江苏苏州苏州市轨道交通4号线工程观乐区间1号出入口施工项目
查看隐藏内容（*）需先登录
苏州市轨道交通*号线工程观乐区间*号出入口施工项目施工招标公告（重发公告）
*．招标条件
本招标项目苏州市轨道交通*号线工程观乐区间*号出入口施工项目（项目名称）已由江苏省发展改革委（项目审批、核准或备案机关名称）以省发展改革委转发国家发展改革委关于苏州市轨道交通*号线及支线工程可行性研究报告的批复的通知（苏发改设施发 [****]****号）（批文名称及编号）批准建设，项目业主为 苏****** ，招标人为_苏******_，招标代理机构为_____/_____。项目已具备招标条件，现对该项目苏州市轨道交通*号线工程观乐区间*号出入口施工项目的施工进行公开招标。
*．项目概况与招标范围
*.*本次招标项目的建设地点：苏州市
*.*建设规模：地下面积约为***平方米，地上建筑面积***平方米。
*.*标段划分标段编号标段名称招标范围合同估算价（万元）定额工期（日历天）招标工期（日历天）E**********************苏州市轨道交通*号线工程观乐区间*号出入口施工项目观~乐区间*号出入口及*号风亭土建施工****/****.*其他:/。
*．申请人资格要求
*.*资质条件：投标人须具建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
*.*业绩要求：
是否有此类要求：√是□否
√投标人 □项目负责人 承担过类似工程；
****年*月*日至今（以竣工验收报告时间为准）承担过单项合同金额***万元及以上且基坑深度*米及以上的土建施工工程；
类似工程认定标准：
√类似工程业绩证明材料，需提供中标通知书(适用于招标项目）、施工合同和竣工验收报告的原件扫描件，施工合同证明材料还需提供江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台或全国建筑市场监管公共服务平台相应查询网页截图。如上述材料无法体现相关信息的，可增加提供业主证明材料加以佐证。
□需提供合同和竣工或完工验收资料的原件扫描件，如上述材料无法体现相关信息的，可增加提供业主证明材料加以佐证。
*.*项目负责人要求：
投标人拟派项目负责人须具备建筑工程二级及以上注册建造师证书（资格）和有效的建筑施工企业项目负责人安全生产知识考核合格证书（建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书），且必须满足下列条件：
（*）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。）
（*）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满*个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
*.*财务要求：/
。
*.*信誉要求：/
。
*.*其他要求：（*）具有独立法人资格；（*）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；（*）投标人需提供有效期内的《苏州市建筑业企业年度信用手册》，无苏州市建筑业企业年度信用手册的外地建筑业企业进苏承揽业务须按苏住建建[****]**文执行，需提供《外地进苏建筑业企业信息登记书》。
√本工程不接受最新年度苏州市建筑业企业信用评定等级为C类及以下投标人参与投标。
□近两年内（从截标之日起倒算），企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；
□近一年内（从截标之日起倒算），企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；
□近三个月内（从截标之日起倒算），企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；
□近五年内（从截标之日起倒算），投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下：
*.*本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的应满足下列要求：
/ 。
*．招标文件的获取
*.*招标文件获取时间为：****年*月**日*时**分至****年*月*日**时**分；
*.*招标文件获取方式：潜在投标人使用“CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；
*.*招标文件每套售价***元。
*．投标文件的递交
*.*投标截止时间为 ：****年**月**日
*时**分。
*.*逾期送达的投标文件，招标人不予受理。
*.其它明确事项
（一）本项目执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办〔****〕**号）。投标人失信被执行人情况以“信用中国”（***.******.***.cn）网站查询结果为准。
（二）根据苏州市住房和城乡建设局《市住房城乡建设局关于优化营商环境加强建设工程招标投标监管的通知》（苏住建建〔****〕**号），招标人在招标活动结束后将招投标过程中发现的失信行为上报监管部门。
（三）本项目执行《苏州市轨道交通参建企业履约信用考核管理办法（试行）》（苏轨集〔****〕***号）。
（四）投标人近*年内有行贿犯罪行为且被记录或近*年内有行贿不良行为且被记录（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，按首次公告发布之日推算，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[****]*号）第七条第一款规定金额的即行受限）的；法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过*年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过*年（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书认定中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[****]*号）第七条第一款规定金额的即行受限）的，一经发现，招标人将拒绝其投标或取消其中标资格。
（五）对于有控股关系或者隶属关系的单位不得同时申请本项目。一家单位（以集团公司为限）最多允许一个投标人参加本项目投标，******通过资审有多个投标人且均无意向退出，******所有投标人资格审查均按不通过认定。
注：集团公司的界定：如为央企，******；如为其他企业，指一级公司。
（六）重要告知： /
（七）特别提醒：供应商参与苏州轨道交通项目均需在资源交易平台供应商系统进行注册，供应商仅需注册一次。注册方法：供应商进入“苏州轨道交通”官网-“招标信息”-“供应商注册”（http://***.******.***/），按照提示进行注册。具体操作详见“帮助中心”《苏州轨道交通资源交易平台操作手册--供应商》。
*.评标方法
本次招标采用?综合评估法 □经评审的最低投标价法 □合理低价法。
是否采用评定分离：□是 ?否。
*．发布公告的媒介
本次招标同时在 苏州市公共资源交易网“http://***.******.***.cn:****/”、苏州轨道交通网“http://***.******.***” （发布公告的媒介名称）上发布。
*．招标人信用承诺书
本次招标项目招标人信用承诺详见附件。
**．联系方式
招
标 人：苏****** 招标代理机构：
地 址：苏州市干将西路***号轨道大厦 地 址：
邮 编： 邮
编：
联
系 人：蒋世宇 联 系 人：
电 话：****-******** 电
话：
传 真： 传
真：
电子邮件：****** 电子邮件：
网 址： 网
址：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账
号： 年 月 日*****************BE**********************
