招标公告名称： **********年度第二批省管项目施工服务招标公告 创建时间日期： ****-**-** **:**:**招标文件发售起始时间：****-**-** **:**:**招标文件发售截止时间：****-**-** **:**:**终止：**********年度第二批省管项目施工服务招标公告本招**********年度第二批省管项目施工服务，（招标编号：dxzb-**-****-A****），招标******甘肃分公******甘肃分公司，招标代理机构为******。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）参加投标。*.招标范围*.* 招标范围: 本项目为集中招标项目。***.******.*** 省管数据网：包含IP网、网关平台、支撑平台、网络安全、域名认证、城域网、IDC、IPTV平台、DPI系统、网络认证、IT类项目、NOC网管及平台类（不含电源、空调）等；核心网：包含网元能力扩容等；传输网：包含省干传输设备、本地中继层传输设备、二干光缆等专业的施工服务。***.******.*** 建设规模：本项目采购估算金额不含税约****万元人民币。***.******.*** 建设地点：甘肃省全域。***.******.*** 工期要求：按照具体订单的工期要求执行。***.******.*** 质量标准要求：合格。***.******.*** 技术标准要求：投标人施工技术要求必须符合国家和行业相关要求。***.******.*** 合同有效期： 双方同意由承包人作为发包人服务供应商的期限（“有效期”）为本协议生效之日起至****年**月**日。如在有效期内出现以下任一情形的，有效期在以下任一日期到达时提前终止：（*）当承包人出现违约，发包人依据合同约定解除合同并发出停止服务通知书之日；（*）本协议份额使用完毕之日；（*）本协议终止或解除之日。***.******.*** 涉及的主要评估产品品类：CP*****（工程施工）。本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的产品品类、处理措施、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https://***.******.***.cn/ctsc-portal/ctscPortal）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。*.* 承包方式：包工不包料。*.* 本项目不划分标段。本次集中招标采用份额招标的方式，不划分标段，具体预估金额、中标人数量、中标份额、实施地域如下： 序号 预估金额（万元） （不含税） 中标人数量 中标份额 实施地域 * **** * ***% 甘肃省全域 *.* 本项目设置最高投标限价，最高投标限价为**.*%，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。*.* 报价要求***.******.*** 本项目由投标人根据取费标准报综合折扣（如投标折扣*折，则表示为**.**%），小数部分为两位（例：**.**％）。***.******.*** 取费标准：按工业和信息化部[****]***号文件颁布的通信工程施工定额计取：（*）最终施工费（不含税）=（最终的设计批复预算建安费-主要材料价格-规费-税金）×中标折扣+规费+安全生产费。安全生产费和规费不计取折扣，按批复预算全额向承包人支付。（*）合同价=最终施工费（不含税）×（*+适用增值税率）+乙供材料费（不含税，注：若发生。）×（*+适用增值税率）+表五其他有关费用（不含税，注：若发生。）×（*+适用增值税率）。***.******.***.结算价以最终竣工审计为准。*.投标人资格要求*.* 投标人基本资格要求***.******.***投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。(须提供营业执照扫描件或复印件)。***.******.***投标人的法定代表人或负责人为同一人,存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。***.******.***投标人能够为本项目开具增值税专用发票，须满足下列两个条件之一：（*）提供一般纳税人证明材料（证明材料不限于一般纳税人申请表或网站截图）扫描件或复印件；（*）提供开具增值税专用发票承诺函且提供任意一张曾开具的增值税专用发票的扫描件或复印件。***.******.*** 本项目要求投标人具备以下资质：***.******.***.* 投标人须具备以下由住建行政主管部门核发的有效资质之一：（*）通信工程施工总承包资质三级及以上资质；（*）依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔****〕** 号）核发的通信工程施工总承包乙级及以上资质；（*）施工综合资质。注：如在合同执行阶段遇资质证书到期或根据《建设工程企业资质管理制度改革方案》需换发新资质的，投标人应在相应资质到期前完成证书有效期的续延或按相关政策换领新资质证书。若受疫情影响或其他情况致使证书有效期自动延续的，须同时提供资质证书及行政管理部门有关资质证书有效期延续的相关发文。***.******.***.* 投标人须具备有效的由住建行政主管部门核发的安全生产许可证。***.******.*** 投标人须具备自/年以来/的相关业绩，应满足下列要求：/；***.******.*** 本项目要求投标人具备以下人员要求：***.******.***.* 企业主要负责人，具备通信行政部门核发的安全生产考核合格证书（A证）；***.******.***.* 项目负责人*人，具备通信行政部门核发的安全生产考核合格证书（B证）且同时具备通信与广电工程专业一级建造师证书（必须注册于本单位）；***.******.***.* 专职安全生产管理人员至少*人，具备通信行政部门核发的安全生产考核合格证书（C证）。***.******.*** 本项目要求投标人满足以下财务要求:/；***.******.*** 本次招标要求投标人满足以下信誉要求:/；***.******.*** 本项目不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。***.******.*** 投标人法定代表人授权委托人投标的，应出具法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、本企业劳动合同。法定代表人投标的，应出具法定代表人身份证明。***.******.*** 服务质量承诺要求：框架协议履行期间，承包人必须第一时间响应发包人或其下属单位的合理要求，保证工程质量、进度等建设要求。坚决不允许将工程进行转包，严禁违法分包（所称违法分包，是指承包人承包工程后违反法律法规规定，把单位工程或分部分项工程分包给其他单位或个人施工的行为；所称转包，是指承包人承包工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为），承包人在需要将工程非主体部分分包时，必须获得发包人或其下属单位的书面同意，同时分包单位必须具备相应有效资质。若在接到发包人或其下属单位服务通知后，不能及时开工或到达现场，工程质量、进度等达不到要求，或无法满足发包人或其下属单位****年度的工程目标，从而影响发包人或其下属单位工程建设，或发生安全生产事故、重大工程质量事故、严重不能满足发包人或其下属单位建设目标的，则发包人有权终止框架执行，剩余部分发包人重新组织招标。*.