河北石家庄鸡泽县人民法院综合审判楼信息化建设项目弱电工程招标公告
查看隐藏内容（*）需先登录
招标项目名称：鸡泽县人民法院综合审判楼信息化建设项目弱电工程招标项目编号：ZCZB-****-***招标方案核准部门：邯郸市发展和改革委员会招标方案核准文号：冀发改招标核字｛****】***所属行业：其它所属地区：邯郸招标内容：鸡泽县人民法院综合审判楼信息化建设项目弱电工程 设备采购、安装及施工招标公告 招标编号：ZCZB-****-*** *、 鸡泽县人民法院综合审判楼信息化建设项目弱电工程设备采购、安装及施工已由项目立项部门批准建设。现决定对该项目的弱电工程进行公开招标，选定承包人。 *、本次招标工程项目概况如下： *.*工程名称：鸡泽县人民法院综合审判楼信息化建设项目弱电工程设备采购、安装及施工 *.* 工程地点及规模：鸡泽县人民法院院内；建筑面积约为****平方米。 *.* 资金来源：中央资金、县财政及自筹；资金落实情况： 已落实 。 *.* 本招标工程共分*个标段，标段划分及相应招标内容如下： 标段*：鸡泽县人民法院综合审判楼信息化建设项目弱电工程设备采购、安装及施工 招标内容：施工图纸内工程量清单内容。 *.*质量要求：符合 国家质量验收规范合格 标准。 *.*工期要求： **天 *、投标人要求： *.*须同时具有建筑智能化工程专业承包三级及以上资质或电子工程专业承包三级及以上资质；凡具备承担招标工程项目能力并具备规定资格条件的企业，均可参加本工程的投标。 *.*企业业绩要求：****年*月*日（以合同中明示的竣工日期为准）至今完成的合同额在***万元以上的有关外智能化或相关弱电工程施工合同。合同如有涂改的视为无效合同。 *.*本工程不接受联合体投标。 *、 报名须知：投标申请人须携带法人营业执照；企业资质证书；机电工程专业二级建造师；安全生产许可证、企业业绩、授权委托书及授权委托人身份证，以上资料复印件（加盖公章）一套，购买招标文件。 *.*、报名及购买招标文件时间为： ****年 * 月 ** 日至 ****年 * 月 ** 日， 每天上午* 时**分至** 时**分，下午**时**分至**时 **分（公休及节假日除外）。 *、 投标文件的递交 *.*资投标文件递交的截止时间为****年 * 月 * 日下午**:**时，地点为鸡泽县建设工程交易中心四楼开标室。 *.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 *、招标文件每套售价***元，售后不退。 *、注意事项：开标时投标人应当持有“行贿犯罪档案查询结果”原件，否则投标无效。本市所属的投标人由招标人统一在本市检察机关申请查询，查询联系电话：****-*******转*****。外埠投标人在当地检察机关开具。 招标人（章）：鸡泽县人民法院 地 址：鸡泽县境内 邮 编：****** 联系人：何书记 电 话：*********** 招标代理机构（章）：河北****** 邮 编：****** 地 址：石家庄桥西区红旗大街翰林观天下**-**** 号 电 话：*********** 联系人：魏华 日 期： ****年 * 月 ** 日 招标代理机构名称：河北******业主单位名称：鸡泽县人民法院联系人：魏女士地址：石家庄桥西区红旗大街翰林观天下**-**** 号邮编：******电话：****-*******传真：-电子邮件：******
