威远县东联镇等**个镇**个污水处理厂（站）污水支管网改造项目设计施工总承包补遗书**号 递交时间：****-**-** **:**信息来源：四川文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期 **天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式 资金现金投标保证金金额 ***,***元 人民币控制价（最高限价） **,***,***元 人民币评标办法 综合评估法开标时间开标地点开标方式资格审查方式答疑澄清时间是否延期延期后开标时间延期后开标地点对文件澄清与修改的主要内容 威远县东联镇等**个镇**个污水处理厂（站）污水支管网改造项目设计施工总承包 补遗书**号致各潜在投标人：现就威远县东联镇等**个镇**个污水处理厂（站）污水支管网改造项目设计施工总承包（项目名称）设计施工总承包/ 标段答疑如下：变更前变更后条款号条款名称条款号条款名称第二章 投标人须知 投标人须知前附表***.******.*** 最高投标限价或其计算方法设计：本项目设计部分最高限价是以本项目建安工程概算金额****万元作为计费基数，专业系数为*.*；工程复杂程度调整系数为*.*；附加调整系数为*.*。计算后乘以**%，得出设计最高限价金额为：******.**元。施工：本项目施工部分最高限价为：按《四川省建设工程量清单计价定额》（川建造发【****】***号）及配套费用定额规定计费额的***%。第二章 投标人须知 投标人须知前附表***.******.*** 最高投标限价或其计算方法设计：本项目设计部分最高限价是以本项目建安工程概算金额****万元作为计费基数，专业系数为*.*；工程复杂程度调整系数为*.*；附加调整系数为*.*。计算后乘以**%，得出设计最高限价金额为：******.**元。施工：********.**元第二章 投标人须知 投标人须知前附表***.******.*** 投标报价的其他要求设计：投标人根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【****】***号）文件的精神，参照按《工程勘察设计收费管理规定》（****年修订本）计价格[****]**号文件计费标准并结合自身情况进行报价。报价须为结合自身经营、管理水平，并充分考虑服务期间的未来风险，经过经济技术比较分析后的报价。投标人如若中标，均应确保其项目设计完成后的建安工程造价在计划投资限额以内。若设计后的建安工程造价经评审已超出预计本项目建安工程投资限额，则投标人应自行修改、调整设计，以确保项目投资得到有效控制。施工：投标人按《建设工程工程量清单计范》（GB*****-****）、****年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件规定计费额下浮一定比例进行报价，报价时报折扣率（若下浮*%，则报价时报折扣率为**%）。报价须为结合自身经营、管理水平，并充分考虑服务期间的未来风险，经过经济技术比较分析后的报价。注：（*）中标人完成施工图设计并保证其通过招标人、行业主管理部门、施工图审查机构的审查或评审后，由招标人委托造价咨询单位，编制施工图预算（清单计价方式）并送财政评审（送财评价不得超过****万元），经审核的施工图预算（清单计价方式）的综合单价作为计算进度产值和竣工结算的依据。（*）竣工结算金额以审计报告金额为准（安全文明施工费、规费、询价材料及税金不下浮）。第二章 投标人须知 投标人须知前附表***.******.*** 投标报价的其他要求设计：投标人根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【****】***号）文件的精神，参照按《工程勘察设计收费管理规定》（****年修订本）计价格[****]**号文件计费标准并结合自身情况进行报价。报价须为结合自身经营、管理水平，并充分考虑服务期间的未来风险，经过经济技术比较分析后的报价。投标人如若中标，均应确保其项目设计完成后的建安工程造价在计划投资限额以内。若设计后的建安工程造价经评审已超出预计本项目建安工程投资限额，则投标人应自行修改、调整设计，以确保项目投资得到有效控制。施工：投标人按《建设工程工程量清单计范》（GB*****-****）、****年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件规定计费额下浮一定比例进行报价，报价时报折扣率（若下浮*%，则报价时报折扣率为**%）。报价须为结合自身经营、管理水平，并充分考虑服务期间的未来风险，经过经济技术比较分析后的报价。注：竣工结算价，以审计金额为准。第二章 投标人须知 投标人须知前附表***.******.*** 投标保证金的退还其他情形：/第二章 投标人须知 投标人须知前附表***.******.*** 投标保证金的退还其他情形：*.投标人在投标截止时间后撤回其投标文件，放弃投标的。*.中标人有非因不可抗力而放弃中标、提出附加条件更改合同实质性内容、不按招标文件规定提交履约保证金，有关行政主管部门、发展改革部门认定的其他无故放弃中标行为等情形的。*.法律法规规定不予退还的其他情形。第三章 评标办法 评标办法前附表***.******.***（*）承包人实施方案评分标准 设计服务措施及理解（*.*分）设计进度控制措施：根据设计工作进度控制措施、质量保证措施、后续服务安排及保证措施的合理性评分，优得*.*分，良得*分,中得*.*分，差得*.*分，未提供得*分。项目理解：针对项目特点、关键技术问题进行简要分析，内容全面，具体，优得*.*分，良得*分,中得*.*分，差得*.*分，未提供得*分。服务承诺及保证措施：设计工作后期服务承诺及保证措施、后续服务安排及保证措施，优得*.*分，良得*分,中得*.*分，差得*.*分，未提供得*分。造价控制措施：有完整的设计阶段造价控制体系，对项目设计实施工程中的整体经济性论证分析措施和管理手段合理，对设计变更文件引起工程造价变化的合理性分析措施和管理手段合理，整体或局部设计自查及优化措施合理，过程系列造价控制措施合理，对甲方过程造价控制要求具备明确的响应机制和解决方案的，优得*分，良得*.**分,中得*.*分，差得*.**分，未提供得*分。第三章 评标办法 评标办法前附表***.******.***（*）承包人实施方案评分标准 设计服务措施及理解（*分）设计进度控制措施：根据设计工作进度控制措施、质量保证措施、后续服务安排及保证措施的合理性评分，优得*.