*.招标条件本招标项目***国道杭朱线朱家尖大桥维修改造工程已由浙江省公路管理局（浙公路复[****]***号文）批准建设，项目业主为舟山市公路管理局（下称招标人），建设资金来源为上级拨付。项目已具备招标条件，现对该项目的施工及监理进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见舟山交通网（http://***.******.***.cn）、普陀区招标投标网（http://***.******.***）。*.项目概况与招标范围*.*项目概况：本项目西起舟山东港开发区应家湾，东至朱家尖民航机场，大桥全长****m，设计桥梁总宽**.*m。本次改造仅将旧桥路幅宽度提高至一级公路标准，对相应的行车道宽度、桥面横坡等进行改造，对旧桥存在的病害结合本次改造进行维修加固，提高现有结构承载能力，确保桥梁使用功能，增强其安全性和耐久力。桥梁设计荷载维持原荷载设计等级：即汽-**，挂-***。*.*标段划分、工期：本次招标分为*个施工标段和*个监理合同段。施工标段：施工计划工期：*个月，缺陷责任期**个月。监理合同段：监理服务期为**个月，其中施工期监理*个月，缺陷责任期监理**个月。*.投标人资格要求*.* 施工标段：凡具备独立法人资格、公路工程施工总承包一级及以上资质或桥梁工程专业承包一级资质或特种专业工程（限结构补强）专业承包资质，具有同类工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并符合资格审查条件要求的施工单位均可参加投标。*.* 监理合同段：凡具有独立法人资格、交通运输部批准的公路工程甲级监理资质，并在监理业绩、监理人员、试验检测能力和履约信誉等方面满足强制性资格条件要求的监理单位均可参加监理合同段的投标。*.* 本次招标不接受联合体投标。*.* 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管******，******，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条规定的“母公司”，******可同时对同标段投标，******的二级公司不得同时对同一标段投标。否则均按废标处理。*.招标文件的获取*.*凡有意参加投标者，请于****年 * 月 ** 日～ * 月 ** 日（法定公休日、法定节假日除外）的每日上午*:**～**:**时，下午**:**～**:**时（北京时间，下同）持企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证副本（仅限施工标段）、单位介绍信及上述材料复印件（指彩色扫描件或清晰复印件，复印件须加盖公章）至普陀区招投标中心（舟山市普陀区东港街道昌正街***号东港商务中心*号楼*层）洽购招标文件。*.*施工招标文件每套售价****元，监理招标文件每套售价***元，施工图纸每套售价****元，售后不退。*.投标文件的递交*.*招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。踏勘现场时间：****年 * 月 ** 日 * 时，集中地点：舟山市新城行政中心交通大楼*楼；投标预备会时间：****年 * 月 ** 日 ** 时，召开地点：舟山市新城行政中心交通大楼*楼。*.*施工标段：施工投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为****年 ** 月 ** 日 * 时 ** 分，投标文件必须在上述时间之前递交至普陀区招投标中心（舟山市普陀区东港街道昌正街***号东港商务中心*号楼*层）。招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。投标人的法定代表人或企业负责人或企业技术负责人应出席开标活动，并携带身份证和投标人资质证书副本原件以备现场核验。监理合同段：监理投标文件递交截止时间为****年 ** 月 **日 *时 **分，投标文件必须在上述时间之前递交至普陀区招投标中心（舟山市普陀区东港街道昌正街***号东港商务中心*号楼*层）。招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。投标人应派其法定代表人或其授权的代理人（并随带法人代表身份证或其授权代表委任书及身份证原件）、交易员（并随带交易员证和身份证原件）出席。*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。*.联系方式招标人名称：舟山市公路管理局招标人地址：舟山市新城行政中心交通大楼*楼联系人：周先生电话：****-*******招标代理人名称：舟山市中昊******招标代理人地址：定海区临城街道海州华府**幢*单元***室联 系 人：吴伟钊联系电话：***********（交通虚拟网******）传 真：****-*******施工资格审查要求附录* 资格审查条件（资质最低条件）施工企业资质等级要求*、投标人应具备独立法人资格、公路工程施工总承包一级及以上资质或桥梁工程专业承包一级资质或特种专业工程（限结构补强）专业承包资质；*、投标人注册资金与本工程规模相适应，注册资金****万元及以上。*、公路工程施工总承包特级资质、公路工程施工总承包一级资质的投标人应列入交通运输部网站（http://***.******.***.cn）中“全国公路建设市场信用信息管理系统”中最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。附录* 资格审查条件（财务最低要求）财务要求承诺提供不少于***万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。附录* 资格审查条件（业绩最低要求）业绩要求自****年*月*日以来（以实际交工日期为准），成功地完成过一座长*.*km以上一级及以上公路连续刚构或连续箱梁跨海（江）特大桥新建、改扩建或维修改造工程的施工。附录* 资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求*、无投标人须知第***.******.***项的情形；*、****年*月*日以来，投标人无行贿犯罪行为①；*、浙江省交通运输厅最新*年公布的投标人信用等级为C级及以上；或者无浙江省交通运输厅最新*年公布信用等级时，交通运输部最新*年公布的投标人信用等级为C级及以上。注：①投标人有行贿犯罪行为的认定以法院生效判决书认定的行为和出具的时间为准。