第一章 招标******与******合同纠纷案件专项法律服务项目招标公告(招标编号：HNZB****-**-*-***)项目所在地区：甘肃省庆阳地区 *. 招标******与******合同纠纷案件专项法律服务项目已由项目审批机关批准，项目资金为企业自筹,招标******。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。*. 项目概况与招标范围*.* 项目概况****年**月**日，新庄煤矿与******（******）签订了《新庄矿井*#、*#职工公寓楼工程工程（第一标段：*#职工公寓楼）施工合同》、《新庄矿井*#、*#职工公寓楼工程工程（第二标段：*#职工公寓楼）施工合同》，按******承揽新庄矿井*#、*#职工公寓楼工程设计图纸所含的岩土、建施、结施、给排水、采暖通风、照明配电、火灾自动报警、弱电等全部土建、设备及工器具购置、安装和装修工程，以及变更、招投标文件、答疑范围内的全部工程量和设备工器具。该两项工程为包工包料、交钥匙工程。上述两项工程，合同总日历天数均为***天，其中有效工期***天；合同开工日期均为****年**月**日，竣工日期****年**月**日，在施工过程中因国家政策性因素要求停工，累计停工**个月（****年*月**日开始止****年*月**日）。两项工程合同价款分别为****万、****万元。该两项工程于****年*月复工，****年*月完成竣工验收，预留**%质保金，其余合同价款已结清。上述两项工程于****年*月复工，******以“人工费、材料费、机械费等均极大幅度上涨，由此导致原告施工成本的剧增”，且发包人提出的调差方案未协商一致等情形下，******于****年**月**日向庆阳市宁县人民法院提起诉讼，****年********的民事起诉状，请求判令被告向原告赔偿因被告原因导致工期延误所产生的各项损失￥********.**元。现需拟聘律师事务******所签订的两项合同纠纷案件委托代理，对此案件一审（含反诉）到二审（如需，含反诉）、再审（如需，含反诉）、执行（如需，含反诉）等直至审理（含反诉）、执行（含反诉）完结全过程的法律事务代理工作。*.* 招标范******提供专项法律服务，维护公司合法权益，指派律*******#、*#职工公寓楼建设工程合同纠纷案件的一审（含反诉）、二审（如需，含反诉）、再审（如需，含反诉）、执行（如需，含反诉）等直至审理（含反诉）、执行（含反诉）完结全过程的法律事务代理工作，按照委托代理权限代为承认、放弃、变更诉讼请求，提起反诉、上诉，进行和解、调解，申请财产保全，代领诉讼判决及其他法律文书，收集整理证据材料、出具案情分析报告等。服务期：合同签订之日起至案件审理（含反诉）、执行（含反诉）完结。*. 投标人资格要求*.* 通用资格条件***.******.*** 投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利；***.******.*** 投标人财务、信誉等方面应具备下列条件：(*) 没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序；(*) 没有处于行政主管部******系统内单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期间内；(*) 近三年没有骗取中标或严重违约，没有经有关部门认定的因其服务引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；(*) 未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单；(*) 未被最高人民法院在“信用中国”网站(***.******.***.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。(*) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。*.* 专用资格条件***.******.*** 资质等级要求：具有有效的司法行政主管部门颁发的《律师事务所执业许可证书》，连续正常执业*年及以上（即****年*月*日前至今正常执业）；***.******.*** 业绩要求：近三年内（****年*月*日至今，以合同签订日期为准），须代理过涉案标的金额****万元及以上的工程建设领域诉讼或仲裁案件的胜诉业绩（提供判决书或裁决书或裁定书等能够反映业绩的证明材料复印件）；***.******.*** 拟委派人员：投标人拟派律师团队（至少三名）需具备律师执业资格证书，其中总负责人有五年以上律师执业经验且总负责人具有*项涉案标的金额****万元及以上的工程建设领域胜诉业绩（提供判决书或裁决书或裁定书等能够反映业绩的证明材料复印件），未受到司法行政主管机关作出的行政处罚，并具有律师事务所所在地社保机构出具的社保缴费证明复印件；***.