*分，良得*分,中得*.*分，差得*.*分，未提供得*分。项目理解：针对项目特点、关键技术问题进行简要分析，内容全面，具体，优得*.*分，良得*分,中得*.*分，差得*.*分，未提供得*分。服务承诺及保证措施：设计工作后期服务承诺及保证措施、后续服务安排及保证措施，优得*.*分，良得*分,中得*.*分，差得*.*分，未提供得*分。造价控制措施：有完整的设计阶段造价控制体系，对项目设计实施工程中的整体经济性论证分析措施和管理手段合理，对设计变更文件引起工程造价变化的合理性分析措施和管理手段合理，整体或局部设计自查及优化措施合理，过程系列造价控制措施合理，对甲方过程造价控制要求具备明确的响应机制和解决方案的，优得*.*分，良得*分,中得*.*分，差得*.*分，未提供得*分。第三章 评标办法 评标办法前附表***.******.***（*）承包人实施方案评分标准 施工服务措施及理解（*.*分）施工进度控制措施：根据施工进度控制措施的合理性评分，优得*.*分，良得*分,中得*.*分，差得*.*分，未提供得*分。施工质量控制措施：根据施工进度控制措施的合理性评分，优得*.*分，良得*分,中得*.*分，差得*.*分，未提供得*分。施工安全控制措施：根据施工安全控制措施的合理性评分，优得*.*分，良得*分,中得*.*分，差得*.*分，未提供得*分。第三章 评标办法 评标办法前附表***.******.***（*）承包人实施方案评分标准 施工服务措施及理解（*分）施工进度控制措施：根据施工进度控制措施的合理性评分，优得*分，良得*.*分,中得*分，差得*.*分，未提供得*分。施工质量、安全控制措施：根据施工质量、安全控制措施的合理性评分，优得*分，良得*.*分,中得*分，差得*.*分，未提供得*分。第四章 合同条款及格式 第三部分专用条款详见原招标文件约定内容第四章 合同条款及格式 第三部分专用条款详见下表，请各投标人以补遗书载有的专用条款为准第三部分专用条款第*条一般规定*.*定义与解释***.******.***双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：致本工程无法施工的地震、飓风、洪水等异常气候条件、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争、区级及区级以上政策、规划调整或变更 ***.******.***双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：/ *.*语言文字本合同除使用汉语外，还使用 / 语言。*.*适用法律合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：现行最新国家法律法规、国家标准、行业标准及地方标准 *.*标准、规范***.******.***本合同适用的标准、规范（名称、编号）：设计、施工期间国家和地方现行已颁发将要执行的标准、规范 ***.******.***发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：不提供***.******.***没有成文规范、标准规定的约定：发包人的技术要求及提交时间： 承包人提交实施方法的时间：/ *.*保密事项双方签订的商业保密协议（名称）：无 ，作为本合同附件。 双方签订的技术保密协议（名称）： ，作为本合同附件。第*条发包人*.*发包人代表发包人代表的姓名：发包人施工现场代表 发包人代表的职务：发包人赋予发包人代表的职责和权限 发包人代表的职责：代表发包人现场签证，工程质量监督及协调施工单位关系，处理对内外日常事务，会同监理工程师共同签发工程开、停工令，质量的否决与认可，工程进度款的支付，监督施工令执行，代表发包人行使合同的权利。发包人决定替换其代表时，应将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的**日前，以书面形式通知承包人。*.*监理人***.******.***监理单位名称：本项目监理合同签订后确认工程总监姓名：本项目监理合同签订后确认监理的范围：本项目监理合同签订后确认监理的内容：本项目监理合同签订后确认监理的权限：本项目监理合同签订后确认*.*保安责任***.******.***现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场 保安责任的约定。?发包人负责保安的归口管理?委托承包人负责保安管理***.******.***保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约 定： 第*条承包人*.*承包人的主要权利和义务***.******.***经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、 提交的时间和份数：合同签订时约定*.*项目经理***.******.***项目经理姓名：合同签订时约定项目经理职责：合同签订时填写项目经理权限：代表承包人履行合同项目经理每月在现场时间不得少于现场出勤日应达到当月实际施工日的**%以上日因擅自更换项目经理或项目经理兼职其他项目经理的违约约定：视为非法转包，发包人有权解除合同并追究经济责任。项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付 违约金****元。*.*分包***.******.***分包约定约定的分包工作事项：承包方无次要工程相应施工资质，必须经发包人同意后分包给有相应施工资质的单位施工；不得违背主合同付款方式。第*条 进度计划、延误和暂停*.*项目进度计划***.******.***项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：合同签订时填写承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订时填写 *.*采购进度计划***.******.***釆购进度计划提交的份数和日期：*份，承包人应在合同签订后**日内提交。***.******.***釆购开始日期：承包人应在合同签订后**日内。*.* 施工进度计划***.******.***施工进度计划（以表格或文字表述）提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间： 提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：合同签订时填写*.