根据 荔发改函[****]***号批准，广州市荔湾区旧城改造项目中心现对西湾路地块改造项目一期电梯工程（住宅及幼儿园）的货物及相关服务采购进行第二次公开招标，选定供货商。一、项目名称：西湾路地块改造项目一期电梯工程（住宅及幼儿园）（第二次）二、招标人：广州市荔湾区旧城改造项目中心联系人：蒋小姐 联系电话：***-********项目建设管理单位： 广州市市政工程设计研究院 联系人：田工 联系电话： ***-********招标代理机构：******联系人：谢工/秦工 联系电话：***-********/********招标监督机构：广州市荔湾区建设工程招标管理办公室投诉电话：***-********三、项目概况：西湾路地块改造项目一期工程建设总用地面积为******.**平方米,建筑总面积为******.**平方米，其中包括：住宅部分面积******.**平方米,地下停车库面积*****平方米,综合商场面积*****.**平方米,游泳池、垃圾收集站、幼儿园等公建配套部分面积****.**平方米。本次招标共**台电梯，主要的技术参数、功能要求详《用户需求书》。四、标段划分及各标包招标内容、主要技术参数和招标控制价：标段划分：本项目只设一个标段；招标内容：包括本项目所需电梯设备制造、供货（含安装配件的供货）、包装、仓储、运输(包括装卸)、保险、安装、调试、验收、验收后的移交(含发包人移交给使用单位后到相关政府部门办理变更使用主体的更名手续)、结算、培训、技术服务（包括设计联络）、取得《安全检验合格证》和《电梯使用登记证》并办理相关备案手续、质保期服务保障及其他相关服务内容。共**台电梯,主要技术参数如下：梯号梯型载重(kg)速度(m/s)台数A*小机房消防电梯*****.***A*小机房客梯*****.***A*小机房无障碍客梯*****.***A*小机房消防电梯*****.***A*小机房无障碍客梯*****.***A*小机房客梯*****.***A*小机房消防电梯*****.***A*小机房无障碍客梯*****.***A*小机房客梯*****.***Q*无机房无障碍梯*****.**A*小机房消防电梯*****.***A*小机房无障碍梯*****.***A*小机房消防电梯*****.***A*小机房客梯*****.***A*/*/**小机房消防电梯*****.***A*/*/**小机房无障碍客梯*****.***A*/*/**小机房消防电梯*****.***A*/*/**小机房无障碍客梯*****.***A**小机房消防电梯*****.***A**小机房无障碍客梯*****.***A**小机房消防电梯*****.***A**小机房无障碍客梯*****.***A**无机房无障碍客梯****.**A**小机房消防电梯*****.***A**小机房无障碍客梯*****.***A**小机房消防电梯*****.***A**小机房无障碍客梯*****.***A**无机房无障碍客梯****.**A**小机房消防电梯*****.***A**小机房无障碍客梯*****.***A**小机房消防电梯*****.***A**小机房无障碍客梯*****.***A**小机房客梯*****.***A**小机房消防电梯*****.***A**小机房无障碍客梯*****.***A**小机房消防电梯*****.***A**小机房无障碍客梯*****.***A**小机房客梯*****.***A**无机房无障碍客梯****.**幼儿园小机房无障碍客梯*****.**幼儿园小机房餐梯***[*.*~*）*幼儿园小机房污物梯***[*.*~*）*（具体技术要求及配置见招标文件，具体数量以合同约定为准）招标控制价：人民币****万元。五、供货地点：广州市荔湾区西湾路。六、供货及安装工期：*、供货时间：**日历天（从中标人收到招标人书面供货通知之日起计）。本项目现正进行基础施工，招标人发出中标通知书后*天内，中标人需到现场进行设计联络，与监理、设计及代建等参建单位进行相关技术沟通，并提供满足施工进度所需的所有图纸及资料；招标人结合现场施工进度需要确定具体的备货期，再向中标人发出书面通知，明确中标人每批次交货到安装地点的具体数量及时间。*、安装工期：**日历天（从中标人收到招标人进场通知之日起计；依照工程实际进度，配合工程要求分批供货、安装、调试，按招标人要求的工期安装完毕、通过验收并取得安全检验合格证），但建设单位有权根据工程实际进度情况要求暂停安装、工期顺延等措施，因此发生的相关费用包含在投标报价中，中标人不得要求再调整。六、资金来源：城建资金。七、报名及购买招标文件时间：报名及购买招标文件开始日期：****年 ** 月 * 日（节假日除外）报名及购买招标文件截止日期：****年 ** 月 ** 日（节假日除外）报名及购买招标文件时间：上午：**:**——**:**，下午：**:**——**:**。如报名参加投标人数量过少不足以形成充分竞争时，招标人在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长报名时间。 