湖北武汉武汉市新洲区人民医院整体外迁项目
查看隐藏内容（*）需先登录
报建编号：***************** 报建名称：武汉市新洲区人民医院整体外迁项目招标登记编号：******************招标项目名称：武汉市新洲区人民医院整体外迁项目EPC总承包招投标监管部门：武汉市新洲区建筑业管理办公室行政监督部门电话：***-********招标人：武汉市新洲******招标人法定代表人：洪俊峰招标代理机构：湖北齐安******招标人联系人：陶民主招标联系电话：***********招标代理联系人：彭喜爱招标代理联系电话：***********是否电子标：电子标是否需要项目负责人：是数据来源：武汉市公共资源交易平台 (***.******.***)工程地点：问津产业新城区域地块，四至为花朝大街以南、永安大道以东、文昌大道以西、龙腾四招标类别：工程总承包招标招标内容：设计采购施工/交钥匙工程总承包招标方式：公开招标招标内容说明：本项目采用 EPC 模式投资建设，即承包人按照合同约定承担本项目施工图设计（含预算）及工程建设全过程中的技术服务、采购、施工、调试、验收、移交、缺陷责任保修及服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价等全面负责。本次招标工程投资额(万元)：******.**立项批准文号：新发改投【****】***号计划工期（日历天）：***标段数/采购数：*质量要求：合格资格后审 对投标人资格审查方式：资格后审公告发布及招标文件下载 起止时间：****-**-** **:** ~ ****-**-** **:**投资总额（万元）：******.**购领招标文件地点：网上下载招标文件获取方式：网上下载招标文件发售价格：*购领招标文件时间：****-**-** **:**招标文件下载方式：网上下载评标办法：武汉市建设工程工程总承包招标文件示范文本（综合评估法）公告状态：下载未开始其他要求：*、本次招标要求投标申请人须具备住房和城乡建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业建筑工程甲级或工程设计综合甲级和建筑业施工总承包建筑工程一级及以上资质；或上述资质组成的联合体(联合体牵头人须为施工单位，且联合体成员不超过*家)资质，*、投标人拟派设计负责人须具备一级注册建筑师；施工单位拟派项目经理须具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建设工程项目的项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程等），提供相关承诺（格式自拟），*、施工负责人具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格，*、拟派项目八大员（施工员、资料员、质量员、安全员、材料员、机械员、标准员、劳务员）的岗位证书（安全员需提供安全生产考核合格C证），*、投标申请人近三年（****年度、****年度、****年度）经审计的财务审计报告，成立不足三年的投标申请人须提供成立以来所有年度财务审计报告，成立不足一年的提供银行资信证明。*、投标申请人中的施工单位近五年内（****年**月至****年**月）至少完成过一项工程规模**万㎡及以上的公共建筑项目业绩（须同时提供中标通知书、施工合同、完工证明等相关证明材料，具体时间以完工证明时间为准）；投标申请人中的设计单位近五年内（****年**月至****年**月）承担过一项工程规模**万㎡及以上的公共建筑项目业绩（须同时提供中标通知书、服务合同，具体时间以服务合同签订时间为准）。*、①在“国家企业信用信息公示系统”被列入严重违法失信企业名单（提供查询结果截图）；被有关部门依法列入严重失信主体名单或失信被执行人名单（提供信用中国网站查询结果截图）；近三年内投标人或其法定代表人或拟委任的项目经理或设计负责人有行贿犯罪行为（上述行贿犯罪行为是指被人民法院生效判决、裁定认定的行贿罪，提供承诺书及相关声明即可）；在本项目招标投标活动中存在串通投标行为（提供不参与串通投标承诺书），如有上述情况均将被拒绝参加本次投标。②投标人应对文件中信誉等要求做出实质性响应并保证其提交所有资料的真实性、有效性、合法性，若招投标期间招标人发现投标人提供的材料为虚假材料，招标人将报主管单位依法取消投标申请人资格，具体要求详见招标文件。备注：详见招标文件合格投标人的数量：本项目采用资格后审，资格后审合格的投标申请人均视为合格的投标人。返回动作 当前页面显示行数 当前页面显示页号 当前页面查询参数 令牌 竞价报名请到网址：https://***.******.***/V*PRTS/TendererNoticeInfoDetail.do?id=******************