*误期损害赔偿因承包人原因使竣工日期延误，每延误*天的误期赔偿金额为合同协议书的 合同价格的*.*%或人民币金额为：合同签订时填写、累计最高赔偿金额为 合同协议书的合同价格的：*%或人民币金额为：合同签订时填写。第*条技术与设计*.*生产工艺技术、建筑设计方案***.******.***承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。?按工程考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：?按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明:***.******.***发包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案其中，发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能 说明如下：合同签订时填写承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能 说明如下：合同签订时填写*.*设计***.******.***发包人的义务（*）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数 和时间：中标结果公示结束后*日内提供。（*）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数 和时间：中标结果公示结束后*日内提供。***.******.***承包人的义务(*)经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下 部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求：合同签订时填写***.******.***操作维修手册发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：合同签订时填写承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：合同签订时填写***.******.***设计文件的份数和提交时间规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：合同签订时填写初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：合同签订时填写技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：合同签订时填写施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：合同签订时填写*.*设计阶段审査***.******.***设计审査阶段及审査会议时间本工程的设计审査阶段(名称)：合同签订时填写设计审査阶段及其审査会议的时间安排： 合同签订时填写第*条工程物资*.*工程物资的提供***.******.***发包人提供的工程物资(*)工程物资的类别、估算数量：不提供。***.******.***承包人提供的工程物资（*）工程物资的类别、估算数量：/ （*）竣工后试验的生产性材料的类别或(和)清单：/ *.*检验***.******.***工厂检验与报告(*)报告提交日期、报告内容和提交份数：*份，工程竣工验收合格后**日历天内。*.*进口工程物资的釆购、报关和清关***.******.***釆购责任方及釆购方式：/*.*工程物资保管与剩余***.******.***工程物资保管委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：无承包人提交保管、维护方案的时间：/由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：/第*条施工*.*发包人的义务***.******.***进场条件和进场日期承包人的进场条件：所有拆迁工作完成承包人的进厂日期：监理发出开工指令后*个工作日内。***.******.***临时用水电等提供和节点铺设发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：/***.******.***由发包人履行的其它义务：所有协调工作*.*承包人的义务***.******.***施工组织设计提交工程总体施工组织设计的份数和时间：签订合同后*日内。需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：签订合同后*日内。***.******.***提交临时占地资料提交临时占地资料的份数和时间：签订合同后*日内。***.******.***提供临时用水电等资料承包人需要水电等品质、正常用量、高峰用量和使用时间：/发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：签订合同后*日内提供，并满足施工要求。水电等节点位置资料的提交时间：签订合同后*日内。***.******.***清理现场的费用：承包人承担***.******.***由承包人履行的其它义务：完成所有招标范围内的所有工作*.*人力和机具资源***.******.***人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：签订合同后*日内提供，数量*份。人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：签订合同后*日内内提供，数量*份。***.******.***提交主要机具计划一览表的格式、内容、份数和时间：签订合同后*日内提供，数量*份。主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：签订合同后*日内提供，数量*份。*.*质量与检验***.******.***质检部位与参检方三方参检的部位、标准及表格形式：按照国家及地方最新的标准格式执行两方参检的部位、标准及表格形式：按照国家及地方最新的标准格式执行第三方检査的部位、标准及表格形式：按照国家及地方最新的标准格式执行承包人自检的部位、标准及表格形式：按照国家及地方最新的标准格式执行*.*隐蔽工程和中间验收***.