西藏拉萨阿里地区措勤县人民法院审判业务用房建设工程招标公告XZZB-YY-AL14003
查看隐藏内容（*）需先登录
招标编号：XZZB-YY-AL*****一、招标条件阿里地区措勤县人民法院审判业务用房建设工程已由相关部门批准建设。招标人为西藏自治区阿里地区中级人民法院，建设资金为国家投资，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，选定承包人。二、项目概况及招标范围*、项目性质：新建。*、标段划分及招标内容：本项目划分为一个标段：审判业务用房建筑面积约为****.**平方米，应急用房建筑面积约为****.*平方米。招标内容包括施工图纸及工程量清单中包含的所有内容。*、建设地点：措勤县；*、资金来源和落实情况：国家投资，资金已落实；*、计划工期：*个月；*、工程质量要求：合格。三、投标人资格要求：*、本项目的投标人须是具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包叁级（含叁级）或以上资质的独立法人；投标人拟派项目经理须具备相应专业贰级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。*、本次招标不接受联合体投标。*、上述项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件中的资格审查条件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。四、招标文件的获取凡有意参加投标者于****年*月**日至****年*月**日，每天上午*：**—**：**，下午**：**－**：**（北京时间，节假日除外）携带以下资料原件及复印件（复印件留存）到西藏自治区建筑工程交易中心报名并购买招标文件。招标文件售价每套***.**元人民币，售后不退。如资料需邮寄，可以书面形式通知招标人，并另加邮费每套***元人民币。招标人在收到邮购款后*日内，以快递方式向投标申请人寄送上述资料。*、单位介绍信、法定代表人授权委托书及经办人身份证明；*、企业资质证书副本、营业执照副本、组织机构代码证副本及安全生产许可证；*、承建上述工程建造师（注册本公司）、技术负责人资质证书、五大员上岗证；*、近三年内承接的类似项目证明（合同为准、至少提供两个）；*、近三年经审计的财务报表，财务状况良好。*、按藏建市管函〔****〕***号文要求备案。*、企业行贿档案查询结果。五、投标文件的递交：投标文件截止时间详见招标文件，投标人须将投标文件递交至西藏自治区建筑工程交易中心。逾期送达、未送达指定地点或未按照招标文件密封的投标文件将被拒绝接收。六、招标工程项目的开标将于上述投标截止的同一时间在西藏自治区建筑工程交易中心公开进行，投标人的法定代表或其委托代理人应准时参加。七、 联系方式招 标 人：西藏自治区阿里地区中级人民法院招标代理：西藏******地 址：拉萨市扎基东路*号圣城花园C**号联 系 人：李凤艳 赵镇东电 话：****-******* ***********传 真：****-*******西藏******