* 投标人不得存在下列情形之一投标人不得存在下列情形之一：（*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（*）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；（*）为本招标项目的监理人；（*）为本招标项目的代建人；（*）为本招标项目提供招标代理服务的；（*）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（*）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（*）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（*）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；（**）被依法暂停或取消投标资格的； （**）财产被接管或冻结的；（**）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （**）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（**）在最近三年内（自****年*月*日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；（**）在最近五年内（自****年*月*日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）;（**）在最近五年内（自****年*月*日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；（**）被最高人民法院在“信用中国”网站（***.******.***.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；（**）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；（**）近两年（自****年*月*日起）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；（**）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施；（**）法律法规、集中招标文件限定的其他情形。注：须提供承诺函及“中国裁判文书网”、“信用中国或各级信用信息共享平台”相关截图。*.* 法律法规规定的其他要求。*.资格审查方法本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容详见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标文件将被否决。*.招标文件的获取*.* 发售纸质招标文件***.******.*** 招标文件获取时间：/。***.******.*** 招标文件获取地点：/。***.******.*** 招标文件获取方式：/，向招标人/招标代理机构了解有关信息并购买招标文件。***.******.*** 招标文件每套售价/元人民币，售后不退。***.******.*** 招标文件如需邮寄，需要以书面形式通知招标人/招标代理机构，招标人/招标代理机构在收到招标文件费用后/日内寄出。邮寄费用由投标人承担。*.* 发售电子版招标文件***.******.*** 招标文件获取时间: ****年*月**日*时**分至****年*月**日**时**分（北京时间，下同）。***.******.*** 招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：登录“中国电信阳光采购网（https://***.******.***.cn/ctsc-portal/ctscPortal）”后在“我要投标-去投标”模块跳转至中国电信电子采购系统进行本项目招标文件的登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“*.投标人注册”。***.******.*** 招标文件费用：每套售价*元人民币，售后不退。*.投标文件的递交*.* 纸质投标文件的递交：递交纸质投标文件截止时间（即投标截止时间，下同）为/，投标文件递交地点：/。*.*电子投标文件的递交：电子投标文件通过登录中国电信阳光采购网（https://***.******.***.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后在“我要投标-去投标”模块跳转至中国电信电子采购系统提交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行集中招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件，投标截止时间为****年*月*日**时**分。*.* 本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。*.投标人注册*.* 中国电信阳光采购网注册未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（https://***.******.***.cn/ctsc-portal/ctscPortal）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目集中招标文件。*.* CA证书办理参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网“操作指引-CA办理”。*.* 技术支撑联系方式服务热线：***-********/***-********服务邮箱：******（电子采购系统技术支撑）******（CA证书办理技术支撑）。*.发布公告的媒介本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台（http://***.******.***/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://***.******.***.cn/）、中国电信阳光采购网（https://***.******.***.cn/ctsc-portal/ctscPortal）上发布，其他媒介转载无效。*.联系及异议接受方式*.* 联系方式招 标 人：******甘肃分公******甘肃分公司地 址：甘肃省兰州市城关区平凉路***号、甘肃省兰州市城关区平凉路***号邮 编：****** 联 系 人：李经理电 话：****-*******传 真：/电子邮件：/网 址：/开户银行：/账 号：/招标代理机构名称：******招标代理机构地址：重庆市渝北区黄山大道中段**号附一号麒麟座A二楼邮 编：******联 系 人：彭璇、陈云鹏电 话：***********电子邮箱：*********@qq.com网 址：/开户名称：******开户银行：中国工商银行袁家岗支行账 号：*******************（*.本账号为招标代理机构系统虚拟子账号，每个项目均不同，请各位投标人高度重视。 *.本项目招标文件费用请在汇款时备注“招标编号”，以便核实。）*.* 异议接受方式 登录中国电信阳光采购网（https://***.******.***.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后，通过“采购协同-异议处理-提出异议”模块提出。招标人:******甘肃分******甘肃分公司招标代理机构:****** ****年*月**日