广东佛山“佛山市中级人民法院审判综合大楼玻璃幕墙防水补漏工程”公开招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
******（以下简称“采购代理机构”）受 佛山市中级人民法院 （以下简称“采购人”）的委托，对佛山市中级人民法院审判综合大楼玻璃幕墙防水补漏工程进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的潜在投标人投标。一、采购项目编号：****-****FSG*A***。二、采购项目名称：佛山市中级人民法院审判综合大楼玻璃幕墙防水补漏工程。三、采购预算及资金来源：人民币******.**元，财政资金。四、项目内容及需求：*.工程内容：佛山市中级人民法院审判综合大楼玻璃幕墙防水补漏工程（招标文件下载点击此处）；*.工程地点：佛山市中级人民法院内；*.施工工期：合同签订后**日内完成全部工程，并交付使用；*.工程质量标准：严格按发包人提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家颁发的建设工程质量验收规范，达到合格标准；*.承包方式：本项目合同采用固定综合单价承包方式，由中标人包造价、质量、工期、安全、文明施工等；*.合格的投标人应对本招标工程的全部标的物进行报价，不允许只对部分工程投标报价；*.该项目招标文件进行公示，公示期自****年*月**日至****年*月**日五个工作日（注：根据《广东省实施中华人民共和国政府采购法办法》第三十五条的规定，潜在投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者政府采购代理机构提出质疑）。五、投标人资格条件：*.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织或自然人；*.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；*.具备建设行政主管部门颁发的建筑幕墙工程专业承包三级或以上资质或建筑幕墙工程设计与施工二级或以上资质；*.具有有效的建筑施工企业《安全生产许可证》及《佛山市建筑行业诚信手册》；*.项目经理要求：①具有建筑工程专业二级（或以上）注册建造师执业资格证书、建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证（B证）；②提供属于本单位员工*个月或以上（其中必须包括投标截止时间近*个月）的社保证明；【注：根据（粤建市函〔****〕***号）文规定，在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在我省执业；广东省以外的投标人，须按《广东省住房和城乡建设厅关于省外建设工程企业和人员进粤信息备案的管理办法（试行）》（粤建法〔****〕**号文）的规定，在进粤企业和人员信息备案管理平台中办理企业和人员信息备案手续，并提供在广东建设信息网（网址：***.******.***）“进粤企业和人员信息备案平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息备案的网页打印件。】*.本项目不接受联合体报名。六、招标文件的获取：*.购买时间：****年*月**日至****年*月**日（工作日每天**：**至**:**，**:**至**：**，节假日除外）*.购买地点：佛山市汾江中路***号创业大厦**楼***********.售价：人民币***元（文件一经售出，概不退还）*.如需邮寄另交人民币**元作为特快专递费用。款到指定账户后，招标代理机构即向投标人发出招标文件。通过邮寄方式发出的所有资料以邮递部门送达的时间为准，采购人及招标代理机构对邮件送达延误、损坏、丢失、毁灭等情形不付任何责任。邮购标书账户信息：收 款 人：******佛山分公司账 号：**-***************开户银行：农业银行佛山华达支行（并请注明购买单位名称及“事由：购买****-****FSG*A***号招标文件”）*. 购买招标文件需提供的资料：符合投标人资格条件的一整套资料（复印件加盖公章）。七、递交投标文件： 递交投标文件时间：****年*月**日**：**至**：**（北京时间） 投标截止时间：****年*月**日**：**（北京时间）地点：佛山市汾江中路***号创业大厦**楼****室（方式：以密封包装现场递交）八、开标：时间：****年*月**日**：**（北京时间）地点：佛山市汾江中路***号创业大厦**楼****室九、采购人：单位名称：佛山市中级人民法院 联 系 人：刘先生（****）********十、招标代理机构单位名称：******详细地址：佛山市禅城区汾江中路***号创业大厦**楼****室 邮编：******联 系 人：傅先生、杨先生 电话：（****）******** 传真：（****）********财务联系人：孔小姐 电话：（****）******************年*月**日
