福建宁德宁德市中级人民法院审判法庭-1#、2#楼工程
查看隐藏内容（*）需先登录
招标编号：闽建审宁[****]招字第***号开标时间：****-**-**所属行业：房屋建筑标讯类别：省内资金来源：国内政府资金招标代理：福建省建审******业主名称：宁德市中级人民法院所属地区：宁德市招 标 公 告*. 招标条件本招标项目 宁德市中级人民法院审判法庭-*#、*#楼工程 已由宁德市发展和改革委员会 以 宁发改审批[****]***号、宁发改审批[****]**号、宁发改审批[****]**号 批准建设，项目业主为 宁德市中级人民法院 ， 建设资金来自资产盘活、上级法院和国债补助及市财政分期配套解决 （资金来源），招标人为 宁德市中级人民法院 ，委托的招标代理单位为 福建省建审****** 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行 公开 招标。*. 项目概况和招标范围*.* 建设地点：宁德市东侨开发区东兰组团行政办公区C片区内；*.* 工程建设规模：项目工程建设总工程费预算价约****万元。地下室建筑面积：****m*，地下一层；*#楼建筑层数**层，建筑主体高度**.*m，*#楼建筑层数*层，建筑高度**.*m，*#楼、*#楼地上总建筑面积：*****.*m*（其中计容建筑面积*****.*平方米），*#楼、*#占地面积：****.*m*。*#楼为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，*#楼为现浇钢筋混凝土框架结构，框架抗震等级为三级；*.* 招标范围和内容：建筑工程：包括一般土建主体结构、外墙保温层、外墙非幕墙部分、卫生间防水层、屋面工程、内墙面水泥砂；地下室楼梯间强弱电间空调间清洁间装饰工程、走廊栏杆低窗防护栏杆室外无障碍坡道及扶手；水电安装等（具体内容详见招标人的工程量清单和施工图纸）；*.* 工期要求：总工期***日历天；其中各关键节点的工期要求为：①地下室施工工期***日历天，地上建筑主体结构施工工期***日历天，一般装修施工工期（含配合建筑设备安装）***日历天；②水电工程配合与发包人另行委托设计单独平行发包的装修装饰工程（暂按地上建筑主体结构施工工期***日历天＋***日历天）同期完工；*.* 工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。*.* 本项目（标段）招标有关的单位：***.******.***.咨询单位： 福建******；***.******.***.设计单位： ****** ；***.******.***.建设单位： 宁德市中级人民法院 ；***.******.***.监理单位： 。*. 投标人资格要求及审查办法*.*本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的有效的房屋建筑工程施工总承包 贰 级及以上施工资质证书和《施工企业安全生产许可证》；且投标人应为进入“****年宁德市市级房屋建筑工程施工总承包A类预选承包商名录”（宁建筑【****】**号文或“****年度福建省省级房屋建筑工程施工总承包预选承包商名录”（闽建筑【****】**号）的承包商，且未被清出名录库；*.*投标人应具有独立法人资格，企业法人营业执照经上一年检年度年检合格；*.*投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于 二 级 房屋建筑工程专业注册建造师（含临时）执业资格，并持有建设行政主管部门核发的有效的安全生产考核合格证书B证；投标人拟担任本招标项目的项目经理在提交投标文件时和施工期间无承担其他在建工程施工项目；*.*本招标项目 不接受 联合体投标。*.*投标人和其拟派出的项目经理 “类似工程业绩”要求： 无 。*.*投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件。*.*投标人非处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；*.*投标人不属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[****]**号文）中从业限制的法人和自然人。*.*本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式： 资格后审 。*. 招标文件的获取*.*凡有意参加投标者，请于****年 * 月 ** 日至****年 * 月 ** 日（法定公休日、法定节假日*月**日至*月**日照常购买招标文件），上午*时**分至**时**分，下午**时**分至**时**分（北京时间，下同），到宁德市建设工程交易中心（地址：宁德市东侨开发区闽东中路**号建设科技大楼*层）福建省建审******代表处购买招标文件；*.*招标文件每份售价*** 元（含工程量清单、控制价和光盘）；招标图纸每份售价****元，捆绑出售，售后不退。*. 评标办法本招标项目采用的评标办法： 经评审的最低投标价中标法 。*. 投标保证金的提交*.*投标保证金提交的截止时间：****年 * 月 * 日 * 时**分前；*.*投标保证金提交的方式：应从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇达招标公告中招标人指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明为本招标项目的投标保证金；投标人须将投标保证金有关银行汇款单据复印件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交；*.*投标保证金提交的金额： 人民币壹佰壹拾万元 。*. 投标文件的递交*.*投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：**** 年 * 月 * 日 *时**分，提交地点为宁德市建设工程交易中心福建省建审******代表处，地址：宁德市东侨开发区闽东中路**号建设科技大楼*层；*.*投标人拟派出的项目经理必须在提交投标文件的同时，应提供其注册（含临时）建造师执业资格证书、身份证和招标文件及图纸的购买凭证等原件核验。逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，招标人不予受理。*. 联系方式招标人：宁德市中级人民法院办公地址：福建省宁德市闽东西路*号电话：****-******* 传真：****-*******联系人： 胡先生 邮政编码： ******招标代理机构： 福建省建审******办公地址：宁德市东侨经济开发区坪塔东路*号电话： *********** 传真： ****-*******编制人： 吴晓华 审核人： 黄晖投标保证金银行帐号：开户名称：宁德市建设工程交易中心开户银行：兴业银行蕉城支行帐 号：******************交易中心名称：宁德市建设工程交易中心地址：宁德市东侨开发区闽东中路**号建设科技大楼*层注明用途为：宁德市中级人民法院审判法庭--*#、*#楼工程投标保证金
