编号：JSA******.招标条件　　本招标项目历崔线（K*+***-K*+***段）大修工程已由慈发改审批【****】**号文批准建设，招标人（项目业主）为慈溪市公路管理段，建设资金来自市财政统筹，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。*.项目概况与招标范围　　*.*工程概况　　本项目位于慈溪市宗汉街道，南起中横线，北至庵东工业区环区南路，路线全长*.***km。工程按二级公路标准进行大修，设计速度**km/h；路基设计洪水频率*/**；路面设计标准轴载为双轮组单轴***KN。桥涵车辆荷载为公路-Ⅱ级，其中三塘横江桥设计荷载采用原设计标准：汽-**；挂-***。设计洪水频率*/**。工程对**.*米行车道及两侧各*.**米硬路肩路基、路面进行大修。大修后横断面与现状一致。沥青混凝土路面。　　*.*标段划分、主要工程内容、质量要求及工期　　本次招标设*个标段：桩号K*+***-K*+***，路线全长约*.***km，造价约****万元，主要工程内容有路基、沥青路面、桥涵、附属工程等。本工程涉及桥梁*座、盖板涵*座，对于桥涵破损部分进行修复、更换，其中三塘横江桥老桥结构利用。质量要求：工程交竣工验收的质量评定：**分及以上。计划工期**个月，缺陷责任期**个月。*.投标人资格要求　　*.*本次施工招标要求投标人须具备公路工程施工总承包三级及以上资质的独立法人，同类工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；　　*.*本次招标不接受联合体投标　　*.*具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管******，******，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按废标处理。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，******可同时投标，******的******不得同时投标，否则均按废标处理。　　*.*其他说明　　***.******.***资格审查合格条件（最低要求）详见附录*-*　　*.投标申请方式、时间*.*网上投标申请：投标单位进入慈溪市公共资源交易网（http://***.******.***.***/BiddingSystem/flex/indexCX.html）工程建设电子化招投标登录系统（市级平台）中用CA直接登录进行投标申请，投标申请前须办理“慈溪市公共资源有形市场交易证”和申领“数字证书”。公告发布即可进行投标申请，投标申请截止时间至****年*月**日下午**时**分，已投标申请的单位才能投标*.招标文件的获取　　*.*招标文件网上下载，下载地址：慈溪市公共资源交易网（http://***.******.***.***/BiddingSystem/flex/indexCX.html）工程建设电子化招投标登录系统（市级平台）。招标资料为招标公告、招标文件、工程量清单、施工图，电子招标资料与备案的纸质招标资料具有同等效力。招标资料每套售价**元，在开标时收取，售后不退，窗口不再提供纸质招标文件。*.投标文件的递交　　*.*招标人不组织工程现场踏勘和投标预备会。　　*.*投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为****年*月**日上午*时**分，投标人应将投标文件递交至慈溪市公共资源交易中心第*开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路****号）。　　*.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。*.投标保证金　　*.*投标保证金**万元，通过投标人的基本账户以银行转帐方式缴入慈溪市公共资源交易中心招投标保证金专户，到账截止时间****年*月**日下午**:**时前。同时投标保证金缴纳单备注栏及用途栏中注明 ：JSA*****。［为使投标单位缴纳的投标保证金信息与投标申请人信息相符，请各投标单位采用网银（不能走同城）或电汇方式缴纳投标保证金］。　　　　收 款 人：慈溪市公共资源交易中心招投标保证金专户　　　　开户银行：中信银行宁波慈溪支行　　　　帐号：********************.其他说明　　*.*办理“慈溪市公共资源有形市场交易证”和申领“数字证书”，详见慈溪市公共资源交易网办事指南。　　*.*本次工程评标办法采用合理低价法联系方式　　招 标 人：慈溪市公路管理段招标代理机构：杭******　　地址：慈溪市慈百路***号地址：慈溪市教场山后面东小路**号　　邮政编码：******邮政编码：******　　联 系 人：王工联系人：应工　　电话：****-********电话： ****-********　　传真：传真： ****-********附录*资格审查条件（资质最低条件）施工企业资质等级要求*、投标人应具有公路工程施工总承包三级及以上资质的独立法人。　　