江苏苏州苏州市轨道交通11号线与3号线贯通运营改造工程3号线全自动改造系统集成项目
查看隐藏内容（*）需先登录
苏州市轨道交通**号线与*号线贯通运营改造工程*号线全自动改造系统集成项目招标公告
窗体顶端
一、招标条件
*. 本招标项目苏州市轨道交通**号线与*号线贯通运营改造工程*号线全自动改造系统集成项目已由苏州市发展和改革委员会(项目审批、核准或备案机关名称)以苏发改重（****）**号批准建设，项目业主为苏******，工程所需资金来源为财政及融资。项目已具备招标条件，现进行国际公开招标。本项目苏州市轨道交通**号线与*号线贯通运营改造工程*号线全自动改造系统集成项目招标资格审查采用资格后审方法，现邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称投标人)参与本项目投标。 中******受招标人委托具体负责本项目的招标事宜。 二、项目概况与招标范围
*.本次招标项目的建设地点：江苏省苏州市
*.工程规模：在既有苏州市轨道交通*号线的基础上，对全线长约**.***km双正线，以及正线范围内的折返线、渡线、停车线、正线与车辆段/停车场及与其它相关线路的联络线等内容进行贯通运营及全自动运行功能升级改造，主要包括但不限于信号系统、通信系统、综合监控系统、站台门设备采购及信号系统安装等内容。详见招标文件用户需求书。
*.工期要求：****年*月**日-****年**月**日
*.本招标工程标段划分及相应招标内容如下： 标段序号 标段内容 III/XI-XTJC标 在既有苏州市轨道交通*号线的基础上，对全线长约**.***km双正线，以及正线范围内的折返线、渡线、停车线、正线与车辆段/停车场及与其它相关线路的联络线等内容进行贯通运营及全自动运行功能升级改造，主要包括但不限于信号系统、通信系统、综合监控系统、站台门设备采购及信号系统安装等内容。详见招标文件用户需求书。 三、投标人资格要求
*）投标人应为符合城市轨道交通信号系统国产化政策规定并有能力提供货物及其附属服务、具有提供全部货物及相关技术、系统集成、安装、质量、性能、工期、售后服务等能力的企业；
*）投标人须具有独立法人资格；本项目信号系统安装单位应具有铁路电务工程专业承包一级资质及有效的安全生产许可证（安装工作允许分包，如分包必须将全部安装工作内容分包给一家单位，且该分包单位应达到以上安装单位要求）；
*）总承包投标的须提供与主要进口设备分包商的分包协议；联合体投标的须提供联合体协议；安装工作专业分包的须提供专业分包协议；
*）本项目的主要设备（ATP、ATO和CI子系统）供应商须具有至少*条国内（不包含港澳台）城市轨道交通全自动运行（GOA*级或GOA*级）线路的在建或开通业绩，并提供相关在建、开通业绩证明（须提供合同和业主证明材料。以上材料内容均需完整反映出上述业绩要求）；
*）参加投标的总承包（包括主要进口设备分包商）或联合体双方不能重复投标；
申请人其他资格条件：
*.企业未被处于责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。
*.企业没有因骗取中标或者严重违约等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
*. 投标人必须是独立法人单位，对于有行政隶属关系或控股关系不得同时申请本项目。一家单位（以集团公司为限）最多允许一个投标人参加本项目投标，******通过资审审查有多个投标人且均无意向退出，******所有投标人资格审查均按不通过认定。注：集团公司的界定：如为央企，******；如为其他企业，指一级公司。
*.投标企业中如两家或多家具有同一法人代表，则只允许其中一家参加本项目投标。否则具有同一法人代表的所有企业其投标均将被拒绝。
*.投标人近*年内有行贿犯罪行为且被记录或近*年内有行贿不良行为且被记录（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，按首次公告发布之日推算，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[****]*号）第七条第一款规定金额的即行受限）的；法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过*年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过*年（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书认定中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[****]*号）第七条第一款规定金额的即行受限）的，一经发现，招标人将拒绝其投标或取消其中标资格。
*.本项目执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办[****]**号）。投标人失信被执行人情况以“信用中国”（ ***.******.***.cn）网站查询结果（严重失信主体名单）为准。
*. 本项目执行《苏州市轨道交通履约信用考核管理办法（试行）》（苏轨集〔****〕**号）。 四、招标文件的获取 凡有意参加投标者，请提前在苏州市公共资源交易平台办理企业及项目负责人信息登记注册，并于****年*月**日上午**：**至****年*月**日下午**：**止（法定节假日除外）前往招标代理机构指点地点购买招标文件。招标文件费每标段*****元，售后不退。请通过转账或银行柜面缴存现金的方式入我司账户，缴存成功后携带营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（或介绍信）、苏州轨道交通资源交易平台供应商注册截图（加盖公章）和银行回单（或现金缴款单）及开票资料至招标代理机构指点地点购买招标文件。
户 名：中******
账 号：************
开户行：中国银行北京西城支行 五、投标文件的递交
（一）递交投标文件截止时间为****年*月*日上午*时**分前将投标文件递交至：另行书面通知；
（二）超过递交截止时间后递交的投标文件，招标人不予受理。 六、其它明确事项
（一）项目概况：
苏州市轨道交通**号线与*号线贯通运营改造工程*号线全自动改造系统集成项目（以下简称“本项目”）的招标包括但不限于：*号线由传统ATO运行模式升级为全自动运行模式(GoA*和GoA*），对*号线和**号线对应的全自动运行*大系统进行改造，即:车辆、信号、通信、综合监控、站台门；对广济南路控制中心相应系统进行改造，满足中央级全自动运行控制功能；力争****年底实现**号线车辆进入*号线贯通运营，****年底实现*号线车辆进入**号线贯通运营的目标。贯通运营后线路具有灵活的交路设置能力，满足多种运营组织方案，提升运营及应急救援的能力和效率。投标人应提供本项目建设的劳动力、设备、工具、器材，圆满完成本项目的建设工作。详见用户需求书。
（二）本项目执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办[****]**号）。投标人失信被执行人情况以“信用中国”（***.******.***.cn）网站查询结果为准。在评标阶段，投标人正被列为失信被执行人的，视为初步审查不合格，评标委员会将否决其投标。 七、发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国国际招标网(网址：http://***.******.***上发布。
特别提醒：供应商参与苏州轨道交通项目均需在资源交易平台供应商系统进行注册，供应商仅需注册一次。注册方法：供应商进入“苏州轨道交通”官网-“招标信息”-“供应商注册”（http://***.******.***/），按照提示进行注册。具体操作详见“帮助中心”《苏州轨道交通资源交易平台操作手册--供应商》。 八、联系方式
招标人：苏******
招标人地址： 苏州市干将西路***号轨道交通大厦 经办人： 蒋世宇传真：****-******** 电话： ****－******** 邮编：****** E-Mail： 招标代理机构：中******
招标代理机构地址：北京市丰台区西营街*号院通用时代中心C座
联系人：钱麓茜、李琦 传真：***-******** 电话：***-******** / ********
邮编：****** E-Mail：******;******
