甘肃兰州甘肃省高级人民法院办公及审判综合楼内部装饰装修施工七标段招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
招标编号：GXTC-*************受甘肃省高级人民法院基建办委托，对甘肃省高级人民法院办公及审判综合楼内部装饰装修施工进行国内公开招标，现邀请合格投标人参加投标。*、批准文号：甘发改投资【****】****号*、工程建设地点：兰州市安宁区*、资金来源：政府投资和自筹*、招标内容：甘肃省高级人民法院办公及审判综合楼内部装饰装修施工。一标段：办公大厅和公众大厅二标段：立案和信访等三标段：一层食堂、餐厅等四标段：西裙楼二至四层五标段：东裙楼二至四层六标段：主楼五至八层七标段：主楼九至十二层八标段：主楼十三至十六层九标段：主楼十七至十九层具体以施工图及设计说明为准。*、工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》合格标准。计划总工期**日历天.*、凡具备承担招标工程项目的施工能力并具备规定的资格条件的单位，均可对上述招标工程向招标人提出资格预审申请，只有资格预审合格的投标申请人才可以参加投标。投标人可以同时参加九个标段的投标，但只能中一个标段。*、投标企业资质要求：投标申请人须是在中华人民共和国注册的，要求具备建筑装修装饰工程专业承包壹级资质。项目经理具有相关专业壹级注册建造师资质，技术负责人应具有中级及以上技术职称。并有类似工程施工经验的独立法人。未在本省注册的外省施工企业，须取得进甘施工登记证后方可报名参加投标，委托代理人必须有合法的授权，必须是注册在本企业的一级建造师。未进入建筑市场监督管理信息系统的企业不得参与投标。*、投标申请人报名及获取资格预审文件时间：****年 *月 *日，上午*：**—**：**，下午**：**—**：**；报名地点：甘肃省建设工程交易中心(地址：兰州市城关区静宁路***号，建设大厦三楼）。报名时必须提供单位介绍信（原件）、法定代表人授权委托书（原件）、营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、建造师资质证书及IC卡、技术负责人职称证书、五大员（施工员、质量员、安全员、预算员、机械员）证书（以上人员必须是本企业职工）、同类工程施工业绩（施工合同和中标通知书）及项目经理和技术负责人业绩（施工合同或备案手续）等相关资料原件及复印件，以上所有报名资料加盖投标人印章并装订成册的复印件两份。*、资格预审申请书须密封后，于****年 *月 *日**：**时以前送至兰州市城关区金昌南路***号华瑞大厦*楼会议室，逾期送达或不符合规定的资格预审申请书将被拒绝。资格预审申请书封面上应清楚地注明“甘肃省高级人民法院办公及审判综合楼内部装饰装修施工项目投标申请人资格预审申请书”字样。**、资格预审结果将及时告知投标申请人，凡资格预审合格的投标申请人，请按照资格预审合格通知书中确定的时间、地点和方式获取招标文件及有关资料。 招标人：甘肃省高级人民法院基建办联系人：王凌联系电话：****-*******招标代理机构：******执 行 机 构：******甘肃分公司联 系 地 址：兰州市广场南路**号省统办一号楼****室邮 编：******联 系 人：卞世民联 系 电 话：****-*******传 真：****-*******开 户 银 行：兰州银行兴陇支行户 名：******甘肃分公司招标文件汇款账号：****************投标保证金汇款账号：**** **** ****投标保证金汇入行：中国银行兰州城关支行
