广西贵港贵港市中级人民法院审判综合楼项目后续工程施工[KLGGGG2012022]招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
招标代理：广西科联招标中心 招标人：广西壮族自治区贵港市中级人民法院 *．招标条件本招标项目贵港市中级人民法院审判综合楼项目后续工程施工由贵港市发展和改革委员会批准建设，招标人为广西壮族自治区贵港市中级人民法院，建设资金来源中央预算内投资资金、自治区专项资金及自筹，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。*．项目概况与招标范围项目名称及编号：贵港市中级人民法院审判综合楼项目后续工程施工[KLGGGG*******]建设地点：贵港市中级人民法院内建设规模：投资额约****万元。招标范围：综合楼部分装修、警务用房、大门及门卫室建设工程、智能化工程和办公家具工程等内容。要求工期：***天(日历天)，定额工期：***天(日历天)要求质量：符合国家建筑工程质量验收规范合格标准。*．投标人资格要求*.* 本次招标要求投标人必须是具有独立的法人资格，并同时具备房屋建筑工程施工总承包贰级及以上、装饰装修工程专业承包贰级及以上、建筑智能化工程专业承包贰级及以上和消防设施工程专业承包贰级及以上共四个资质，在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；项目经理（或建造师，下同）资格：贰级及以上建筑专业注册建造师资格，项目经理须为本单位职工，项目经理必须年检合格并获得安全生产考核合格证。*.*潜在投标人应经招标项目当地检察机关进行行贿犯罪档案查询，确认无行贿犯罪档案记录后，方可购买招标文件，投标时必须出示由当地检察机关出示的无行贿犯罪记录相关文件。*.*本项目不接受联合体投标。*．报名*.* 凡有意参加投标者，请于****年*月*日至**** 年 *月**日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午*：**时至**：**时，下午*：**时至*：**时（北京时间），在贵港市建设工程交易中心(中山北路文化广场西侧)] 报名及购买招标文件，报名时由法定代表人或委托代理人(委托代理时须提供授权委托书原件)持本人身份证，同时须提供本单位资质等级证书副本复印件、营业执照副本复印件、安全生产许可证副本复印件、潜在投标人及其法定代表人经贵港市检察机关出具的无行贿犯罪档案记录材料、广西区外的企业须交验广西区建设厅的区外来桂建筑企业登记备案资料；以上资料属复印件的均需加盖单位公章（一式叁份），原件出示核查，材料合格方可购买招标文件。*.* 招标文件每套售价 *** 元(不含图纸资料费)，招标文件售后不退，不代办邮寄，不提供电子版本招标文件。*.投标文件的递交*.*投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为****年*月**日上午*时**分，地点为：贵港市建设工程交易中心(中山北路文化广场西侧)。*.* 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。*.联系方式招 标 人：广西壮族自治区贵港市中级人民法院 招标代理机构：广西科联招标中心地 址： 贵港市布山路**号 地 址：贵港市金港大道***号财富中心****室邮 编： ****** 邮 编： ******联 系 人： 陆先生 联 系 人： 林小姐电 话： ****-******* 电 话： ****-*******
