项目名称广东粤电徐闻曲界风电场项目建筑安装工程施工批复文号粤发改能新函[****]****号批复单位广东省发展和改革委员会招标人广东******项目所在地区广东省项目资金来源自筹资金招标类型施工公告内容广东粤电徐闻曲界风电场项目建筑安装工程施工招标公告一、 项目名称及项目概况*.项目名称：广东粤电徐闻曲界风电场项目建筑安装工程施工（以下简称“项目”）*.项目概况：**.*MW风力发电场，**台风电机组及附属设备土建及其安装工程，新建***KV升压变电站土建及电气设备安装及单体调试， **台箱变、风电场集电线路土建、安装及单体调试工程，配合所有电气设备分系统及整体调试等。二、 招标编号：****-****C**N****三、 建设单位：广东******四、 招标代理机构：******五、 招标方式：公开招标六、 招标范围招标编号/包号项目包名称数量/单位（以技术规范书为准）****-****C**N****建筑安装工程施工**.*MW风力发电场，**台风电机组及附属设备土建及其安装工程，新建***KV升压变电站土建及电气设备安装及单体调试， **台箱变、风电场集电线路土建、安装及单体调试工程，配合所有电气设备分系统及整体调试等。具体内容详见本招标文件。七、本项目预计工期：本工程拟定开工日期在****年*月*日（以招标人通知为准），****年*月**日完工。具体各里程碑进度详见招标文件附件二。 八、 合格投标人的资格要求：*.*基本要求*) 投标人应是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人或境外企业在中国境内的合法机构，并有独立订立合同的权力。*) 投标人必须具有电力工程施工总承包企业一级或以上资质。*) 投标人必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，且在有效期内。*) 投标人必须具有有效的GB/T*****质量管理体系认证证书、GB/T*****环境管理体系认证证书以及GB/T*****职业健康安全管理体系认证证书。*) 拟派负责本项目的项目经理必须具有在投标申请企业注册的一级建造师证，担任过**MW（或以上）规模且单机容量*.*MW（或以上）的风电场项目经理业绩，且取得安全生产考核合格证（安全B证）。*) 投标人没有处于被法院或银行进行财产被接管、冻结、破产的状态。*) 投标人没有处于被建设行政主管部门或业主取消投标资格的处罚期内；在人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，申请人没有在投标截止日期前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录；申请人投标截止日期前三年内没有重大工程质量问题（重大工程质量问题以建设行政主管部门书面认定为准）。*) 法定代表人为同一个人的两个及以上的企业法人，******或相互间有控股关系的两个及以上企业法人，******参加本项目的投标；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。*) 投标申请人近三年内，未曾与本项目的招标代理机构有任何隶属关系；未曾参与本项目的技术规范书或招标文件的编制工作；不是承担本项目设计、咨询、施工监理业务的单位或其附属机构；没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结；在法律上和财务上独立，合法运作并独立于招标人。**) 本项目不接受联合体投标。*.*业绩要求：（*）投标人至少完成两个**MW（或以上）规模且单机容量*.*MW（或以上）的风电场项目建筑、安装工程总承包业绩，或者至少完成两个**MW（或以上）规模且单机容量*.*MW（或以上）的风电场项目建筑、安装主体工程施工业绩。（*）投标人所提供的业绩应是投标人的，******、合作方或技术支持方的；投标人至少应当提供合同协议书、能清晰显示合同承包范围的合同资料、竣工证明（或用户证明，若工程已投运），且投标人所提供的业绩证明合同文件或竣工证明（或用户证明，若工程已投运）应当能清晰显示项目名称、承包范围、工程规模、单机容量等信息。注：上述业绩相关内容必须真实可靠，并允许招标人向所有投标人公开，接受各投标人的相互监督；开标后招标代理机构******网站：***.******.***公示参与投标的投标人的业绩情况，公示期*个工作日，若投标人对公示业绩有异议，应在公示期内实名书面向招标纪检监察部门提出异议，投标人必须就其所提供的业绩证明文件提供原件及发包方的固定电话供招标人核对，且投标人所提供的资料必须真实完整，如被发现有任何虚假、隐瞒情况者，经招标监督部门核实，其投标资格将被取消，同时没收其投标保证金。