浙江嘉兴海宁市长山河松毛漾桥拆除工程招标公告（第二次）
查看隐藏内容（*）需先登录
海宁市长山河松毛漾桥拆除工程招标公告（第二次）*.招标条件 海宁市长山河松毛漾桥拆除工程（以下简称本项目）已由海政办交****［**］号文件批复，并已列入****年基本建设计划。浙江省海宁市港航管理处（以下简称招标人）为 海宁市长山河松毛漾桥拆除工程 的业主，负责本项目的招标采购。资金来源：上级补助及自筹。项目已具备招标条件，现决定对本项目施工进行公开招标，并实行资格后审。*.项目概况与招标范围海宁市长山河松毛漾桥拆除工程位于海宁市长山河，松毛漾桥为三跨桥梁，中跨跨径**m，边跨跨径**m，桥宽为*m 。具体包括大桥及其附属构筑物拆除（爆破、解体、破碎）及水上水下建筑垃圾打涝清运。本项目共设*个合同段，项目投资约 **万元；工期要求：**日历天。*.投标人资格要求*.*施工：凡浙江省内具有独立法人资格，公路工程施工总承包叁级及以上资质或具有建设行政主管部门核发的爆破与拆除工程专业承包叁级资质以上(含叁级)，在近五年内有与本工程同类规模施工业绩，相关技术人员具有公安部门核发的爆破工程技术人员安全作业证，并在技术人员、施工设备、财务能力等方面具有相应的能力。*.*本次招标施工合同段不接受联合体投标。*.*具有控股和被控股关系的不同企业，或受同一人（法人或自然人）控股的不同企业，或具有直接管******，******，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位同时对同一标段投标（国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”）或国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央************不得同时对同一标段投标。*.招标文件的获取*.*凡有意参加的投标人可于****年*月**日～*月**日*:**～**:**时、**：**～**：**时（北京时间，下同）(公休日及节假日除外)持本单位介绍信、授权委托书、营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、拟派承担本工程的项目负责人的项目经理证和安全生产考核合格证书、企业近五年内类似工程业绩、交易员证、交易员身份证原件（上述证件、资料的原件及复印件均须带齐，其中新版身份证应正反面复印）到海宁市海昌南路***号金汇大厦B座**楼报名，同时洽购招标文件。逾期不再出售。*.*施工招标文件每套售价***元，售后不退。*.投标文件的递交及相关事宜*.* 招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人为获取编制投标文件和签署合同所需的资料需对工程现场及周围环境进行踏勘的，请与业主联系。*.*招标人不组织投标预备会（答疑会），投标人提出的与投标有关的任何问题需在投标截止期前*天，以书面形式(或传真)至代理公司。*.*投标文件送交截止时间为：****年 * 月 ** 日**：**时，投标文件必须在上述时间前送交至： 地址：海宁市交通运输局*楼开标室。*.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。*.*招标人定于投标文件送交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。投标人需派其法定代表人或其授权的代理人出席。 *.其他投标人应按“投标人须知”第***.******.***条规定提交投标担保，本项目施工合同段投标担保为伍仟元。投标担保采用银行汇票，与投标文件同时递交。*.联系方式 招标人：浙江省海宁市港航管理处 地 址：海宁市西山路***号 邮 编：****** 联系人：沈先生 电 话：****-******** 招标代理人：****** 分公司地址：海宁市海昌南路***号金汇大厦B座**楼 邮 编：******联系人：王女士电 话：****-******** 附录* 资格审查条件（资质最低条件）施工企业资质等级要求 凡浙江省内具有独立法人资格，公路工程施工总承包叁级及以上资质或具有建设行政主管部门核发的爆破与拆除工程专业承包叁级及以上资质，在近五年内有与本工程同类规模施工业绩，相关技术人员具有公安部门核发的爆破工程技术人员安全作业证，并在技术人员、施工设备、财务能力等方面具有相应的能力。附录* 资格审查条件（财务最低要求）财务要求 营运资金承诺书:承诺用于中标合同段的营运资金最低限额不小于人民币壹拾万元。 附录* 资格审查条件（业绩最低要求）业绩要求 自****年*月*日（以实际交工日期为准）以来至少完成过一个通航航道的类似桥梁（单孔跨径≥**M）拆除工程。注：*、“近年完成的类似项目汇总表”后须附中标通知书、合同协议书。二者缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。*、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。*、工程规模解释顺序为：合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，必须附发包人出具的证明材料（复印件），否则业绩不予认可。附录* 资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求 *、无投标人须知第***.******.***项的情况；*、自 ****年*月*日以来（以法院判决书出具的时间为准），投标人无行贿犯罪行为（以法院判决书为准）； 附录* 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）人员数量资格要求施工合同段项目经理*担任过一个及以上类似桥梁（单孔跨径≥**M）拆除工程项目经理（不含副职），并具有二级建造师注册证书及以上或二级建造师临时执业证书或三级项目经理证书，具有主管部门核发的安全生产考核合格证书（三类人员B类证书），有中级及以上技术职称，年龄**周岁（含）以下。项目总工*担任过一个及以上类似桥梁（单孔跨径≥**M）拆除工程项目总工， 有工程师技术职称及以上，年龄**周岁（含）以下。注：本表后项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书及项目经理安全生产考核合格证书、建造师注册证书、项目经理证的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。附录* 各合同段其他主要管理人员和技术人员最低要求人 员数量资 格 要 求施工合同段安全负责人*有主管部门核发的施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类），年龄**周岁（含）以下。技术人员*相关技术人员具有公安部门核发的爆破工程技术人员安全作业证，年龄**周岁（含）以下。
