*.* 招标目的***.******.*** 为了获得工程勘察方案，招标人以公开招标方式，在给定任务书、统一收费标准、投标人满足投标资格的前提下，通过评标委员会的评审推荐，确定最佳勘察方案及其勘察承包人。*.* 项目概况***.******.*** 工程名称： 增城市人民法院审判法庭及配套用房岩土工程勘察 。***.******.*** 工程位置： 增城市荔城街荔城大道旁（市武装部西侧） 。***.******.*** 工程范围： 本项目总用地面积约**.*亩，总建筑面积*****平方米。本次招标用地范围内的初、详勘阶段岩土工程勘察。***.******.*** 规划用地文件： 增规［****］****号 。***.******.*** 项目批准文件： 增发改投［****］***号 。***.******.*** 资金来源： 财政投资 。***.******.*** 投资总额：人民币约*.**亿元。***.******.*** 招标内容：根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察报告等工作。正式钻孔布置平面图和相关技术要求，以项目设计单位提供的技术文件为准。[注释]招标内容可视工程具体情况删除不需要的内容。根据具体项目的实际情况，合同范围可增加和删除及细化明确。***.******.*** 工程建议施工日期为 **** 年 * 月，竣工日期为 **** 年 * 月。*.* 前期服务机构***.******.*** 机构名称： 华南理工大学建筑设计研究院 。[注释] 如果有前期服务机构，应公开披露其名称。***.******.*** 如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。*.* 投标资格***.******.*** 申请人与招标人过去*年内无合同履约纠纷。[注释] 合同履约纠纷是指招标人过去*年内曾与申请人签订合同，并且对申请人不满意。***.******.*** 投标申请人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。***.******.*** 国内申请人须具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级或工程勘察专业（岩土工程）甲级 资质证书。[注释] 具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第***号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[****]***号）、《工程勘察资质分级标准》（建设[****]**号）、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设[****]***号）和《工程设计资质标准》（建市〔****〕**号）填写。要求同时具备*项或以上资质证书的，申请人可以组成联合体投标。***.******.*** 申请人及项目负责人在本市已建立诚信档案且在有效期内，并可在广州建设工程交易中心网站查询档案信息。[注释] 以交易服务机构网上公布的备案有效期为准。***.******.*** 申请人委派的项目负责人须具备注册土木工程师（岩土）资格。[注释] 从下列资格中选一项：一级注册建筑师。注册土木工程师（岩土）。本专业（含相近专业）高级工程师或从事本专业工作**年以上的工程师。***.******.*** 申请人委派的各专业负责人须具备注册执业资格，未实行注册执业制度的专业，须具有本专业（含相近专业）高级技术职称或者中级技术职称从事本专业工作**年以上。***.******.*** 投标申请人没有处于被本地建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。***.******.*** 无行贿犯罪记录查询证明。投标人在递交投标文件时按要求提交由增城市人民检察机关出具的企业在公告发布之日时间前*年内无行贿犯罪记录查询证明原件。（根据高检院、教育部等九部门《关于印发的通知》（高检会[****]*号）的规定及增城市人民检察院反贪污贿赂局《关于工程项目进行行贿犯罪档案查询的函》的要求，申请查询详见增城市人民检察院网站http：//***.******.***.cn/《增城市人民检察院关于开通行贿犯罪档案查询的通知》，具体接受查询部门：反贪局综合预防科，办公地址：增江街教育路**号，办公电话：********）。*.* 购买招标文件***.******.*** 自****年 * 月 ** 日至****年 * 月 ** 日的上午*：**～**：**，下午**：**～**：**，申请人必须同时凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人报名时提供）、本人身份证原件到广州建设工程交易中心增城交易部（增城市荔城街荔乡路广播电视台*楼）投标报名并购买招标文件，逾期可不受理。