******.***隐蔽工程和中间验收需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：按照国家及地方最新的标准格式执行*.*职业健康、安全、环境保护***.******.***职业健康、安全、环境保护管理（*）提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间：签订合同后*日内，数量*份。第*条竣工试验本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。*.*竣工试验的义务***.******.***承包人的一般义务（*）竣工试验方案提交竣工试验方案的份数和时间：初步验收合格后**日内提供，数量*份。第*条工程接收*.*工程接收***.******.***按单项工程或（和）按工程接收在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接收的约定。?由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验， 并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排如下：/ ?由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责 任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排如下：***.******.***接收工程提交的资料提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：按照国家及地方最新规范要求执行第**条竣工后试验本合同包含承包人指导竣工后试验/不含承包人指导竣工后试验。保留其一， 作为双方约定。**.*权利和义务***.******.***发包人的权利和义务（*）其它义务和工作：/ ***.******.***承包人的责任和义务（*）竣工后试验方案的份数和完成时间：初步验收合格后**日内提供，数量*份。（*）其它义务和工作：/ **.*竣工后试验程序***.******.***竣工后试验日期的通知单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定：按竣工验收报告时间约定。**.*竣工后试验及试运行考核***.******.***试运行考核（*）试运行考核周期：/小时（或天、周、月、年）**.*未能通过考核（*）未能通过试运行考核的赔偿*） 承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的 赔偿根据工程情况，在以下方式中选择一项，作为双方的考核赔偿约定， ?各单项工程的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：单项工程造价的*%?工程的赔偿金额（或赔偿公式）为：合同签订时约定*） 发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿其中，承包人应承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）为：/ **.*考核验收证书***.******.***在以下方式中选择其一，作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。?按工程颁发竣工后试验及考核验收证书?按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书第**条质量保修责任**.*缺陷责任保修金***.******.***缺陷责任保修金金额缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的*%。***.******.***缺陷责任保修金金额的暂扣缺陷责任保修金金额的暂扣方式：竣工结算后的预留*%作为缺陷责任保修金第**条工程竣工验收**.*竣工验收报告及完整的竣工资料***.******.***竣工资料和竣工验收报告竣工验收报告的格式、份数和提交时间：按照国家及地方最新规范要求执行完整的竣工资料的格式、份数和提交时间：按照国家及地方最新规范要求执行第**条 变更和合同价格调整**.*变更范围***.******.***其它变更双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：根据业主及监理的要求 **.*变更价款确定***.******.***变更价款约定的其它方法：（*）合同中有相同工程项目单价的，按照合同中相同或参照类似项目的综合单价计算确定。（*）合同中有类似工程项目单价的，按照合同中相同或参照类似项目的综合单价计算确定。（*）合同中没有相同或类似工程项目综合单价的，由承包人按照《国家标准建设工程工程量清单计价规范》（****）和《四川省建设工程工程量清单计价定额》（****）及相关配套文件（材料价按威远县造价信息、威远县没有的按内江市的造价信息，内江市没有的，由发包人组织相关单位进行询价确认，采用信息价的按施工期间平均值）编制综合单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。（*）由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。（*）以上约定重新组价的综合单价按中标时投标报价与招标控制价相比的下浮比例同比例下浮。（*）严格按照威远县政府性投资项目监督管理暂行办法（修订稿）(威府发〔****〕**号)执行。（*）税金：按财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔****〕**号）、住房城乡建设部《关于做好建筑业营改增建筑工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标函〔****〕*号）、四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔****〕***号）等文件规定、四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改增值税四川省建设工程计价依据调整办法的通知》(川建造价发〔****〕***号)文件执行，若有最新行业相关政策、规范及文件，则按最新执行； （*）规费：规费的计取及有关规定按四川省住房和城乡建设厅、四川省财政厅“关于印发《四川省施工企业工程规费计取标准》的通知（川建发〔****〕**号文）文件执行，若有最新行业相关政策、规范及文件，则按最新执行； （*）安全文明施工费：按川建发〔****〕*号文件执行，若有最新行业相关政策、规范及文件，则按最新执行。 （**）人工费调整系数：按照施工期间相关政策文件执行； （**）其他国家颁布的相关法律法规及建设部、四川建设厅颁布的相关工程建设规范。**.*建议变更的利益分享建议变更的利益分享的约定：合同签订时约定第**条合同总价和付款**.*合同总价和付款***.******.***付款(*)承包人指定的开户银行及银行账户：合同价款的货币币种为人民币，由发包人在中国境内支付给施工单位。**.*担保在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。?承包人不提交履约保函。?承包人提交履约保函的格式、金额和时间：现金或履约保函（保函担保以银行格式为准）；金额：暂定合同总价的**%，即/ 元；时间：中标人应在收到中标通知书后**个工作日内向发包人提交履约担保，中标人在规定期限内未能提交的，视为放弃中标项目。***.******.***支付保函在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。?发包人不提交支付保函。?发包人提交支付保函的格式、金额和时间：如承包人向发包人提供现金方式担保，则在工程接收证书颁发后 ** 天内发包人无息退还承包人。***.******.***预付款保函在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。?承包人不提交预付款保函。?承包人提交预付款保函的格式、金额和时间： **.*预付款***.******.***预付款金额预付款的金额为：开工预付款：在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书后**天内，监理人应按合同价格的**%签发开工预付款支付证书，并报发包人审批。发包人应在该支付证书收到后一次支付给承包人。***.******.***预付款抵扣（*）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：拨付工程进度款时逐次扣回**.*工程进度款***.******.***工程进度款工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：工程设计费：合同签订后**个日历天内支付至暂定设计费合同价的**%；承包人提交全部施工图设计文件并经发包人确认后支付至暂定设计费合同价的**%；施工图审查通过后支付至暂定设计费合同价的**%；竣工验收后**个日历天内支付至设计费结算价的***%。施工进度款：工程施工期间，每月以进度拨付的项目建设资金按每次实际已计量工程量的**%；工程竣工验收合格后支付至不超过合同总价款的**%；待项目综合验收合格且出具审核(审计)报告后支付至审定金额的**%，剩余*%作为质保金。***.******.***其它进度款其它进度款有：/ **.*缺陷责任保修金的暂扣与支付***.******.***缺陷责任保修金的支付（*）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：见质量保修书**.*按月工程进度申请付款按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：每月**日前申请，纸质版申请报告*份。**.*按付款计划表申请付款付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程 量进度：/付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：发生时按发包人要求执行**.**竣工结算***.******.***提交竣工结算资料竣工结算资料的格式、内容和份数：工程竣工验收合格后**日内，承包人向发包人提供完整的竣工结算资料，并完成相关职能部门的竣工验收备案等手续。工程结算汇总表、工程结算书、承发包合同或协议书、原设计施工图及竣工图、隐蔽验收资料、设计变更、现场签证资料、安全文明施工措施评价及费率测定表、承发包双方确认的材料及设备单价表、图纸会审记录、工程协商会议纪要、承包方取费证及规费取费证（需与核定的原件一致）、其它有关工程结算资料。第**条保险**.*承包人的投保***.******.***合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、 保险期限和持续有效的时间：从开工至竣工**.* 一切险和第三方责任土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人为投保方，其余按通用条款执行安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人为投保方，其余按通用条款执行第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人为投保方，其余按通用条款执行第**条违约、索赔和争议**.*争议和裁决***.******.***争议的解决程序在争议提交调解之日起**日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同 意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。?提交 仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。?向工程项目所在地人民法院提起诉讼。第**条合同生效与合同终止**.*合同份数本合同正本一式：叄份，合同副本一式：玖份。合同双方应 持的正本份数：壹，副本份数：叄。第**条补充条款**.*承包合同工程的内容及合同工作范围划分：/ **.*承包合同的单项工程一览表：/ **.*合同价格清单分项表：/ **.*其它合同附件：/ 本项目投标文件递交截止时间变更为**** 年* 月** 日** 时** 分。投标保证金缴纳截止时间变更为**** 年* 月** 日** 时** 分。招标文件其它内容不变。招标人：威远县住房和城乡建设局招标代理机构：**********年**月*日递交时间