陕西西安户县人民法院膜结构车棚建设工程项目竞争性谈判公告
查看隐藏内容（*）需先登录
户县政府采购中心受户县人民法院的委托，按照政府采购程序对户县人民法院膜结构车棚建设工程项目采用竞争性谈判方式实施采购，欢迎符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和本公告规定资格的投标人前来参加投标。一、招标项目编号：HXZFCG****--- ***号二、招标工程项目概况：*、项目名称：户县人民法院膜结构车棚建设工程项目*、施工地点：户县人民法院院内*、工程规模：办公楼西侧膜结构建设面积***平方米办公楼东侧膜结构建设面积***平方米*、工期目标：确保在合同工期内完成（**天）。*、资金来源：自筹三、投标人资质要求：*营业执照原件及复印件（须加盖单位红色印章）；*税务登记证原件及复印件（须加盖单位红色印章）；*机构代码证原件及复印件（须加盖单位红色印章）；*具有膜结构工程设计三级及安装三级以上资质原件及复印件（须加盖单位红色印章）；*安全生产许可证原件及复印件（须加盖单位红色印章）；*法人委托授权书及代理人身份证复印件；*外省企业需提供入陕许可证四、领取谈判文件时间和地点*、时间：****年*月**日至****年*月*日，每日上午*：**至**：**，下午**：**至**：**.(节假日除外，请自带U盘)*、地点：户县人民路县财政局三楼***室五、谈判响应文件递交截止时间（谈判时间）和地点*、时间：****年*月*日上午*：**分*、地点：户县人民路县财政局三楼会议室六、采购代理机构：户县政府采购中心联系人：沙小建 联系电话：***---********七、采购人：户县人民法院联系人：贾朝 联系电话：***---********户县政府采购中心