*、投标人注册资金与所投标段工程规模相适应。　　*、公路工程施工总承包三级及以上资质的投标人应列入交通运输部网站（http://***.******.***.cn）中“全国公路建设市场信用信息管理系统”中最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。附录*资格审查条件（财务最低要求）财务要求承诺提供不少于***万元人民币供本工程在施工需要时使用（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或国有股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。附录*资格审查条件（业绩最低要求）业绩要求****年*月*日（以实际交工或竣工日期为准）以来成功完成过一个（以单个施工合同的工程作为一个项目，合同签约价须****万元及以上）*.*km及以上的二级及以上的公路沥青混凝土路面大修或改建工程的项目。注：*.类似项目业绩应附：a.中标通知书的复印件、b.合同协议书的复印件、c.质量证明文件（由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）等的复印件；三者缺一不可，否则业绩不予认可。　　*.上述资料中的施工单位名称必须与投标人名称一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。　　*.工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、工程内容的，必须附发包人或省级质量监督部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。附录*资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求*、无投标人须知第***.******.***项的情形。　　*、自****年*月*日以来，无行贿犯罪行为。　　*、浙江省交通运输厅最新*年公布的投标人信用等级为C级及以上；或者无浙江省交通运输厅最新*年公布信用等级时，交通运输部最新*年公布的投标人信用等级为C级及以上。注：投标人有行贿犯罪行为认定：以法院判决书和出具的时间为准。附录*资格审查条件（项目经理、项目总工和项目安全负责人最低要求）人员数量资格要求项目经理**、****年*月*日（以实际交工或竣工日期为准）以来担任过一个（以单个施工合同的工程作为一个项目，合同签约价须****万元及以上）*.*km及以上的二级及以上的公路沥青混凝土路面大修或改建工程的项目的项目经理（或副经理、项目总工），有公路工程一级注册建造师证书，中级或以上技术职称，并具有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(B证)，年龄在**周岁以下。　　*、拟委任项目经理未在（或未曾在）在其他在建项目上任项目经理。　　*、自****年*月*日以来，拟委任项目经理无行贿犯罪行为。项目总工*****年*月*日（以实际交工或竣工日期为准）以来担任过一个（以单个施工合同的工程作为一个项目，合同签约价须****万元及以上）*.*km及以上的二级及以上的公路沥青混凝土路面大修或改建工程的项目总工（或项目经理、项目副经理），有中级及以上技术职称，并具有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(B证)，年龄在**周岁以下。项目安全负责人*****年*月*日（以实际交工或竣工日期为准）以来担任过一个（以单个施工合同的工程作为一个项目，合同签约价须****万元及以上）*.*km及以上的二级及以上的公路沥青混凝土路面大修或改建工程的项目安全负责人，有中级及以上技术职称，并具有公路施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（三类人员C类证书），年龄在**周岁以下。　　注：*、拟委任项目经理有行贿犯罪行为认定：以法院生效判决书认定的行为和出具的时间为准。类似工程项目是指满足业绩最低要求的工程项目。　　*、“在建项目”的起止时间界定：标段中标通知书发出之日起至标段交工验收通过之日止。　　标段中标通知书中有拟委任项目经理和备选项目经理的，该拟委任项目经理和备选项目经理是否有“在建项目”按以下原则认定：　　a．合同协议书中明确的项目经理为中标通知书中的拟委任项目经理、备选项目经理之一的，则仅认定合同协议书中明确的项目经理有“在建项目”。　　b．合同协议书中明确的项目经理均不是中标通知书中的拟任项目经理或备选项目经理的，则合同协议书中明确的项目经理以及中标通知书中的拟任项目经理、备选项目经理三者均视为有“在建项目”。　　c．中标通知书已发出，但合同协议书尚未签订的，则中标通知书中的拟任项目经理和备选项目经理均视为有“在建项目”。投标保证金及席位费咨询电话：****-********传 真：****-********