浙江嘉兴2013年度平湖市县道公路标志标线增设维护工程招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
招标项目内容工程名称****年度平湖市县道公路标志标线增设维护工程工程地点平湖市资金来源上级补助投 资 批 复平发改投[****]***号文项目规模结构概算总投资（万元）约**万元单项合同估算价约**万元项目招标要求招标方式公开招标标段划分本工程设一个标段企业资质要求本次招标要求施工投标人须具备浙江省范围内独立法人资格、公路交通工程交通安全设施分项资质，具有类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应施工能力的施工企业均可参加上述标段的投标项目经理要求有公路二级注册建造师证书（或建造师临时执业证）或省级及以上相关建设行政主管部门建造师初始注册人员名单公告、中级技术职称，并有交通主管部门核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）招标人名称（盖章）浙江省平湖市公路管理段联 系 人沈先生联 系 电 话****-********招标代理名称（盖章）嘉兴市****** 联系地址嘉兴市百墅花园综合楼***联 系 人沈先生联 系 电 话****-******** 报名资料要求单位介绍信、企业法人营业执照副本原件、企业资质证书副本原件、企业安全生产许可证、平湖市建设工程投标报名表、平湖市建设工程投标承诺、临时交易证（报名时办理）及经办人居民身份证原件及上述资料复印件（彩色扫描件或清晰复印件加盖公章）一套购买招标文件；报 名 及 洽 购 地 点平湖市公共资源交易中心（新华南路与池海路交叉口便民服务中心三楼）报名及洽购招标文件时间报名及洽购招标文件时间：****年 ** 月 ** 日至 **** 年 ** 月 * 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午*：** 时至 **：** 时，下午 **：** 时至 **：** 时（北京时间，下同）；施工招标文件每套售价*** 元，逾期不售，售后不退。投标截止时间及开标时间****年**月**日上午* 时**分投标保证金投标保证金的金额：壹万元投标保证金的形式：银行汇票（必须从基本账户汇出，并在汇票上注明出票单位、银行账号。）投标保证金的递交截止时间为：在投标截止期前，投标人应在递交投标文件的同时提交；招标人指定的开户银行及账号如下： 账 户：平湖市公共资源交易中心开户银行：中国银行平湖市支行 账 号：************报名表及承诺书下载网址http://***.******.***.cn/index.do附录* 资格审查文件（资质最低条件）标段施工企业资质等级要求 *、投标人须具备浙江省范围内独立法人资格、公路交通工程交通安全设施分项资质；*、投标人注册资金与所投标段规模相适应。附录* 资格审查条件（财务最低要求）标段财务要求 承诺营运资金不少于 ** 万元人民币（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别： 县 级及以上 。附录* 资格审查条件（业绩最低要求）标段业绩要求 *）自****年*月*日（以实际交工日期为准）以来按一个标段成功完成过：单项合同价***万元及以上的交通安全设施工程施工。注：*. 应附业绩材料证明：（*）中标通知书、（*）合同协议书、（*）质量证明文件：由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书的复印件；三者缺一不可，否则业绩不予认可。*.上述资料中的施工单位名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。*.工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，必须附发包人或县级及以上交通工程质量监督部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。附录* 资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求*、 无投标人须知第***.******.***项的情形；*、 近三年（自 **** 年 *月 * 日以来）（以法院判决书出具的时间为准），投标人无行贿犯罪行为（行贿犯罪行为以法院判决书为准）；*、 根据浙江省交通运输厅最新信用评价结果，信用评价结果未被评为D级。附录* 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）人员数量资格要求项目经理**、担任过 交通安全设施工程 的项目经理（或项目副经理、项目总工），有 公路二级 注册建造师证书（或建造师临时执业证）或省级及以上相关建设行政主管部门建造师初始注册人员名单公告、中级技术职称，并有交通主管部门核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。*、拟委任项目经理未在其他合同工期未到的项目上任职，若该项目已提前完工，应提供业主证明材料。*、近三年（自****年*月*日以来）（以法院判决书出具的时间为准），拟委任项目经理无行贿犯罪行为（行贿犯罪行为以法院判决书为准）；项目总工*担任过 交通安全设施工程 的项目总工（或项目经理、项目副经理），有 中级 技术职称，并有交通主管部门核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。注：*.应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书、安全生产考核合格证书以及项目经理建造师注册证书的复印件；*.应附项目经理和项目总工担任交通安全设施工程的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。项目经理和项目总工的具体要求见附录*资格要求。相关业绩证明材料：业绩证明材料必须附发包人或县级及以上交通工程质量监督机构出具的证明材料。若投标人所提供的项目经理和项目总工的业绩证明材料不能反映以上项目要求的，按第三章评标办法第***.******.***款第（*）条规定，作资格评审不予通过。*.应附投标人所属社保机构出具的拟委任项目经理和项目总工的最近三个月（****年*、*、*月）社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任项目经理和项目总工参加社保（最近三个月）的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。*.目前在具体项目上任职，但该项目已提前完工，应附该项目发包人的证明材料。
