浙江嘉兴海宁市袁花镇农彭荷线中修工程招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
海宁市袁花镇农彭荷线中修工程招标公告项目编号：JT******* *.招标条件 海宁市袁花镇农彭荷线中修工程（以下简称本项目）项目业主为海宁市袁花镇人民政府（下称招标人），负责本项目的招标采购。资金来源：上级补助及自筹。项目已具备招标条件，现决定对本项目进行公开招标，并实行资格后审。主要工程数量和资格审查条件（最低要求）详见海宁市公共资源交易中心网（http://***.******.***)。 *.项目概况与招标范围海宁市袁花镇农彭荷线中修工程位于海宁市袁花镇， 路线起始于硖石街道与袁花镇交界处，桩号K*+***，路线途径嘉绍高速（从嘉绍公路一涵洞穿过）、小坟桥、大坟桥，终止已建砼路段，桩号K*+***.***，全线长约*.***km。概算投资约 *** 万元，施工计划工期为 *** 日历天（其中军湖路（K*+***）至嘉绍高速公路段要求于*月**日开工，*月**日前完工），缺陷责任期为**个月。工程质量目标：合格。*.投标人资格要求*.*凡浙江省内具有独立法人资格，公路工程施工总承包叁级及以上资质，且具有同类工程施工经历并满足本项目强制性资格条件的施工企业。*.*本次招标施工合同段不接受联合体投标。*.*本次招标不接受联合体投标。*.*具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管******，******，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，******可同时对同一标段投标，************不得同时对同一标段投标。*.招标文件的获取*.*本工程实行资格后审、不进行现场报名。凡有意参加投标者，于 **** 年 * 月 ** 日，上午* 时至****年 * 月 ** 日，下午 **时 ，通过“海宁市公共资源交易网上投标平台”自主报名。（未领取加密锁的单位，请参照《关于推行暗标评标和试行网上报名的实施意见》（海公管办[****]*号）到海宁市公共资源交易中心申领）。*.*招标文件、施工图均通过“海宁市公共资源交易网上投标平台”在报名后自行下载。*.投标文件的递交及相关事宜 *.*投标文件送交截止时间（投标截止时间，下同）为：****年 * 月 ** 日下午 **：** 时，投标人必须于上述时间递交至：海宁市公共资源交易中心（联系电话：****-********） *.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。*.*招标人定于投标文件送交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。投标人需派其法定代表人或其授权的代理人出席。*.其他投标人应按“投标人须知”第***.******.***条规定提交投标担保，本项目施工合同段投标担保为 伍 万元。投标单位通过投标单位系统已报名项目中“在线支付保证金”功能进行自助网上缴纳，开标时领取投标保证金缴款收据。保证金年金单位按标段金额自动扣除已交年金数额。（未备案的投标单位请参照海宁市公共资源交易中心“关于实行投标企业投标保证金帐户备案管理的通知”进行备案）*、.联系方式招标人：海宁市袁花镇人民政府 招标代理机构：****** 地 址：海宁市袁花镇 地址：海宁市海昌南路***号金汇大厦B幢**楼 邮 编：****** 邮 编：****** 联系人：朱先生 联系人：王女士电 话：****-******** 电 话：****-********传 真： / 传 真：****-******** 、********招标人：海宁市袁花镇人民政府 附录* 资格审查条件（资质最低条件）施工企业资质等级要求凡浙江省内具有独立法人资格，公路工程施工总承包叁级及以上资质，且具备同类工程施工经历的施工企业均可参加本施工合同段的投标。附录* 资格审查条件（财务最低要求）财务要求 营运资金承诺书:承诺用于中标合同段的营运资金最低限额不小于人民币伍拾万元。附录* 资格审查条件（项目经理业绩最低要求）业绩要求 ①项目经理在****年*月*日（以实际交工日期为准）以来按一个合同段成功完成过至少*公里的四级及以上水泥混凝土路面施工。注：*、“近年完成的类似项目汇总表”后须附中标通知书、合同协议书、质量证明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书的复印件）（三者不可缺一）。中标通知书、合同协议书、质量证明文件中未能体现项目经理姓名信息的，必须附发包人出具的证明材料（复印件，同时携原件备查）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。*、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。*、工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，必须附发包人出具的证明材料（复印件），否则业绩不予认可。附录* 资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求 *、无投标人须知第***.******.***项的情况；*、自 ****年 *月 *日以来（以法院判决书出具的时间为准），投标人无行贿犯罪行为（以法院判决书为准）；*、根据浙江省交通运输厅最新信用评价结果，信用评价结果未被评为D级。 附录* 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）人员数量资格要求施工合同段项目经理*公路工程施工经验*年（含）以上，担任过一个及以上类似工程施工项目经理，并具有二级建造师注册证书或二级建造师临时执业证书（执业证书还未领取者需提供建设部、建设厅发布的符合建造师注册条件的相关公告打印件或复印件（标明相关文号））或公路三级项目经理证书，具有交通主管部门核发的安全生产考核合格证书（三类人员B类证书），具有工程师及以上技术职称，年龄**周岁（含）以下。项目总工*公路工程施工经验*年（含）以上，担任过*个及以上类似工程项目技术负责人，具有交通主管部门核发的安全生产考核合格证书（三类人员B类证书），具有工程师及以上技术职称，年龄**周岁（含）以下。注：*、本表后项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书、安全生产考核合格证书以及资格审查条件所要求其他相关证书（如建造师注册证书）的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。附件* 其他主要管理人员最低要求人 员数量资 格 要 求施工合同段安全负责人*公路工程施工安全管理工作*年以上，有交通主管部门核发的施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类），年龄**周岁以下。
