舟山市普陀区朱家尖车客渡码头工程施工及监理招标公告*．招标条件本招标项目舟山市普陀区朱家尖车客渡码头工程已由舟山市普陀区发展和改革局（普发改投资【****】**号文）批准建设，项目业主为舟山市普陀区交通运输局（下称招标人），建设资金为上级补助及自筹，项目已具备招标条件，现对该项目的施工及监理进行公开招标，实行资格后审。*．项目概况与招标范围*.*项目概况：新建****DWT（incat***）滚装货运泊位*个、****GT车渡泊位*个、***GT客运泊位*个以及相应的配套设施。本项目共布置*个平台，*#平台（***×**m）桩基采用Φ****PHC（B型）；*#平台由前方平台（**.*×**.*m）、后方平台（**.*×**.*m）、桥台墩、门架墩、钢吊桥等组成，桩基采用Φ****PHC（B型）；*#平台（**×**m）包括行车平台、桥台墩、门架墩，桩基采用Φ***PHC（B型）；*#平台（**×**m）及过桥墩，桩基采用Φ****PHC（B型）；后方栈桥（***.*×**m，***×**m）靠岸段部分桩基采用Φ***钻孔灌注桩，其余桩基均采用Φ***PHC（B型）和钢管组合桩。本项目平台、栈桥采用高桩梁板式结构，桥台墩、门架墩、过桥墩采用高桩墩式结构。*.*标段划分、主要工程内容及工期本次招标的舟山市普陀区朱家尖车客渡码头工程分为*个施工标段和*个监理合同段。施工标段：新建****DWT（incat***）滚装货运泊位*个、****GT车渡泊位*个、***GT客运泊位*个以及相应的配套设施等工程的施工及缺陷责任期缺陷修复。施工计划工期：**个月，缺陷责任期一年。监理合同段：新建****DWT（incat***）滚装货运泊位*个、****GT车渡泊位*个、***GT客运泊位*个以及相应的配套设施等工程的施工及缺陷责任期缺陷修复的监理。监理服务期**个月，其中施工期监理**个月，缺陷责任期监理**个月。*．投标人资格要求*.*施工标段：凡具有独立法人资格、港口与航道工程施工总承包二级及以上资质或港口与海岸工程专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并符合资格审查条件要求的施工单位均可参加施工标段的投标。*.*监理合同段：凡具有独立法人资格、交通运输部批准的水运工程乙级及以上监理资质，并在监理业绩、监理人员和履约信誉等方面满足强制性资格条件要求的监理单位均可参加监理合同段的投标。*.*本次招标不接受联合体投标。*.*具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管******，******，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条规定的“母公司”，******可同时对同一标段投标，************不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理。*.*施工现场执业人员（一般为：项目经理、技术负责人、质量员、安全员、总监理工程师、专业监理工程师）考勤应执行（普治工[****]*号）“关于印发《普陀区建设工程施工现场执业人员影像考勤管理实施意见（试行）》通知的规定。*．招标文件的获取*.*凡有意参加投标者，请于****年** 月 * 日～ **月 ** 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午*:**～**:**时和下午**:**～**:**时（北京时间，下同），在普陀区招投标中心（舟山市普陀区东港街道昌正街***号东港商务中心*号楼*层）持企业法人营业执照副本原件、企业资质证书副本原件、企业安全生产许可证副本原件（仅限施工标段）、单位介绍信、资格审查条件最低要求的证明材料原件（包括已完工程的业绩质量证明文件、建造师证书、船舶证书等）及上述材料复印件（指彩色扫描件或清晰复印件，复印件须加盖单位公章）购买招标文件。*.*施工招标文件售价****元，图纸及资料每套售价****元，监理招标文件售价***元，售后不退。*.*投标报名单位应该认真阅读“舟山市普陀区招投标管理办公室关于在招投标活动中查询工作的通知”、“舟山市普陀区人民检查院”、“舟山市普陀区招投标管理办公室关于开展行贿犯罪档案查询工作的暂行规定”两个文件（在***.******.***“区级文件”）版块中查询。*．投标文件的递交*.*招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。踏勘现场时间：****年 ** 月 ** 日 * 时，集中地点：舟山市普陀区鲁滨路**号；投标预备会时间：****年 ** 月 ** 日 ** 时，地点：舟山市普陀区鲁滨路**号。