附录* 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）人 员数 量资 格 要 求项目经理**、担任过长*.*km以上一级及以上公路连续刚构或连续箱梁跨海（江）特大桥新建、改扩建或维修加固工程施工的项目经理（或项目副经理，或项目总工），有公路工程一级建造师注册证书（含临时执业证书或住房和城乡建设部门的建造师注册人员名单公告），工程师及以上技术职称，并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。*、拟委任项目经理未在（或未曾在）在其他在建项目上任项目经理。*、****年*月*日以来，拟委任项目经理无行贿受贿犯罪行为。项目总工程师*担任过长*.*km以上一级及以上公路连续刚构或连续箱梁跨海（江）特大桥新建、改扩建或维修加固工程施工的项目总工（或项目经理，或项目副经理），有高级工程师及以上技术职称，并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。注：*、“在建项目”的起止时间界定：标段中标通知书发出之日起至标段交工验收通过之日止。标段中标通知书中有拟委任项目经理和备选项目经理的，该拟委任项目经理和备选项目经理是否有“在建项目”按以下原则认定：a．合同协议书中明确的项目经理为中标通知书中的拟委任项目经理、备选项目经理之一的，则仅认定合同协议书中明确的项目经理有“在建项目”。b．合同协议书中明确的项目经理均不是中标通知书中的拟任项目经理或备选项目经理的，则合同协议书中明确的项目经理以及中标通知书中的拟任项目经理、备选项目经理三者均视为有“在建项目”。c．中标通知书已发出，但合同协议书尚未签订的，则中标通知书中的拟任项目经理和备选项目经理均视为有“在建项目”。监理资格审查要求附件*-* 资 质项 目要 求备 注资 质具有独立法人资格、交通运输部颁发的公路工程甲级监理资质证书，持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照。 附件*-* 业 绩项 目要 求备 注桥梁工程****年*月*日（以实际交工日期为准）以来成功的监理过一座长*.*km以上一级及以上公路连续刚构或连续箱梁跨海（江）特大桥工程。 注：*、监理业绩证明文件以发包人出具的交工验收证书或省、市交通主管部门或质量监督部门印发的文件或经省、市交通质量监督部门确认的监理项目评定书为准。*、如所提供的有关证明文件上的监理人名称与投标人名称不一致时，应提供相关证明。*、如投标人提供的证明文件中未注明强制性资格条件要求的工程规模，投标人还应提供经行业主管部门或行业质量监督部门确认的有关数据信息。附件*-* 主要监理人员序号监理岗位资格资历要求数量备注*总监理工程师具有交通运输部核发的道桥专业监理工程师及以上监理资格，高级工程师及以上技术职称，从事公路工程监理工作*年及以上，担任过一座长*.*km以上一级及以上公路连续刚构或连续箱梁跨海（江）特大桥工程的总监或副总监（或驻地或副驻地），年龄**周岁及以下。持有省级及以上交通监理行业协会核发的《交通建设工程安全监理培训考试合格证书》、《公路工程环境保护监理考试合格证书》。*自有人员*试验室主任具有省级及以上交通主管部门核发的试验检测专业监理工程师或交通质监部门核发的试验检测工程师资格，工程师及以上技术职称，从事试验检测工作*年及以上，年龄**周岁及以下。*自有人员*道桥专业监理工程师具有省级及以上交通主管部门核发的的道桥专业监理工程师及以上监理资格，工程师及以上技术职称，从事道桥监理工作*年及以上，年龄**周岁及以下。*自有人员注：*、主要监理人员的技术职称、监理资格、年龄等信息，投标人应在投标文件中提供身份证、毕业证、职称证书、监理资格证书的彩色打印件或清晰可辨的复印件，并按规定在浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上公开（公开的证明材料为：浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询的结果的打印件），不公开或不一致的，以上信息不予认可。*、拟委任总监理工程师和其他主要监理人员应提供浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询的结果的打印件作为其监理经历的证明文件，否则，其监理经历不予认可。*、自有人员指在投标人岗位登记并依法与投标人签订劳动合同（或聘用合同）的人员。要求为投标人自有人员的监理人员应提供岗位登记情况证明文件（证明文件为：浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询的结果的打印件）及与投标人签订的劳动合同（或聘用合同），未提供证明材料或劳动合同（或聘用合同）的，其作为投标人自有人员情况不予认可。*、企业董事长、总经理不能担任本项目总监理工程师。拟委任的总监理工程师未在（包括未曾在）其他未通过验收的项目上任总监理工程师。*、测量、合同专业的监理工作由其他能胜任的专业监理工程师兼任。*、投标人可登陆浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统进行监理企业用户注册，并按浙江省交通运输厅要求报送有关信息。登录网址为：http://***.******.***.***/jlsystem/index.asp。联系人：王海玲，电话：****-********附件*-* 试验、检测能力试 验 检 测 能 力 要 求备注*、投标人中心试验室应具有交通主管部门核发的检测试验室资质；*、近*年内（****年*月*日以来）建立过一级及以上公路监理办(或驻地办)临时试验室，具备类似工程监理常规试验检测的能力，并全面完成其试验检测任务。 说明：本表后应附上投标人中心试验室和投标人近五年内建立过的监理办（或驻地办）工地临时试验室证明材料的彩色打印件或清晰可辨的复印件。附件*-* 履约信誉项 目要 求备注履约信誉*．投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。*．投标人没有正受到市级及以上交通运输主管部门通报并在限制投标期内的行政处罚。*．浙江省交通运输厅最新评价结果在C级及以上。 *．自****年*月*日以来，投标人在工程项目的投标和建设过程中，无受贿、行贿行为发生（行贿犯罪行为以法院判决书和出具的时间为准）。*．自****年*月*日以来，拟委任的总监理工程师在工程建设领域中无行贿犯罪行为（行贿犯罪行为以法院判决书和出具的时间为准）。