云南昆明盘龙区人民法院联盟法庭修缮改造工程施工竞争性谈判
查看隐藏内容（*）需先登录
竞争性谈判公告根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，盘龙区人民法院联盟法庭修缮改造工程施工已由昆明市盘龙区发展和改革局以盘发改【****】**号文批准建设，云南山重******受昆明市盘龙区人民法院 委托，对上述工程施工进行竞争性谈判，择优选定承包人。*. 工程基本情况*.*工程名称：盘龙区人民法院联盟法庭修缮改造工程施工*.*建设地点：联盟街道办事处服务中心*.* 工程概况：本工程项目为盘龙区人民法院联盟法庭修缮改造工程施工，包括装修、水电改造、拆除项目等工程，装修改造面积为****.**平方米。项目总投资约为**万元。*.*发包范围：盘龙区人民法院联盟法庭修缮改造工程施工图纸所含全部内容（详见工程量清单及施工图纸）。*.*工期要求： ** 天。*.*工程质量要求：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB*****-****）要求，并一次性验收合格。*.*资金来源：政府投资。*. 谈判申请人资格要求*.*谈判申请人资质要求：具备经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或组织；具有建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质；*.*业绩要求：近年（****年至今）承担过类似规模改造修缮工程项目业绩不少于*个，并附施工合同书或中标通知书。*.*谈判申请人项目经理资格要求：具有建设行政主管部门核发的二级及以上注册建造师证书，专业为建筑工程，且近年（****年至今）以项目经理身份担任过类似规模改造修缮工程数量不少于*个，并附施工合同书或中标通知书；项目经理须为本单位人员，并提供社保证明。*.*本次谈判不接受联合体。*.*昆明市外企业必须出具在昆明市注册成立具有法人资格企业的承诺函，才能参与本次谈判。*.*省外企业须提供入滇备案证*. 谈判文件的获取*.* 报名时间： ****年 * 月 ** 日至****年 * 月 ** 日，每天上午*时**分至**时**分，下午**时**分至**时**分（北京时间）。*.*报名地点：昆明市广福路华都花园A区外围商铺*-*号。*.*报名要求：谈判申请人的授权委托人报名时需提持营业执照（原件）、资质证书(原件)、安全生产许可证书副本(原件)、单位介绍信（原件）、法定代表人资格证明书（原件）、法定代表人授权委托书（原件）、代理人身份证（原件）、谈判申请人业绩及项目经理业绩（原件）及省外企业还需提供入滇备案证及上述资料加盖公章的复印件一套购买竞争性谈判文件。*.*谈判申请人的谈判资格条件须满足竞争性谈判公告的要求。*.*竞争性谈判文件售价为人民币****元，售后不退。如需邮购，另加邮费***元。招标代理机构不对邮寄过程中的遗失负责。*. 谈判申请文件的递交*.* 谈判申请文件递交截止时间：****年 * 月 * 日上午 **：** 时（北京时间）；递交申请文件地点：昆明市公共资源交易中心（昆明市呈贡区市级行政中心锦绣大街*号综合服务楼三楼）*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的谈判申请文件，发包人不予受理。*.* 谈判时间：****年 * 月 * 日上午 **：** 时（北京时间）开始；谈判地点：昆明市公共资源交易中心（昆明市呈贡区市级行政中心锦绣大街*号综合服务楼三楼）* 、联系方式发 包 人：昆明市盘龙区人民法院 招标代理机构：云南山重******地 址：昆明市白云路***号 地 址：昆明市广福路华都花园*-*商铺联 系 人： 龙浩 联 系 人：李 奇 娇、向 菊电 话： *********** 电 话：****-*******传 真：****-******* 传 真：****-*******
