浙江嘉兴嘉善县荻沼塘大桥改建工程（投标报名至2014年10月15日下午4：00时止）
查看隐藏内容（*）需先登录
招 标 人名称（盖章）浙江省嘉善县公路管理段联系地址嘉善县白水塘路***号联 系 人陈晓栋联 系 电 话****-********招 标 代 理名称(盖章)嘉兴市******联系地址嘉善县嘉善大道*—**号嘉景公寓三楼联 系 人倪喆联 系 电 话****-********招标项目内容工程名称嘉善县荻沼塘大桥改建工程工程地点嘉善县道西丁公路工程类别桥梁改建投 资 批 复善交【****】**号资金来源县财政和上级拨款项目规模结构总投资(万元)***.****单项合同估算价约***.****万元其他说明本次招标为嘉善县荻沼塘大桥改建工程，将原桥梁全部拆除重建（保持原有七级航道标准），新建桥梁上部结构为后张法预应力砼先简支后连续空心板桥梁，下部结构采用柱式墩台，墩台采用桩基础，设计荷载为公路-Ⅱ级，桥跨布置为****米，桥面总宽*米，净宽*米，桥头引坡按三级公路标准设计，路面设计轴载BZZ-***KN，本次实施范围全长***米。项目招标要求招标方式公开招标资质要求对投标人的要求：具有独立法人资格，公路工程施工总承包三级及以上资质的施工企业。项目负责人资质要求：建造师或临时建造师（*、其中临时建造师应在注册或延续注册有效期范围内；*、建造师应已取得当期或者是上一期的注册建造师继续教育证书，初始注册的无需提供，注册期以注册证书上的初始注册时间算起，每三年为一期）具有公路工程专业二级（含）以上资格，另外具备交通主管部门核发的建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证书（三类人员“B”类证书），且目前没有在建项目。质量要求标段工程交工验收的质量评定：**分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：**分及以上。工 期 要 求施工计划工期*个月，缺陷责任期**个月（自实际交工之日起计算）报名资料要求报名时须提供：报名表可在嘉善招标采购网（***.******.***）上下载，报名时随报名表（需加盖公章）附以下资料：单位介绍信、法定代表人身份证明书及身份证或企业法定代表人的授权书及被授权人身份证、企业营业执照（副本）、安全生产许可证（副本）、资质等级证书（副本）、企业主要负责人的三类人员的“A”类证书、建造师注册证书及注册建造师继续教育证书（初始注册的无需提供）或临时建造师执业证书（在注册或延续注册有效期范围内）、交通主管部门核发的建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证书（三类人员“B”类证书）等资料的原件及以上资料的复印件二份（复印件上需加盖企业公章），同时携带《交易席位证》，履行登记手续，未办理《交易席位证》的，须办理《交易席位证》。提供税务登记证号码。发售招标文件时间由招标代理机构另行通知发售招标文件地点嘉善县嘉善大道*—**号嘉景公寓三楼报 名 地 点嘉善县公共资源交易中心（魏塘街道环北西路***-***号）报名截止时间****年**月**日下午*：** 时止发 布 日 期****年**月**日“报名表下载”网址***.******.***备注：报名办理时间：上午*：**时至**：**时，下午*：**时至*：**时（法定假日不予办理）****年**月**附录 资格审查条件（施工）附录* 资格审查文件（资质最低条件）标段施工企业资质等级要求施工合同段*、投标人须具备独立法人资格、公路工程施工总承包叁级及以上资质；*、投标人注册资金与所投标段工程规模相适应；*、若投标人为公路工程施工总承包一级及以上资质，投标人应列入交通运输部网站（http://***.******.***.cn）中“全国公路建设市场信用信息管理系统”中最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。附录* 资格审查条件（财务最低要求）标段财务要求施工合同段承诺营运资金不小于**万元人民币（由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。若采用银行信贷证明的，开具银行信贷证明的银行级别：县级及以上银行。注：①由投标人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书。附录* 资格审查条件（业绩最低要求）标段业绩要求施工合同段自****年*月*日（以实际交工日期为准）以来按一个合同段成功完成过单跨不小于**米的后张法空心板梁公路桥梁工程的施工。注：应附：a.中标通知书复印件；b.合同协议书复印件；c. 质量证明文件（由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件。三者缺一不可，否则业绩不予认可。上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。附录* 资格审查条件（信誉最低要求）标段信誉要求施工合同段*、无投标人须知第***.******.***项的情形；*、****年*月*日以来，投标人无行贿犯罪行为①；注：①投标人有行贿犯罪行为的认定以法院生效判决书认定的行为和出具的时间为准。附录* 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）人员数量资格要求项目经理**、具有公路工程施工*年（含）以上施工经验，担任过公路工程的项目经理（或项目副经理或项目总工），有公路工程专业二级（或以上）建造师注册证书（或建造师临时执业证或省级及以上相关建设行政主管部门建造师初始注册人员名单公告），中级及以上技术职称，并有交通主管部门核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（三类人员B类证书）。*、拟委任项目经理未在其他合同工期未到的项目上任职，若该项目已提前完工，应提供业主证明材料。*、近三年（自 ****年*月*日以来）拟委任项目经理无行贿犯罪行为（行贿犯罪行为及时间以法院判决书为准）。项目总工*具有公路工程施工*年（含）以上施工经验，担任过公路工程的项目总工（或项目经理、项目副经理），有中级及以上技术职称，并有交通部门核发的建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证书（三类人员B类证书）。注：应附：a. 项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书、安全生产考核合格证书以及项目经理的建造师注册证书（含住房和城乡建设部门的建造师注册人员名单公告）的复印件（身份证应正反双面复印）；b. 项目经理和项目总工担任类似项目的项目经理或项目副经理或项目总工的相关业绩证明材料（中标通知书或合同协议书或质量证明文件）的复印件，如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模，则还须提供发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料；c.投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的****年*、*、*月社保缴费证明，并加盖缴费证明专用章；或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工****年*、*、*月参加社保的有效证明材料，并加盖社保机构单位章；①一级建造师的注册人员名单公告由国家住房和城乡建设部发布，二级建造师的注册人员名单公告由省住房和城乡建设厅发布。②“在建项目”的起止时间界定：标段中标通知书发出之日起至标段交工验收通过之日止。标段中标通知书中有拟委任项目经理和备选项目经理的，该拟委任项目经理和备选项目经理是否有“在建项目”按以下原则认定：a．合同协议书中明确的项目经理为中标通知书中的拟委任项目经理、备选项目经理之一的，则仅认定合同协议书中明确的项目经理有“在建项目”。b．合同协议书中明确的项目经理均不是中标通知书中的拟任项目经理或备选项目经理的，则合同协议书中明确的项目经理以及中标通知书中的拟任项目经理、备选项目经理三者均视为有“在建项目”。c．中标通知书已发出，但合同协议书尚未签订的，则中标通知书中的拟任项目经理和备选项目经理均视为有“在建项目”。
