[*]开发区法院办公用房维修改造工程的招标公告项目编号A****************项目名称开发区法院办公用房维修改造工程标段编号A**********************标段名称开发区法院办公用房维修改造工程施工招标人名称代理机构名称项目批准机关名称工程所须资金来源工程地点工程规模标段具体信息申请人可申请的最多标段数报名地点公告发布日期计划开工时间计划竣工时间公告开始时间****年**月*日公告结束时间****年**月**日工程类型房屋建筑施工申请人应当具备的主要资格条件申请人资质类别和等级拟选报名人员资质等级企业业绩、信誉项目经理(总监)/建造师业绩、信誉其他条件公告信息开发区法院办公用房维修改造工程施工招标公告 *. 招标条件 本招标项目开发区法院办公用房维修改造工程项目（项目名称）已由南通市经济技术开发区行政审批局（项目审批、核准或备案机关名称）以通开发行审投资（****）**号（批文编号）备案批准建设，项目业主为南通经济技术开发区人民法院，建设资金来自区财政资金，项目出资比例为***% 。项目已具备招标条件，现对该工程施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 *. 项目概况与招标范围 *.*项目概况 ***.******.***建设地点：南通经济技术开发区人民法院。 ***.******.***建设规模：建筑总面积约****平方米。 ***.******.***合同估算价：约***万元。 ***.******.***工期要求: 总工期：***日历天，具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。本工程施工过程中须保证法院正常办公（不得产生扬尘、噪音影响法院正常办公），其中招标范围内的审判楼和办公楼仅能在假日期间（含周六周日）施工，正常工作日期间进行施工的须事先经招标人及法院方同意。 ***.******.*** 质量要求：合格。 *.*招标范围：开发区法院办公用房维修改造工程施工项目，具体详见施工图及工程量清单范围中所示内容。 *. 投标人资格要求 *.*投标人须具备独立法人资格和有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质。 *.*投标企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证； *.*投标人拟派项目负责人须具备有效的建筑工程专业二级及以上国家注册建造师，同时具有建筑施工企业安全生产考核合格证（B 证）（以上证书必须注册在投标单位），且必须满足下列条件： （*）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 （*）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满*个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务）。 （*）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过*年。 注：①拟派项目负责人为投标人的正式员工。 ②如本项目投标人拟派的项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔****〕**号）文件要求执行。 ③本工程施工项目经理部主要管理人员包括项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员。按照苏建建管[****] ***号文要求，投标时可仅提供项目经理相关资料，项目部其他人员在中标后按苏建建管(****) *** 号文要求配备到位。 *.*根据苏建招办【****】* 号文要求，投标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（特指：本项目招标文件要求资质）动态监管结果不处于不合格状态。 *.*投标人不得有招标文件第二章投标人须知第***.******.***项规定的情形。 *.*本次招标不接受联合体投标。 未尽之处具体详见招标文件第三章“评标办法”中的“资格评审标准”。 *. 招标文件的获取 *.*招标文件获取时间为：****年**月**日至****年**月**日* 时**分； *.*招标文件获取方式：投标人使用“标证通”、“国信CA”或“CFCA”登录“电子招标投标交易平台”获取。本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：“南通市公共资源交易电子交易平台”。 *. 投标截止时间 *.* 投标截止时间为：****年**月**日* 时**分。 *.*逾期送达的投标文件，招标人不予受理。 *. 资格审查 本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。 *. 评标方法 本次招标采用¨综合评估法 ¨经评审的最低投标价法 t合理低价法，评标标准和方法详见招标文件第三章。 *. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、南通市公共资源交易平台上发布。 *. 特别提醒： （*）本工程采用远程不见面交易的模式，具体详见招标文件。 （*）未按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件均不予接受。 （*）招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。 **、联系方式招标人：南通经济技术开发区人民法院招标代理机构:******地址：南通市开发区地址：南通市星城路***号创源科技园*号楼***室联系人：张工联系人：庄卫韦电话：****-********电话：***************年**月**日招标人联系方式地址联系人传真电话邮编E－mail招标代理机构联系方式地址联系人传真电话邮编E－mail报名信息请申请人于至，每天上午时分 至时分，下午时分 至时分（公休日，节假日除外）到报名，报名经办人须携带本人身份证件，并于至，每天上午时分至时分，下午时分至时分（公休日、节假日除外）到获取 。特殊公告[*]开发区法院办公用房维修改造工程施工招标公告 *. 招标条件 本招标项目开发区法院办公用房维修改造工程项目（项目名称）已由南通市经济技术开发区行政审批局（项目审批、核准或备案机关名称）以通开发行审投资（****）**号（批文编号）备案批准建设，项目业主为南通经济技术开发区人民法院，建设资金来自区财政资金，项目出资比例为***% 。项目已具备招标条件，现对该工程施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 *. 项目概况与招标范围 *.*项目概况 ***.******.***建设地点：南通经济技术开发区人民法院。 ***.******.***建设规模：建筑总面积约****平方米。 ***.******.***合同估算价：约***万元。 ***.******.***工期要求: 总工期：***日历天，具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。本工程施工过程中须保证法院正常办公（不得产生扬尘、噪音影响法院正常办公），其中招标范围内的审判楼和办公楼仅能在假日期间（含周六周日）施工，正常工作日期间进行施工的须事先经招标人及法院方同意。 ***.******.*** 质量要求：合格。 *.*招标范围：开发区法院办公用房维修改造工程施工项目，具体详见施工图及工程量清单范围中所示内容。 *. 投标人资格要求 *.*投标人须具备独立法人资格和有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质。 *.*投标企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证； *.*投标人拟派项目负责人须具备有效的建筑工程专业二级及以上国家注册建造师，同时具有建筑施工企业安全生产考核合格证（B 证）（以上证书必须注册在投标单位），且必须满足下列条件： （*）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 （*）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满*个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务）。 （*）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过*年。 注：①拟派项目负责人为投标人的正式员工。 ②如本项目投标人拟派的项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔****〕**号）文件要求执行。 ③本工程施工项目经理部主要管理人员包括项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员。按照苏建建管[****] ***号文要求，投标时可仅提供项目经理相关资料，项目部其他人员在中标后按苏建建管(****) *** 号文要求配备到位。 *.*根据苏建招办【****】* 号文要求，投标人在本招标项目投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（特指：本项目招标文件要求资质）动态监管结果不处于不合格状态。 *.*投标人不得有招标文件第二章投标人须知第***.******.***项规定的情形。 *.*本次招标不接受联合体投标。 未尽之处具体详见招标文件第三章“评标办法”中的“资格评审标准”。 *. 招标文件的获取 *.*招标文件获取时间为：****年**月**日至****年**月**日* 时**分； *.*招标文件获取方式：投标人使用“标证通”、“国信CA”或“CFCA”登录“电子招标投标交易平台”获取。本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：“南通市公共资源交易电子交易平台”。 *. 投标截止时间 *.* 投标截止时间为：****年**月**日* 时**分。 *.*逾期送达的投标文件，招标人不予受理。 *. 资格审查 本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。 *. 评标方法 本次招标采用¨综合评估法 ¨经评审的最低投标价法 t合理低价法，评标标准和方法详见招标文件第三章。 *. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、南通市公共资源交易平台上发布。 *. 特别提醒： （*）本工程采用远程不见面交易的模式，具体详见招标文件。 （*）未按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件均不予接受。 （*）招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。 **、联系方式招标人：南通经济技术开发区人民法院招标代理机构:******地址：南通市开发区地址：南通市星城路***号创源科技园*号楼***室联系人：张工联系人：庄卫韦电话：****-********电话：***************年**月**日报名信息请申请人于时分，至时分（公休日，节假日除外）到报名，报名经办人须携带本人身份证件，并于时分，至时分（公休日、节假日除外）到提交资格预审文件。相关附件招标文件正文.pdf