河南南阳河南省南阳市中级人民法院审判庭、办公楼天花板及墙面维修工程
查看隐藏内容（*）需先登录
南阳建设工程招标代理中心受河南省南阳市中级人民法院的委托，就其审判庭、办公楼天花板及墙面维修工程，现通过公开招标选定施工单位。*、项目名称：河南省南阳市中级人民法院审判庭、办公楼天花板及墙面维修工程。*、招标编号：NYZJGK****—***。*、资金来源：财政拨款。*、项目概况：位于南阳市新华路，质量要求达到合格标准，项目工期**日历天。*、投标人资质要求：（*）具有独立法人资格及相应经营范围；（*）符合《政府采购法》第二十二条规定；（*）参加投标的施工单位须同时具备房屋建筑工程施工总承包一级及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；（*）拟派项目经理为建筑工程专业二级及以上注册建造师。*、报名时须携带法定代表人资格证明材料或法定代表人授权委托书、代理人身份证、营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、建造师注册证、安全考核合格证、安全员证书（*名）的原件和复印件（两份，加盖公章）。*、报名时间：****年**月**日至****年 **月**日（法定节假日、休息日除外），每日上午*：**—**：**，下午**：**—**：**。招标文件的获取时间，另行通知。报名地点：南阳建设工程招标代理中心。*、投标文件递交的地点和截止时间，见招标文件。逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。*、 联系方式 招标单位：河南省南阳市中级人民法院招标代理：南阳建设工程招标代理中心联系电话：****--********日 期: ****年**月**日
