浙江杭州湖北楚新矿业有限公司宜都市钟家冲建筑石料用灰岩矿美洋场地10KV输变电EPC总承包项目公告
查看隐藏内容(*)需先登录
******宜都市钟家冲建筑石料用灰岩矿美洋场地**KV输变电EPC总承包招标公告
(招标编号:ZC********GKGC******)一、本次招标条件
本招标******宜都市钟家冲建筑石料用灰岩矿美洋场地**KV输变电EPC总承包项目已列入****年度计划,项目业******,资金来源为自筹,项目已具备招标条件,招标******,现对该项目进行公开招标,实行资格后审。
二、项目概况和招标范围
*.* 项目概况:本项目为美洋场地**KV输变电项目,线路起点为***kV青湖变电站,线路终******美洋场地,工作范围包括但不限于:线路由***KV青湖变电站**KV青***间隔出线至站外建一进二出分接箱,由分接箱新出两回线路沿现有电缆沟通道敷设电缆跨越化工园*#路(采用顶管形式敷设电缆穿越兴发皮带管廊、化工园*#路高架桥、兴宜大道至化工园*#路,与容汇专线平行架设至跨过化工园*#路),再架设**KV双回架空线路至美洋场地配电室,后再沿美洋场地至码头皮带廊道敷设一条电缆至码头配电室。
(*)**kV双线架空线路:总计约*km(*km**),导线型号采用JKLYJ-**kV-***。
(*)**kV双回路电缆:敷设**kV电缆约*.*km,其中电缆型号采用ZC-YJV**-*.*/**kV-*****约*.*km, 采用ZC-YJV-*.*/**-*****电缆约*.*km。新建*孔顶管约*.**km,新建*孔排管混凝土*.*km。
(*)美洋场地至码头电缆:敷设**kV电缆约*.*km,电缆型号采用ZC-YJV**-*.*/**kV-*****。
(*)新立φ******m电杆**基,φ******m电杆*基,φ******m电杆*基。
(*)新增*进*出分接箱*台;
*.* 招标范围:包含但不限于钟家冲建筑石料用灰岩矿美洋场地**KV输变电EPC总承包的设计·采购·施工(EPC)总承包项目。主要内容包含但不限于与本项目有关的所有建安工程相关的建设内容,总承包范围划分为:
(*)工程设计范围:包括工程范围内工程勘察、初步设计(含初步设计概算编制)、施工图设计(含施工图预算编制)、施工图审查、竣工图编制、现场服务等,招标人要求投标人提供符合要求的设计成果并通过审查,同时应承担其他相关后续服务工作。
(*)工程施工范围:工程设计图纸范围内的输电线路工程施工、**kv线路建设、设备的安装和调试(包括技术指导)、其他配套工程及本项目涉及的所有政策处理工作。
(*)工程采购范围:包括工程建设所有材料、设备的采购和保管、及相关配件及备件等。
*.* 服务期:建设工期:自合同签订之日起至****年*月**日(其中设计工期:自合同签订之日起**个日历天内),若因发包人原因造成工期延误的,工期顺延 ;
*.* 标段划分:/。
三、投标人资格条件、要求
*.*具有①设计资质:具有行业主管部门颁发的工程设计电力行业(送电工程、变电工程)专业丙级及以上资质。(若联合体投标,由承担设计工作的联合体成员提供);②施工资质:具有行业主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质;并取得行业主管部门颁发的《承装、承修、承试》电力设施许可证承装类三级及以上、承修类三级及以上、承试类三级及以上等级(若联合体投标,由承担施工工作的联合体牵头方提供);③投标人须持有有效期内的建设行政主管部门核发的企业安全生产许可证。(若联合体投标,由承担施工工作的联合体牵头方提供);④企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人)具有“三类人员”A类证书。(若联合体投标,由承担施工工作的联合体牵头方提供)资质;
*.*自****年*月*日至投标截止时间具有业绩:
(*)自****年*月*日以来(以合同签订日期为准),承担过*项合同金额不低于**万元**KV及以上电力建设或输变电或改造工程设计业绩。
(*)自****年*月*日以来(以合同签订日期为准),承担过*项合同金额不低于***万元的**KV及以上电力建设或输变电或改造工程施工业绩(含总承包业绩)。
以上两项业绩要求同时满足,设计业绩和施工业绩不强制要求为同一项目业绩。
以上业绩证明材料:合同协议书复印件;若证明材料不能体现主要工程内容、合同签订时间等相关信息的,还应同时提供发包人出具的证明材料予以说明,否则业绩不予认可;
*.*本次招标 接受 联合体投标,联合体投标的,应满足下列要求:
(*)联合体成员的家数最多不超过*家,施工单位作为联合体牵头人;
(*)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书,明确联合体成员各方权利义务;
(*)联合体投标的,应当以联合体牵头人的名义提交投标保证金。以联合体牵头人名义提交的投标保证金,对联合体各成员具有约束力;
(*)联合体投标的,应按本招标须知对投标人的要求提交联合体各成员的有关证件 和资料。除另有规定,本招标文件中的“投标人”一词包括联合体各成员;
*.*每个投标人可在招标中对 * 个标段(合同包)投标,每个投标人允许中 * 个标。参加多标段(合同包)投标的投标人,须对每个标段(合同包)单独递交投标文件。
*.*自 **** 年 * 月 * 日至投标截止日期间投标人或拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网查询显示内容为准,时间以法院判决书判决日期为准);
*.* 拟派主要人员:
(*)项目负责人(若联合体投标,由承担施工工作的联合体牵头方委派):人数*名。