*.*监理合同段：监理投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为****年**月**日 ** 时，投标文件必须在上述时间之前递交至普陀区招投标中心。招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。投标人应派其法定代表人或其授权的代理人（并随带法人代表身份证或其授权代表委任书及身份证原件）出席。施工标段：施工投标文件递交截止时间为****年 **月 ** 日 ** 时 **分，投标文件必须在上述时间之前递交至普陀区招投标中心。招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。投标人的法定代表人或企业负责人或企业技术负责人应出席开标活动，并携带身份证和投标人资质证书副本原件以备现场核验。*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。*． 联系方式招标人名称：舟山市普陀区交通运输局地址：舟山市普陀区鲁滨路**号联系人：童彪电话：****-*******传真：****-*******招标代理机构：浙江新******地址：杭州湖墅南路***号锦绣大厦*F联系人：应小姐电话：*********** ***********传真：****-*******施工资格审查条件附录* 资格审查条件（资质最低条件）施工企业资质等级要求*、投标人应具备独立法人资格、港口与航道工程施工总承包二级及以上资质或港口与海岸工程专业承包三级及以上资质；*、注册资金与本工程规模相适应，不少于****万元。附录* 资格审查条件（财务最低要求）财务要求承诺提供不应少于***万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。附录* 资格审查条件（业绩最低要求）业绩要求自****年*月*日（以实际交工日期为准）以来成功的完成过三座****吨级及以上沿海车渡码头工程的施工。 附录* 资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求*、无投标人须知第***.******.***项的情形；*、自****年*月*日以来，投标人无行贿犯罪行为；*、浙江省交通运输厅最新*年公布的投标人信用等级为C级及以上；或者无浙江省交通运输厅最新*年公布信用等级时，交通运输部最新*年公布的投标人信用等级为C级及以上。注：投标人有行贿犯罪行为的认定以法院生效判决书认定的行为和出具的时间为准。附录* 资格审查条件（项目经理和项目技术负责人最低要求）人 员数 量资 格 要 求项目经理**、担任过****吨级及以上沿海车渡码头工程的项目经理（或项目副经理、项目技术负责人），有港口与航道一级注册建造师证书（含临时执业证书或住房和城乡建设部一级建造师注册人员名单公告），工程师及以上技术职称，并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。*、拟委任项目经理未在（或未曾在）在其他在建项目上任项目经理。*、近三年（自****年*月*日以来），拟委任项目经理无行贿犯罪行为。项目技术负责人*担任过****吨级及以上沿海车渡码头工程的项目技术负责人（或项目经理、项目副经理），有工程师及以上技术职称，并有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。注：*、“在建项目”的起止时间界定：标段中标通知书发出之日起至标段交工验收通过之日止。标段中标通知书中有拟委任项目经理和备选项目经理的，该拟委任项目经理和备选项目经理是否有“在建项目”按以下原则认定：a．合同协议书中明确的项目经理为中标通知书中的拟委任项目经理、备选项目经理之一的，则仅认定合同协议书中明确的项目经理有“在建项目”。b．合同协议书中明确的项目经理均不是中标通知书中的拟任项目经理或备选项目经理的，则合同协议书中明确的项目经理以及中标通知书中的拟任项目经理、备选项目经理三者均视为有“在建项目”。c．中标通知书已发出，但合同协议书尚未签订的，则中标通知书中的拟任项目经理和备选项目经理均视为有“在建项目”。*、拟委任项目经理有行贿犯罪行为的认定以法院生效判决书认定的行为和出具的时间为准。附录* 资格审查条件（主要船舶机械设备最低要求）设备名称规格、功率及容量单位最低数量要求打桩船架高**米及以上，船宽**米及以上，且满足本工程的需要。艘* 注：*、须提供船舶证书包括船舶所有权登记证书、海上船舶检验证书、船舶国籍证书；船舶证书上的船舶所有人或船舶经营人与投标人一致。