八、报名及购买招标文件地点：广州建设工程交易中心（广州市天河区天润路***号）九、投标人合格条件：*、投标人须是法人或者其他组织，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，按国家法律经营；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，******及其控股管理关系的不同单位，都不得在同一货物招标中同时投标；*、投标人必须是拟投货物（除餐梯和污物梯外）的制造商（************）； *、拟投货物（除餐梯和污物梯外）的制造商应具有质量监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（含乘客电梯A级）；*、拟投货物的制造商必须取得有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》C级或以上资质（电梯）；*、同一个投标人所投标电梯（除餐梯和污物梯外）均应为同一品牌产品（商标相同的为同一品牌，商标不同的为不同品牌，原品牌与其衍生品牌具有不同的商标），同一品牌的产品，只允许一个有效投标人参加投标。同一原品牌及其衍生品牌（原品牌在国内外的合资或合作产品，并且与原品牌具有不同的商标）的电梯只接受一名投标人参加投标（如果原品牌及其衍生品牌均来报名，优先接受原品牌的投标人）。*、投标人已按照招标公告附件一（即招标文件格式*.*）的内容签署盖章的投标人声明。*、本项目不接受联合体。注：未在招标公告第九点单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据，招标人不得在招标公告第九点中以要求投标人提交《投标承诺函》等形式变相增加资审合格条件。十、正式投标人的确定方式：*、本项目采用资格后审方式确定正式投标人。由评标委员会负责对投标人进行资格审查。*、满足资格审查合格条件的投标申请人不足*名或满足资格审查合格条件的投标人不足*名或经评审有效的投标单位不足*名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。十一、招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》（省第十届人大常委会第二次会议通过***.******.***）的第四十条规定执行。十二、资格审查办法按照招标文件的规定进行。十三、投标报名及购买招标文件需要提交的资料*、投标报名及购买招标文件时须提供下列材料：（*）广州建设工程投标报名申请表（一式二份，不用装订）；（*）投标人的企业营业执照副本（复印件，加盖投标人公章）；（*）投标人的法定代表人证明书（原件，加盖投标人公章）、法定代表人授权委托证明书（原件，非法定代表人报名时提供，加盖投标人公章）；在规定的报名时间内，投标人凭上述资料及本人身份证原件到广州建设工程交易中心指定窗口购买招标文件，逾期不受理。*、招标文件售价：每套人民币***元(含电子版)，现金支付，售后不退。*、投标人在投标报名前应已在广州建设工程交易中心办理IC卡。参加投标之前，投标人应查询企业IC卡，以免出现企业IC卡不能被使用的情况。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州建设工程交易中心交易服务系统。如出现上述情况，投标人有可能失去投标机会，因其可能所引起的一切后果由投标人自行承担。十四、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件内容异议的，向招标人书面提出。异议受理部门：广州市荔湾区旧城改造项目中心；电话：***-******** ；地址：广州市逢源路***号*楼。十六、招标人须将招标文件（招标公告）报招投标监管机构备案后，方可发布。十七、中标结果将在广州建设工程交易中心网站公示，公开接受投标人的监督。广州市荔湾区旧城改造项目中******二〇一三年九月 日附件一：投标人声明广州市城乡建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构：本公司就参加 投标工作，作出郑重声明：一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材******保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委******没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院或荔湾区人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录；在投标报******没有弄虚作假骗取中标、围标串标行为（以行政主管部门或法院或检察院书面认定为准）******及其有隶属关系的机构，没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写及监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关******违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。特此声明声明企业：年 月 日法定代表人签字： (企业公章)相关附件下载地址：http://***.******.***.cn/cms/wz/view/other/jgy.jsp?infoId=******&channelId=**&siteId=*