******.*** 不允许联合体投标。*. 招标文件的获取获取时间：从****年*月**日*:**起至****年*月**日**:**止。获取方式：【电子招标】*.* 下载安装投标管家：投标人在华能集团电子商务平台首页（http://***.******.***.cn）“服务中心--下载专区”下载并安装投标管家。*.* 购买：在招标文件发售期内线上购买招标文件。登录投标管家，选择参与的项目购买文件。*.* 联系人：投标人在购买招标文件页面务必填写本次投标的业务联系人，在发标、澄清、评标期间等环节的通知，将以短信形式发送到该联系人手机上。*.* 下载：招标文件费用支付成功后，点击“招标文件--文件下载”，在点击确认下载后便可获得招标文件。*.* 客服电话***-***-****。*.* 招标文件费：招标文件每标段售价***元，售后不退。*. 投标文件的递交【电子招标】*.* 递交截止时间：****年**月**日**时**分（北京时间）*.* 递交方式：******电子商务平(http://***.******.***.cn)智能招评标系统投标管家递交文件。*. 开标时间及地点开标时间：****年**月**日**时**分（北京时间）【电子招标】开标地点：******电子商务平台（http://***.******.***.cn）。到开标时间后，在华能集团电子商务平台上集中解密。递交过程记录在案，以存档备查。*. 其他*.* 发布招标公告的媒介。本次公告在中国招标投标公共服务平台(http://***.******.***/)（适用于依法必须招标的项目）******电子商务平台(http://***.******.***.cn)发布。*.*注册、登录(适用于电子招标)***.******.***. 本项目采用线上招标，投标人须访问华能集团电子商务平台完成注册、交费、下载文件等有关操作，采用以下*种方式登陆：（*）使用“中招互连”手机APP扫描投标管家的二维码登录；（*）直接通过用户名、密码登录。&#xa*;***.******.***.未在电子商务平台注册过的新供应商请点击“用户注册 ”完成注册流程。注册成功后，申请成为潜在供应商，待平台运维人员审核后,以短信形式发送通知，只有审核合格的供应商才能参与平台相关业务。*.* CA证书办理及驱动下载(适用于电子招标)CA证书用于确保招标投标过程文件合法性及投标文件保密性。没有办理 CA证书，将无法加解密投标文件，也无法参加网上开标。投标单位须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。如未安装“中招互连”APP，请在华能集团电子商务平台“服务中心--下载专区”，先下载并安装投标管家；安装完毕后打开投标管家，在页面右下角点击立即开通。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP，并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章、扫码加密等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题，请联系客服电话：**********。*.* 投标文件的递交注意事项(适用于电子招标)***.******.***.逾期送达的投标文件，******电子商务平台将予以拒收。***.******.***.投标人请于递交截止时间前登录投标管家，进入投标文件递交页面进行相关操作。投标人的电脑和网络环境应当按照招标文件要求自行准备。***.******.***.投标文件递交（提交）的截止时间同投标截止时间。电子投标文件逾期上传或者未成功上传指定信息平台，招标人不予受理。招标人和招标代理机构不对投标人上传投标文件失败负责。温馨提示：为避免大量投标人同一时间内上传投标文件造成系统拥堵，保证投标文件成功上传指定信息平台，建议投标人至少提前*天开始上传，确保上传成功。*. 监督部门企业管理与法律合规部*. 联系方式招标人：****** ? 地? 址： 甘肃省庆阳市西峰区石油东路华能陇东能源基地? 联系人： 连先生、李先生? ?电? 话： ***********、****-******* ? 电子邮件： ******? ? 招标代理机构：************地址：北京市昌平区北七家镇七北路**号联系人：杨先生电话：***-***-****转****电子邮箱：******&#xa*;招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)：(签名)招标人或其招标代理机构：(盖章)