浙江嘉兴海宁市丁桥镇永新桥改造工程招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
海宁市丁桥镇永新桥改造工程招标公告*.招标条件 海宁市丁桥镇人民政府（以下简称招标人）为 海宁市丁桥镇永新桥改造工程 的业主，负责本项目的招标采购。资金来源：上级补助及自筹。项目已具备招标条件，现决定对本项目施工进行公开招标，并实行资格后审。*.项目概况与招标范围海宁市丁桥镇永新桥改造工程位于海宁市丁桥镇，桥梁跨径采用三跨*+**+* m，桥面全宽*.*m。上部板梁**m采用后张法预应力简支空心板梁，板梁高*.**m，中板宽*.**m，边板宽*.***m（含挑臂）。*m现浇板采用普通钢筋砼现浇板梁。下部结构桥台采用重力式桥台，桥墩采用柱式桥墩，钻孔灌注桩基础，桥墩盖梁高度为*.*m，桩直径为***cm。预算投资约 **万元；工期要求：**日历天，缺陷责任期为**个月。*.投标人资格要求*.*施工：凡浙江省内具有独立法人资格，公路工程施工总承包叁级及以上资质，并具有同类工程施工业绩的企业可参加本项目的投标。*.*本次招标施工合同段不接受联合体投标。*.招标文件的获取*.*凡有意参加的投标人可于****年 * 月 ** 日～ * 月 ** 日*:**～**:**时、**：**～**：**时（北京时间，下同）(公休日及节假日除外)持本单位介绍信、授权委托书、营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、交易员证、交易员身份证（上述证件、资料的原件及复印件均须带齐，其中新版身份证应正反面复印）到海宁市海昌南路***号金汇大厦B座**楼报名，同时洽购招标文件。逾期不再出售。*.*施工招标文件每套售价***元，售后不退。*.投标文件的递交及相关事宜*.* 招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人为获取编制投标文件和签署合同所需的资料需对工程现场及周围环境进行踏勘的，请与业主联系。*.*投标人不组织投标预备会（答疑会），投标人提出的与投标有关的任何问题需在投标截止期前*天，以书面形式(或传真)至代理公司。*.*投标文件送交截止时间为：****年 * 月 * 日上午 **：** 时，投标文件必须在上述时间前送交至： 地址：海宁市丁桥镇招标采购服务中心（丁桥镇人民政府中楼*楼）。*.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。*.*招标人定于投标文件送交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。投标人需派其法定代表人或其授权的代理人出席。*.发布公告的媒介海宁市公共资源交易中心网http://***.******.***。*.其他投标人应按“投标人须知”第***.******.***条规定提交投标担保，本项目施工合同段投标担保为壹万元。投标担保采用转账支票或电汇，于****年*月**日下午*点前递交至丁桥镇政府财政办公室（开标前一天工作日）（已在市公共资源交易中心缴纳****年度投标保证金年金的投标企业其投标保证金也适用于本工程）。*.联系方式 招标人：海宁市丁桥镇人民政府 地 址：海宁市丁桥镇 邮 编： ****** 联系人：虞海峰电 话：****-******** 招标代理人：****** 分公司地址：海宁市海昌南路***号金汇大厦B座**楼 邮 编：******联系人：王女士电 话：****-************年 * 月 ** 日附录* 资格审查条件（资质最低条件）施工企业资质等级要求 凡浙江省内具有独立法人资格，公路工程施工总承包叁级及以上资质，并具有同类工程施工业绩的企业可参加本项目的投标。附录* 资格审查条件（财务最低要求）财务要求 营运资金承诺书:承诺用于中标合同段的营运资金最低限额不小于人民币贰拾万元。附录* 资格审查条件（业绩最低要求）业绩要求 自****年*月*日（以实际交工日期为准）以来至少完成过一个单跨**m（含）以上的桥梁工程项目。注：*、“近年完成的类似项目汇总表”后须附中标通知书、合同协议书、质量证明文件（由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或交通质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书的复印件）。三者缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。*、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。*、工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，必须附发包人出具的证明材料（复印件），否则业绩不予认可。附录* 资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求 *、无投标人须知第***.******.***项的情况；*、自 ****年*月*日以来（以法院判决书出具的时间为准），投标人无行贿犯罪行为（以法院判决书为准）；*、根据浙江省交通运输厅最新信用评价结果，信用评价结果未被评为D级。 附录* 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）人员数量资格要求施工合同段项目经理*担任过一个及以上单跨**m（含）以上的桥梁工程的项目经理（或项目总工），并具有公路工程二级建造师注册证书或以上或二级建造师临时执业证书或公路三级项目经理证书，具有交通主管部门核发的安全生产考核合格证书（三类人员B类证书），年龄**周岁（含）以下。项目总工*担任过一个及以上单跨**m或**m以上的桥梁工程项目总工（或项目经理），有工程师技术职称及以上，年龄**周岁（含）以下。注：本表后项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书及项目经理安全生产考核合格证书、建造师注册证书的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。附录* 各合同段其他主要管理人员和技术人员最低要求人 员数量资 格 要 求施工合同段安全负责人*有交通主管部门核发的施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类），年龄**周岁（含）以下。
