浙江嘉兴S203（08省道）海新线绿化完善工程施工招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
*.招标条件 S***（**省道）海新线绿化完善工程（以下简称本项目），根据嘉公路[****]**号、嘉公路复[****]**号文件批准建设，项目业主为浙江省海宁市公路管理段（下称招标人），负责本项目的招标采购。资金来源：上级补助。项目已具备招标条件，现决定对本项目进行公开招标，并实行资格后审。 *.项目概况与招标范围S***（**省道）海新线绿化完善工程，共设*个合同段，概算投资约**.*万元。本工程主要内容为对**省道边坡排水不畅路段进行边坡整治，再进行植草复绿；对中央分隔带开口绿化遮挡停车视距路段进行绿化整治。工期：**日历天。质量目标：苗木规格合格率达到***%，成活率达到**%，养护期限为*年。计划****年*月开工，****年*月完工。*.投标人资格要求*.*具有独立法人资格，城市园林绿化施工叁级及以上资质，并具有同类工程施工业绩的企业可参加本项目的投标。*.*本次招标不接受联合体投标。*.*具有控股和被控股关系的不同企业，或受同一人（法人或自然人）控股的不同企业，或具有直接管******，******，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位同时对同一标段投标（国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”）或国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央************不得同时对同一标段投标。*.招标文件的获取*.*凡有意参加的投标人可于****年*月**日～ *月**日*:**～**:**时、**：**～**：**时（北京时间，下同）(公休日及节假日除外)持本单位介绍信、营业执照副本、资质证书副本、报名人（即交易员）身份证及交易员证（上述证件、资料的原件及复印件均须带齐，其中新版身份证应正反面复印）到海宁市海昌南路***号金汇大厦B座**楼报名，同时洽购招标文件。逾期不再出售。*.*施工招标文件每套售价***元，售后不退。*.投标文件的递交及相关事宜*.*投标文件送交截止时间（投标截止时间，下同）为：****年*月**日，投标人应于当日 **时** 分前将投标文件递交至海宁市交通运输局*楼开标室。 *.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。*.*招标人定于投标文件送交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。*.*按《关于进一步规范海宁市工程建设项目招投标活动的若干规定》（海公管办[****]*号）文件精神要求，报名成功的投标人应参与本项目投标，如投标人在开标前*天未有书面说明（向招标人及市公管办提出）而无故放弃投标的，将按《海宁市公共资源交易市场准入与信用评价管理暂行办法》（海政办发〔****〕***号）文件规定记入市场不良行为，一个月内发生两次（含）以上的，将取消其下一个月在我市的投标资格；一个月内发生五次（含）以上的，将限制其在我市投标资格三个月，直至清退出我市建设工程招投标市场。*. 其他投标人应按“投标人须知”第***.******.***条规定提交投标担保，本项目施工合同段投标担保为伍仟元。投标担保采用银行汇票，与投标文件同时递交。*、.联系方式招标人：浙江省海宁市公路管理段 招标代理机构：****** 地 址：海宁市文苑南路***号 地址：海宁市海昌南路***号金汇大厦B幢**楼 邮 编：****** 邮 编：****** 联系人：杨先生、王先生 联系人：王女士电 话：****-******** 电 话：****-********传 真：****-******** 传 真：****-******** ****年*月**日附录* 资格审查条件（资质最低条件）施工企业资质等级要求*、具有独立法人资格，具备城市园林绿化施工叁级及以上资质，并具有同类工程施工业绩的企业可参加本项目的投标。附录* 资格审查条件（财务最低要求）财 务 要 求营运资金承诺书:承诺用于中标合同段的营运资金最低限额不小于人民币贰拾万元。附录* 资格审查条件（业绩最低要求）业绩要求过去*年来[****年*月*日以来(以实际交工日期为准)]按一个合同段成功完成过类似（单个合同造价**万元或绿化面积****m*及以上）道路绿化工程*个及以上。 注：*、“近年完成的类似项目汇总表”后须附中标通知书或合同协议书、质量证明文件（交通、建设、园林绿化质量监督部门出具的质量鉴定报告或质量等级证书；或交通、建设、园林绿化等行业主管部门及其下属国有企业作为业主出具的交工验收报告）复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。*、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。*、工程规模解释顺序为：如中标通知书或合同协议书、质量证明文件中均未体现工程规模、主要工程内容的，必须附发包人出具的证明材料，否则业绩不予认可。附录* 资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求自 ****年*月*日以来（以法院判决书出具的时间为准），投标人无行贿犯罪行为（以法院判决书为准）；附录* 资格审查条件（项目主管最低要求）人员数量资格要求项目主管资格*绿化工程施工经验*年（含）以上，担任过一个及以上类似工程的项目主管，具备园林项目主管资格，年龄**周岁（含）以下。注：本表后附项目主管身份证、项目主管资格证书复印件，并应提供担任类似项目的项目主管的相关业绩证明材料复印件及相关工作经验证明。附录* 资格审查条件（其他人员最低要求）人员数量资格要求安全负责人*绿化工程施工安全管理经验*年（含）以上，年龄**周岁（含）以下。注：本表后附安全负责人身份证及相关工作经验证明。