投标报名费***元，交纳后不予退回，由交易服务机构开具发票。投标报名时应提交下列资料：***.******.***.*投标单位授权委托人、项目负责人的身份证原件及复印件一份加盖公章。***.******.***.*注册执业证书（未实行注册制度的专业可用专业技术职务资格证书代替）复印件一份加盖公章（原件核查）。***.******.***.*填妥并盖章的《投标申请表》（见附录*、*、*）一式三份。***.******.***.*填妥并盖章的《广州建设工程投标报名申请表》一份，表格可从***.******.***.cn服务指南栏目下载。***.******.***.*企业营业执照复印件加盖公章（原件核查）。***.******.***.*企业资质证书复印件加盖公章（原件核查）。***.******.***.*购买招标文件每套人民币 *** 元。***.******.*** 申请人报名时，如遇到招标代理机构阻挠，可以径直向交易服务机构报名，或者向监督机构投诉。***.******.*** 在规定的报名期间，报名的申请单位不足*名时，招标人（或招标代理机构）有权：（*）发布公告延长接受报名时间。在延期报名时间内，已报名申请单位的资料仍有效并可自行补充资料，未报名的申请单位可根据公告的约定参与报名。（*）依法重新招标。*.* 现场考察***.******.*** 集合时间： 待通知 。***.******.*** 集合地点： 待通知 。*.* 费用工程勘察收费应严格按照国家收费标准执行，根据工程项目类别或复杂程度确定工作量，取定相应的工程复杂系数、难度系数和附加系数。***.******.*** 岩土工程勘探费用，按照承发包双方确认的实际工程量（投标时暂定为****米）乘以中标综合包干单价结算，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用。岩土工程勘察费用中标综合包干单价按国家发展计划委员会、建设部****年颁布的《工程勘察设计收费标准》下浮**%计算。*.* 工期***.******.*** 勘察工期：应配合、满足设计进度要求。合同签订后，承包人收到发包人发出的进场通知起计**日内完成现场初步勘察作业，初步设计审查批准后**日内完成现场详细勘察作业，现场详细勘察作业完成后**日内提交工程勘察文件或岩土工程设计文件。由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第八条规定办理。*.* 其他事项***.******.*** 招标代理费用由招标人直接支付给招标代理机构，不占用勘察设计费。***.******.*** 本公告为招标文件的组成部分，更详细的信息以招标文件为准。***.******.*** 有关投标报名及购买招标文件相关事宜，与招标人或招标代理机构联系。***.******.*** 本项目不接受联合体投标。***.******.*** 中标人应根据广州市的有关规定，以人民币向广州建设工程交易中心缴纳“交易服务费”。该交易服务费为中标金额的*.**%。该费用支付按照广州建设工程交易中心有关规定进行。***.******.*** 潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，可向招标人书面提出。异议受理部门：增城市人民法院；电话：***－********。*.** 招标人***.******.*** 名称：增城市人民法院***.******.*** 邮政编码、地址：增城市荔城街健生西路*号 ***.******.*** 电话（手机）号码：***.******.*** 传真号码：***.******.*** 电子邮箱：*.** 招标代理机构***.******.*** 名称：*********.******.*** 邮政编码、地址：****** 广州市越秀区环市中路***号金鹰大厦**楼***.******.*** 电话（手机）号码：***.******.*** 传真号码：***.******.***电子邮箱：*********@***.******.*** 交易服务机构***.******.*** 名称： 广州建设工程交易中心增城交易部***.******.*** 邮政编码、地址： ****** 增城市荔城街荔乡路广播电视台*楼***.******.*** 电话（手机）号码： ***.******.*** 传真号码： ***-*********.** 招标管理机构***.******.*** 名称：增城市建设工程招标管理办公室***.******.*** 邮政编码、地址： ****** 增城市荔城街挂绿路**号***.******.*** 电话（手机）号码： ***.******.*** 传真号码： ***-********详见附件网址：http：//***.******.***.cn/zbtb_***/zbgg/sxsp/******/t********_******.htm