①具备机电工程或电力工程二级注册建造师资格证书,并具有工程师及以上职称,具有有效的安全生产考核合格证书(B证);
②自****年*月*日(以合同签订日期为准)以来,承担过一项**KV及以上电压等级输变电工程项目负责人(并附相应业绩证明材料:合同协议书复印件;若以上证明材料不能体现主要工作内容、项目负责人姓名等相关信息的,还应同时提供发包人出具的证明材料予以说明,否则业绩不予认可);
③未在其他在建合同工程中任职。
(*)施工技术负责人(若联合体投标,由承担施工工作的联合体牵头方委派):人数*名。具备机电工程二级注册建造师资格证书或中级工程师及以上职称;
(*)设计负责人(若联合体投标,由承担设计工作的联合体成员委派):人数*名。具备注册电气工程师注册执业证书及电力工程相关专业工程师及以上职称。
(*)安全负责人(若联合体投标,由承担施工工作的联合体牵头方委派):人数*名。具有有效期内的金属非金属矿山安全生产知识和管理能力考核合格证(安全管理人员)或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C类);
(*)安全员(若联合体投标,由承担施工工作的联合体牵头方委派):人数*名。具有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(C类)。
四、招标文件的获取
*.*潜在投标人可访问浙江交通集团电子招标采购管理系统,网址为https://***.******.***/cms/index.htm进行供应商注册。本项目招标文件(含招标图纸)和补充(答疑、澄清)、修改文件均通过浙江交通集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
*.*招标文件网上下载时间:****年**月*日至****年**月**日。
*.*未取得浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书的潜在投标人,应先办理浙江交通集团电子招标采购管理系统CA数字证书,具体办理指南请登录浙江交通集团电子招标采购管理系统(网址https://***.******.***/cms/channel/zxzx*/**.htm)
→《浙江交通集团电子招标采购管理系统数字证书办理通知》→附件《浙江交通集团CA数字证书办理指南》进行操作(CA数字证书由浙江省交通集团招标(采购)交易中心办理,联系人:吕先生,联系电话:****-********;技术服务由上海市******提供,客服电话:***-******,客服应急电话(非工作时间拨打):***********)。
*.*潜在投标人对招标文件有疑问的,通过浙江交通集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止日为****年**月**日**:**。招标人将于****年**月**日前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在投标人应自行关注网站公告,招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的,责任自负。
五、投标文件递交
*.*投标文件递交的截止时间:****年**月**日*时**分;
*.*投标文件递交方式:
本项目采用网上远程开标方式(投标人无需至开标现场),在开标时间开始后解密投标文件。(开标网址:https://***.******.***/cms/index.htm)
电子投标文件(正本)的递交:采用网上递交方式,在投标文件递交时间截止前将投标文件加密后上传至浙江交通集团电子招标采购管理系统。
纸质投标文件的递交:采用邮寄递交方式,在投标文件递交时间截止前将纸质投标文件邮寄至浙江省交通集团招标(采购)交易中心(地址:杭州市上城区城星路**号东杭大厦**F,联系人:唐先生,电话:*********** )。
投标人应预留足够时间确保纸质投标文件等在投标文件递交截止时间前邮寄至浙江省交通集团招标(采购)******延误造成的投标失败等风险由投标人自行承担。
*.*电子投标文件(正本)未在投标文件递交截止时间前上传电子招标采购管理系统视为放弃投标,后果由投标人自行承担。
纸质投标文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封的,而无法参加纸质投标文件开标的(所有投标人的电子投标文件均无法解密时方采用纸质投标文件开标时),由投标人自行承担责任。
六、发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江交通集团电子招标采购管理系统(https://***.******.***/cms/index.htm)、浙******网站(http://***.******.***)、中国招投标公共服务平台(http://***.******.***)上发布。
七、联系方式
招 标 人: ******
地 址:湖北省宜都市高新技术示范园区
联 系 人:杨先生
电 话:***********
电子邮件:******
招采中心:浙江省交通集团招标(采购)交易中心
地 址:杭州市上城区城星路**号东杭大厦**楼
联 系 人:吴女士
电 话:****-********
电子邮件:******
系统维护电话:****-********(系统维护人员仅提供系统技术问题咨询,不提供投标业务问题咨询。)
备注:标书获取、投标保证金缴纳联系人为招采中心吴女士;潜在投标人对招标文件有异议和疑问联系人为招标人杨先生;系统操作异常,请联系系统维护。**** 年**月*日附件下载请到网址:https://***.******.***/cms/channel/*ywgg*gc/*****.htm