云南昭通鲁甸县人民法院审判法庭建设项目
查看隐藏内容（*）需先登录
鲁甸县人民法院审判法庭建设项目 建设单位： 鲁甸县人民法院 招标代理机构： ****** 招标公告编号： ****-*** 工程地址： 招标类别： 施工 工程性质： 工程规模： 投标人资质要求： *．申请人资格要求 *.*本次资格预审要求申请人具备独立法人资格和建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质的企业，并有类似三个项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，申请人拟派项目经理须具备 建筑工程专业贰级以上（含贰级）建造师（或临时建造师）执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施工建设工程项目的项目经理。（省外企业的拟项目负责人必须是入滇备案证上所列人员） *.*本次资格预审不接受联合体资格预审申请。 *.* 本项目合同段划分为一个标段。 是否资格预审： 否 报名开始时间： ****-**-** *:** 报名截止时间： ****-**-** **:** 报名地点： 昭通市公共资源交易中心 联系人： 杨梅 联系电话： *********** 资格预审条件或报名要求： *.资格预审方法本次资格预审采用有限数量制。 *.申请报名凡有意申请资格预审者，请于 **** 年 * 月 * 日至 **** 年 *月 * 日（法定公休日，法定节假日除外），每日上午 **:** 时至 **:** 时，下午 **:**时至 **:** 时(北京时间，下同)，在云南省昭通市昭阳区青年路华南大厦一单元十一楼三号（*-**-*）报名。 *．资格预审文件的获取 *.*凡通过上述报名者，请于 **** 年 *月 * 日至 **** 年 * 月 *日（法定公休日，法定节假日除外），每日上午 **:** 时至 **:** 时，下午 **:**时至 **:** 时，在云南省昭通市昭阳区青年路华南大厦一单元十一楼三号（*-**-*）持企业出具的相关证明材料（介绍信、企业资质证书副本复印件、营业执照副本复印件、安全生产许可证副本复印件、建造师证书复印件、法定代表人证明和法定代表人授权证明、法定代表人【亲自到场的】身份证明或委托代理人身份证明、省外企业须持入滇备案证复印件），传真报名购买资格预审文件。 *.*资格预审文件每套售价 *** 元，售后不退。 *.*邮购资格预审文件的，需另加手续费(含邮费) *** 元。招标人在收到单位介绍信和邮购款(含手续费)后 * 日内寄送。 *．资格预审申请文件的递交 *．*递交资格预审申请文件截止时间(申请截止时间，下同)为 **** 年 * 月 ** 日 ** 时 ** 分，地点为昭通市公共资源交易中心。递交资格预审文件时申请人必须提交企业资质证书正本或副本原件、营业执照正本或副本原件、安全生产许可证正本或副本原件、建造师证书原件、法人证明和法人授权证明、法人（亲自到场的）身份证明或委托代理人身份证明、入滇备案证原件（省外企业），以上证件如为复印件的必须是发证机关鉴章复印件。 *.*逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招件人不予受理。 *. 招标文件的获取 *.*请投标人于****年*月**日至****年*月**日**:**时止（法定公休日、法定节假日除外）：每日上午**:**时至**:**时，下午**:**时至**:**时（北京时间，下同），在云南省昭通市昭阳区青年路华南大厦一单元十一楼三号（*-**-*）购买 *.*投标文件的递交及开标：投标文件递交时间：****年*月*日**:**至**:**时止；递交地点：昭通市公共资源交易中心二楼第一开标大厅（昭通市昭阳区团结路东延线祥顺嘉园）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 *．发布公告的媒介本次资格预审公告同时在昭通建设工程信息网和云南建设工程信息网上发布。 *．联系方式招 标 人： 鲁甸县人民法院 招标代理机构 ：****** 地 址： 鲁甸县世纪大道 地 址：昭阳区青年路华南大厦*单元**楼*号（*-**-*）邮 编： ****** 邮 编： ****** 联 系 人： 段先生 联 系 人：杨梅 电 话：****-******* 电 话：*********** 传 真： 传 真： ****—******* **** 年 * 月 * 日 工程详细信息： *．招标条件本招标项目鲁甸县人民法院审判法庭建设项目已由鲁甸县发改委以 鲁发改复（****）**号批准建设，项目业主为 鲁甸县人民法院，建设资金来自 财政拨款，项目出资比例为政府投资***％，招标人为 鲁甸县人民法院 ，招标代理机构为 ******。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。 *．项目概况与招标范围 *.*工程名称: 鲁甸县人民法院审判法庭建设项目 *.*建设单位: 鲁甸县人民法院 *.*承包方式：施工总承包。 *.*工程质量要求：符合国家现行有关法规、规范，一次性验收合格。 *.*招标范围：施工图所包含的全部内容 （包括水电安装） *.*招标方式：本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规和规章，通过公开招标方式择优选定壹家承包人。 *.*工程规模及计划投资、工期：工程规模共****㎡，计划总投资约****万元，工期***日历天； *.*代理机构：****** *.*招标范围：施工图所列全部内容（包括水电安装） *.**工程类型：房屋建筑工程
