浙江嘉兴海宁市斜桥镇吴家桥改造工程施工招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
*.招标条件 海宁市斜桥镇人民政府（以下简称招标人）为 海宁市斜桥镇吴家桥改造工程 的业主，负责本项目的招标采购。资金来源：上级补助及自筹。项目已具备招标条件，现决定对本项目施工进行公开招标，并实行资格后审。*.项目概况与招标范围海宁市斜桥镇吴家桥改造工程位于海宁市斜桥镇内，本次设计桥梁为单跨**m，桥梁与河道正交，上部板梁**m采用后张法预应力简支空心板梁，板梁高*.**m，中板宽*.**m，边板宽*.***m（含挑臂）；下部结构桥台采用柱式桥台、钻孔灌注桩基础，桥台盖梁高度为*.*m，桩基直径为***cm。*****矩形渡槽长度**米。预算投资约**万元；工期要求：**日历天，缺陷责任期为**个月。*.投标人资格要求*.*施工：凡具有独立法人资格，公路工程施工总承包叁级及以上资质，并具有同类工程施工业绩的企业均可参加本项目的投标。*.*本次招标施工合同段不接受联合体投标。*.*具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管******，******，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，******可同时对同一标段投标，************不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理。*.招标文件的获取*.*凡有意参加投标者，于 ****年 * 月*日至 ****年 *月*日(法定公休日、法定节假日除外)，每日上午 *：** 时至**：** 时，下午 **：** 时至 **：** 时(北京时间，下同)，在海宁市斜桥镇招标采购服务中心（斜桥中学东海宁市斜桥镇庆云村委会二楼）报名，同时洽购招标文件。*.*招标文件每套售价***元售后不退。*.*报名时须提交以下资料：*、报名单位介绍信；*、法人代表授权委托书、报名人身份证、交易员证及复印件；*、营业执照；*、安全生产许可证；*、资质证书；*、进嘉备案证。提供以上资料复印件并加盖单位公章。*.投标文件的递交及相关事宜*.* 招标人不集中组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人为获取编制投标文件和签署合同所需的资料需对工程现场及周围环境进行踏勘的，请与业主联系。*.*投标人不组织投标预备会（答疑会），投标人提出的与投标有关的任何问题需在投标截止期前*天，以书面形式(或传真)至代理公司。*.*投标文件必须在规定时间前送交至：海宁市斜桥镇招标采购服务中心（斜桥中学东海宁市斜桥镇庆云村委会二楼）。*.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。*.*招标人定于投标文件送交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。投标人需派其法定代表人或其授权的代理人出席。*.* 注：投标人通过斜桥镇招标采购中心进行报名前应先通过海宁市公共资源交易中心网站预览招标公告，确认项目信息后再报名。报名成功的投标人应参与该项目投标，如投标人在开标前*天未提出书面说明（向招标人及镇招标采购中心提出）而无故放弃投标的，按《海宁市公共资源交易市场准入与信用评价管理暂行办法》（海政办发〔****〕***号）文件规定记录不良行为，一个月内发生两次（含两次）的，将取消下一个季度在我镇的投标资格；一个月内发生三次（含）以上的，将限制其在我镇投标资格半年，直至清退出我镇建设工程招投标市场。*. 其他投标人应按“投标人须知”第***.******.***条规定提交投标担保，本项目施工合同段投标担保为壹万元。投标担保采用现金缴款单，在开标截止前划拨到招标人指定的账户上，否则，其投标担保将视为无效。（开标时随带银行现金缴款单凭证）。*.联系方式 招标人：海宁市斜桥镇人民政府 招标代理人：嘉兴****** 地 址：海宁市斜桥镇 公司地址：海宁市水月亭西路***号 邮 编：****** 邮 编：****** 联系人：汤国良 联系人：吴女士电 话：*********** 电 话：****-******** ****年*月*日附录* 资格审查条件（资质最低条件）施工企业资质等级要求 凡具有独立法人资格，公路工程施工总承包叁级及以上资质，并具有同类工程施工业绩的企业可参加本项目的投标。 附录* 资格审查条件（财务最低要求）财务要求 营运资金承诺书:承诺用于中标合同段的营运资金最低限额不小于人民币壹拾万元。 附录* 资格审查条件（业绩最低要求）业绩要求 自****年*月*日（以实际交工日期为准）以来至少完成过一个桥梁工程项目。注：*、“近年完成的类似项目汇总表”后须附中标通知书、合同协议书、质量证明文件。三者缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。*、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。*、工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，必须附发包人出具的证明材料（复印件），否则业绩不予认可。附录* 资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求 *、无投标人须知第***.******.***项的情况；*、自 ****年*月*日以来（以法院判决书出具的时间为准），投标人无行贿犯罪行为（以法院判决书为准）；*、根据浙江省交通运输厅最新信用评价结果，信用评价结果未被评为D级。 附录* 资格审查条件（项目经理最低要求）人员数量资格要求施工合同段项目经理*担任过一个及以上桥梁工程的项目经理（或项目总工），并具有公路工程二级建造师注册证书或以上或二级建造师临时执业证书或公路三级项目经理证书，具有交通主管部门核发的安全生产考核合格证书（三类人员B类证书），年龄**周岁（含）以下。注：本表后项目经理的身份证、职称资格证书及项目经理安全生产考核合格证书、建造师注册证书、项目经理证的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理的相关业绩证明材料复印件。