*、如上述证书均未体现打桩船架高须提供船级社证明或设计图纸等证明材料。附表*－*强制性资格条件——业绩要求表业绩要求自****年*月*日（以实际交工日期为准）以来独立成功监理过三座****吨级及以上沿海车渡码头工程。备注：*、监理业绩证明材料以发包人出具的交工验收证书或省、市交通主管部门或质量监督部门印发的文件或经省、市交通质量监督部门确认的监理项目评定书为准。*、如所提供的已完工程（交）竣工验收工程质量有关的证明文件或监理项目评定书上的监理人名称与投标人名称不一致时，应提供相关证明。*、如投标人提供的证明材料中未注明强制性资格条件要求的工程规模，投标人还应提供经业主出具的行业主管部门或行业质量监督部门确认的有关数据信息。监理资格审查条件附表*－*强制性资格条件——业绩要求表业绩要求自****年*月*日（以实际交工日期为准）以来独立成功监理过三座****吨级及以上沿海车渡码头工程。备注：*、监理业绩证明材料以发包人出具的交工验收证书或省、市交通主管部门或质量监督部门印发的文件或经省、市交通质量监督部门确认的监理项目评定书为准。*、如所提供的已完工程（交）竣工验收工程质量有关的证明文件或监理项目评定书上的监理人名称与投标人名称不一致时，应提供相关证明。*、如投标人提供的证明材料中未注明强制性资格条件要求的工程规模，投标人还应提供经业主出具的行业主管部门或行业质量监督部门确认的有关数据信息。附表*－*强制性资格条件——主要监理人员资历要求表主 要 监 理 人 员 要 求监理岗位人数资 格 资 历 要 求备注总监理工程师*具有省级及以上交通主管部门核发的港口工程专业监理工程师及以上资格，工程师及以上技术职称，从事同类工程监理工作*年及以上，担任总监或副总监（或驻地或副驻地）*年及以上，年龄**周岁及以下。自有人员试验室主任*具有质监部门核发的试验检测工程师资格，工程师及以上技术职称，从事试验检测工作*年及以上，年龄**周岁及以下。自有人员专业监理工程师港口工程专业*具有省级及以上交通主管部门核发的港口工程专业监理工程师及以上资格，工程师及以上技术职称，从事同类工程监理工作*年及以上，年龄**周岁及以下。自有人员注： *、主要监理人员的技术职称、监理资格、年龄等信息，投标人应在投标文件中提供身份证、毕业证、职称证书、监理资格证书的彩色打印件或清晰可辨的复印件，并按规定在交通运输部质监总站监理企业信息库或浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上公开（公开的证明材料为：交通运输部质监总站监理企业信息库或浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询的结果的打印件），不公开或不一致的，以上信息不予认可。*、拟委任总监理工程师应提供交通运输部质监总站监理企业信息库或浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询的结果的打印件作为其监理经历的证明文件，否则，其监理经历不予认可。*、自有人员指在投标人岗位登记并依法与投标人签订劳动合同（或聘用合同）的人员。要求为投标人自有人员的监理人员应提供岗位登记情况证明文件（证明文件为：交通运输部质监总站监理企业信息库或浙江省交通运输厅监理市场诚信信息系统上查询的结果的打印件）及与投标人签订的劳动合同（或聘用合同），未提供证明材料或劳动合同（或聘用合同）的，其作为投标人自有人员情况不予认可。*、企业董事长、总经理不能担任本项目总监理工程师。拟委任的总监理工程师未在（包括未曾在）其他未通过验收的项目上任总监理工程师。*、投标人可登陆浙江交通网站的监理市场诚信信息系统进行监理企业用户注册，并按浙江交通运输厅要求报送有关信息。登陆网址为：http://***.******.***.***//jlsystem/index.asp。联系人：王海玲，电话：****-********附表*－*强制性资格条件——履约信誉要求表履 约 信 誉 要 求*．投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。*．投标人没有正受到市级及以上交通运输主管部门通报并在限制投标期内的行政处罚。*．自****年*月*日以来，投标人在工程项目的投标和建设过程中，无受贿、行贿行为发生（受贿、行贿犯罪行为以法院判决书和出具的时间为准）。*．自****年*月*日以来，拟委任的总监理工程师在工程建设领域中无受贿、行贿犯罪行为（受贿、行贿犯罪行为以法院判决书和出具的时间为准）。注：对公示的推荐中标人和拟委任的总监理工程师，招标人将向检察机关职务犯罪预防部门进行行贿犯罪档案查询，查实近三年有行贿犯罪行为的，则取消该中标获选人的中标资格。