商。*.项目概况与招标范围*.*项目编号：ZZZX****ZB***.*项目名称：阜宁镇北寒村自来水提升改造工程*.*工程内容：阜宁镇北寒村自来水提升改造工程，工程量清单及图纸内的全部内容。*.*采购预算：******.**元（最高上限）；*.*计划工期：**日历天，具体开工日期以发包人开工令为准；*.*工程地点：绥芬河市阜宁镇北寒村。*.投标人资格要求*.*满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；*.*本次磋商要求供应商须是具有独立法人资格的法人或其他组织，具备住房和城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质，以及有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力：*.*本次招标要求投标人拟派项目主要管理人员须具备以下条件：***.******.***项目经理：须持有住房和城乡建设主管部门颁发的建筑工程或机电工程专业二级及以上建造师注册证书（注册单位名称必须与投标人名称一致），具有有效的B类安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。***.******.***其他人员：要求投标人拟派项目组织机构人员至少包括技术负责人*人（具有中级及以上职称证书）、施工员*人（持有岗位证书）、质量员*人（持有岗位证书）、安全员*人（具备有效的C类安全生产考核合格证书），以上人员均要求为建筑或安装相关专业，证企相符，且未承担其他任何在施建设工程项目的施工管理工作*.*本次采购不接受联合体参与磋商。*.*信誉要求：*）未被相关部门列入企业经营异常名录和重大税收违法案件（以"信用中国"网站查询为准）；*）未被司法机关列入失信被执行人名单（投标文件内自行提供网站截图，截图须体现查询结果）；*）供应商、法定代表人及其项目负责人近三年（近三年是****年*月*日至投标截止时间），如有行贿犯罪行为（本次招标所称"行贿犯罪行为"是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目负责人犯行贿罪的情形），其响应无效。*.*与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。*.*本项目采用资格后审方式,主要资格审查内容及标准详见磋商文件，只有资格审查合格的供应商才有可能进行下一步评审。*.招标文件的获取有意参与本项目的供应商，须将购买磋商文件费用从******账户（注明项目编号），并同时将加盖公章（或电子印章）的下述材料的扫描件发送至招标代理的电子邮箱：（*）营业执照副本；（*）填写妥善的公告附件中的文件发（售）登记表；（*）电汇凭证。购买招标文件的时限为：****年*月**日至****年*月**日，每日*时**分至**时**分（公休日及法定节假日除外，以汇款到账时间为准），逾期不予受理；磋商文件售价：***元/投标人，售后不退。户名：中招（北京）************；账号：***************；开户行：******哈尔滨爱建支行。*.响应文件的递交*.*递交响应文件截止时间及开标时间：****年*月**日*时**分；*.*开（评）标地点:中招（北京）******会议室（哈尔滨市松北区科技一街**号**号楼A座***室）；*.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。*.公告发布媒介黑龙江省政府采购网（绥芬河市分网）。*.联系方式招标人：绥芬河市阜宁镇北寒村委会地 址：绥芬河市阜宁镇北寒村联系人：刘先生联系电话：****-*******代理机构：中招（北京）******地 址：哈尔滨市松北区科技一街**号**号楼A座***室联系人：朱先生联系电话：****-********电子邮箱：zzhlj***@***.com****年*月**日 [附件下载]招标文件发（售）登记表.docx
