浙江嘉兴海宁市周王庙镇镇级公路亮化工程招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
*.招标条件 海宁市周王庙镇镇级公路亮化工程招标公告（以下简称本项目）经 海交程[****]**号 文件批准建设，并已列入****年度海宁市基本建设计划。海宁市周王庙镇人民政府（以下简称招标人）为该项目的业主，负责本项目的招标采购。资金来源：地方财政解决。项目已具备招标条件，现决定对本项目施工进行公开招标，并实行资格后审。*.项目概况与招标范围海宁市周王庙镇镇级公路亮化工程，本工程设一个合同段，工程涉及周王庙镇富邦大道，全长约*.*公里；胡云公路，全长约*.*公里；石肖公路，全长约*.*公里；工程概算投资***万元，工期要求：**日历天，缺陷责任期为**个月。*.投标人资格要求*.*施工：凡浙江省内具有独立法人资格，城市及道路照明工程专业承包叁级（含）以上资质，并具有同类工程施工业绩的企业可参加本项目的投标。*.*本次招标施工合同段不接受联合体投标。*.招标文件的获取*.*本工程实行资格后审、不进行现场报名。凡有意参加投标者，于**** 年*月 **日，上午 * 时至****年 * 月 * 日，下午 **时，通过“海宁市公共资源交易网上投标平台”自主报名。（未领取加密锁的单位，请参照《关于推行暗标评标和试行网上报名的实施意见》（海公管办[****]*号）到海宁市公共资源交易中心申领）*.*招标文件及施工图纸通过“海宁市公共资源交易网上投标平台”在报名后自行下载。*.投标文件的递交及相关事宜*.* 招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人为获取编制投标文件和签署合同所需的资料需对工程现场及周围环境进行踏勘的，请与业主联系。*.*招标人不组织投标预备会（答疑会），投标人提出的与投标有关的任何问题需在投标截止期前*天报送至海宁市公共资源交易中心网站相对应的工程提疑栏目。*.*投标文件送交截止时间为：****年 * 月**日下午**：**时，投标文件必须在上述时间前送交至： 地址：海宁市公共资源交易中心*.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。*.*招标人定于投标文件送交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。投标人需派其法定代表人或其授权的代理人出席。*. 其他投标人应按“投标人须知”第***.******.***条规定提交投标担保，本项目施工合同段投标担保为伍万元。投标担保采用银行汇票，银行汇票应由投标人从县级支行及以上的银行开具，并保证其有效。投标人必须将上述投标担保的银行汇票正本于投标截止日期前递交到海宁市公共资源交易中心财务室，办理投标担保金确认手续，否则其投标担保视为无效。采用年金提交投标保证金的单位也适用于本工程。*.联系方式 招标人：海宁市周王庙镇人民政府 地 址：海宁市周王庙镇 邮 编：****** 联系人：胡先生 电 话：****-******** 招标代理人：****** 分公司地址：海宁市海昌南路***号金汇大厦B幢**楼 邮 编：******联系人：王女士电 话：****-********招标文件（点击下载）附录* 资格审查条件（资质最低条件）施工企业资质等级要求*、凡浙江省内具有独立法人资格，城市及道路照明工程专业承包叁级（含）以上，并具有同类工程施工业绩的企业可参加本项目的投标。附录* 资格审查条件（财务最低要求）财 务 要 求 营运资金承诺书:承诺用于中标合同段的营运资金最低限额不小于人民币伍拾万元。附录* 资格审查条件（业绩最低要求）业绩要求 过去五年来[****年*月*日以来(以实际交工日期为准)]按一个合同段成功完成过LED路灯工程（太阳能路灯LED光源不予认可）*个及以上（单个合同价要求**万元及以上）注：*、“近年完成的类似项目汇总表”后须附中标通知书或（合同协议书）及质量证明文件或竣（交）工验收报告。中标通知书与合同协议书二者选一，质量证明文件或竣（交）工验收报告必须提供，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。*、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。*、工程规模解释顺序为：质量证明文件或竣（交）工验收报告、中标通知书或合同协议书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，必须附发包人出具的证明材料），否则业绩不予认可。附录* 资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求 自 ****年*月*日以来（以法院判决书出具的时间为准），投标人无行贿犯罪行为（以法院判决书为准）；附录* 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）人员数量资格要求施工合同段项目经理*具有市政或者机电专业二级建造师及以上，具有主管部门核发的安全生产考核合格证书（三类人员B类证书），年龄**周岁（含）以下。项目总工*具有主管部门核发的安全生产考核合格证书（三类人员B类证书），有工程师技术职称及以上，年龄**周岁（含）以下。注：本表后附项目经理身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证书的复印件,项目总工的身份证、职称资格证书、安全生产考核合格证书的复印件。附录* 各合同段其他主要管理人员和技术人员最低要求人 员数量资 格 要 求施工合同段安全负责人*具有主管部门核发的施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类），年龄**周岁（含）以下。注：本表后附安全负责人的身份证、安全生产考核合格证书的复印件。
