北京海淀郑州客运段五里堡客运车队职工培训教室整修工程施工总价承包发包招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
郑州客运段五里堡客运车队职工培训教室整修工程施工总价承包发包公告发包编号：ZJKY-****-***. 发包条件郑州客运段五里堡客运车队职工培训教室整修工程已由中******批准建设。项目业主为中******，项目出资比例为***%，发包人为中******郑州客运段。项目已具备发包条件，现对该项目施工进行发包。*. 项目概况与发包范围*.*建设地点：河南省郑州市。*.*项目概况：①、学习室及走廊墙面新做乳胶漆饰面，教室培训文化展板。②、学习室天棚面石膏板艺术吊顶，走廊天棚面新做轻钢龙骨石膏板吊顶。③、走廊整修、广播系统以及电路改造等。*.*发包范围：郑州客运段五里堡客运车队职工培训教室整修工程及相关配套工程。*.*工期：计划工期**日历天。*.*标段划分：本次施工发包共分为一个标段，标段号：PXJSSG-**。*. 竞包人资格要求*.* 基本要求：中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。*.*资质要求：本次发包要求竞包人须备建筑工程施工总承包三级及以上资质*.*业绩要求：竞包人应具有****年*月*日以来类似工程施工业绩；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。*.*人员要求：竞包人拟派项目经理须具备建筑工程二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目任职。*.*财务要求：在****年～****年（近*年）中平均营业收入不应小于***万元；竞包人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于***万元。*.*社会信誉要求：（*）具有良好的社会信誉，近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。（*）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前*年内不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。（*）竞包人及其法人代表和拟派驻的项目经理未被人民法院列入失信被执行人。*.*本次发包不接受联合体竞包。*.*各竞包人均可就上述标段中的 一 （具体数量）个标段竞包。*. 发包文件的获取*.* 凡有意参加竞包者，请于 **** 年*月**日至 **** 年 *月 **日，每日上午 **: **时至 **：** 时，下午 **：** 时至 **:** 时（北京时间，下同），登录中国铁物电子招投标平台（http:// ***.******.***.cn/）完成注册并线上支付标书款，即可自行下载发包文件。*.* 发包文件每套售价***元，售后不退。*.* 本项目发包文件不提供邮寄。*. 竞包文件的递交*.* 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为 **** 年 *月 **日** 时 **分，地点为郑州市管城回族区未来路与青年路交叉口东南角豫茶大厦仟那隐居酒店**层会议室。*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。*. 发布公告的媒介本次发包公告同时在国铁采购平台（https://***.******.***/）、中******郑州客运段办公网站（http://***.******.***.**/）、中国铁物电子招投标平台（https://***.******.***.cn/）（发布公告的媒介名称）上发布。*. 联系方式发 包 人：中******郑州客运段地 址：郑州市二七区二马路**号联 系 人：张建峰电 话：****-********发包代理机构：******地 址：北京市海淀区复兴路**号国海广场C座*层联 系 人：赵宇、秦继伟电 话：***********、****-********电子邮件：zbgsjyebzz@***.com****年*月**日我要投标