九、报名时资料准备有兴趣且符合本公告第八条“合格投标人的资格要求”的投标申请人在报名前应在广州公共资源交易中心办理好IC卡手续，且必须同时按本公告后附的格式提供以下所有资料后方可报名（报名时须向广州公共资源交易中心缴纳报名费人民币***元）：*）广州建设工程投标报名申请表（一式两份，加盖公章及法定代表人章，可从广州公共资源交易中心网站的办事表格栏目下载）；*）证明投标申请人满足本公告第八条“合格投标人的资格要求”的原始文件的复印件，其中业绩证明文件需提供能显示相关业绩情况的合同复印本，包括合同的封面、签字页及工作范围，以及业主证明等。各投标申请人须将以上资料（除广州建设工程投标报名申请表单独递交外）按本公告附件的格式顺序装订成册（正本壹份，副本壹份），每页加盖公章，所提交的复印件需加盖公章（原件备查）。投标人所提供的资料必须真实完整，如被发现有任何虚假、隐瞒情况者，经招标监督部门核实，其投标资格将被取消。十、本项目采用资格后审的方式，符合本公告第八条“合格投标人的资格要求”的投标申请人，按本招标公告要求办理报名等相关手续，否则投标报名无效。具体安排和流程如下： *.本招标项目的报名文件（格式）可从广州公共资源交易中心网站“***.******.***”下载。*.报名材料，请按照本公告后附的格式将复印件书式装订成册，装订的纸张规格为A*，设封面，每页加盖单位公章。*.投标人必须在报名时间内报名及递交报名资料，投标人报名及审查相关事务的流程：①详细阅读招标公告及其附件（从广州公共资源交易中心网站下载）——②按公告要求报名——③等候来自招标代理机构可办理购标手续的通知——④按要求办理购标事宜（在广州公共资源交易中心报名窗口办理）*.在必要时，招标代理机构可以分别要求投标人对其是否满足本公告第八条“合格投标人的资格要求”进行书面澄清（不论澄清结果如何均不会影响投标申请人的报名）。*. 报名及递交资料时间：****年*月 ** 日至****年* 月 *日，上午*:**～**:**，下午**:**～**:**（北京时间，节假日除外）报名和递交报名申请文件地点：广州市天润路广州公共资源交易中心一楼**号报名窗口，具体报名见交易中心信息屏幕上的指示。*.招标文件发售事宜：*.*招标文件售价：具体见招标文件，售后不退。*.*招标文件发售时间：****年*月 * 日至****年* 月 **日，上午*:**-**:**，下午*:**-*:**。（北京时间，节假日除外）注意：对于有要求提交报名申请文件的，请投标人务必在①提交了合格的报名申请文件，和②接到招标代理机构的通知后，才能领取招标文件以及支付招标文件费用。*.*招标代理机构不负责投标人准备报名文件、投标文件和递交投标文件所产生的任何成本或费用。十一、有关此次招标之事宜，可按下列地址和电话以书面或传真的形式向招标代理机构查询：名 称：******地 址：广州市东风东路***号（艺星大厦西侧）-**楼(邮编:******)； 网 址： ***.******.***电 话： (****) ********- ***/***/***/***； 传 真： (****) **** ****联 系 人：陈小姐（***********；******）、欧先生（***********）、张先生(***********；******)、杨小姐（***********；******） 十二、招标人联系方式名 称：广东******地 址：广东省湛江市赤坎区湾北路*号北大院**栋*-*层联 系 人：陈彩萍、庞爱玲 联系电话：****-*******/*******传 真：****-*******十三、本次招标的详细信息请查看：广州公共资源交易中心网***.******.***，******网站***.******.***，中国建设招标网***.******.***和广东省招标投标监管网http://***.******.***.cn。所有相关信息以广州公共资源交易中心网站公布为准。广东******二○一五年 月 日广东粤电徐闻曲界风电场项目建筑安装工程施工招标编号：****-****C**N****报名文件申请人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人姓名： 签字： 联系电话和手机： 电子邮箱： 传真： 日期： 附件一：投标申请人报名提交资料一览表项目名称： 申请人：（盖章） IC卡号： 核查确认：招标代理机构收件人与申请人委托代理人对以下资料已共同核对，双方确认核对情况属实。招标代理机构收件人签名： 申请人委托代理人签名： 序号项 目内页码提交资料要求核对情况(申请人不需填写)备注以下资料单独提交*广州建设工程投标报名申请表原件(一式两份，加盖公章及法定代表人章，格式原件见附件二)以下资料装订成册*投标申请人报名提交资料一览表原件*投标申请人按要求的内容签署盖章的投标申请人声明原件*法定代表人证明书原件*法定代表人身份证复印件复印件*法定代表人授权委托书，委托代理人身份证法定代表人授权委托书提交原件；委托代理人身份证复印件，核对原件*申请人基本情况有效的企业营业执照副本、年检页或年检证明复印件，核对原件*企业资质证书副本复印件，核对原件*项目经理投标申请企业注册的一级建造师证及安全生产考核合格证（安全B证）复印件，核对原件*项目经理简历表及其附件原件**有效的GB/T*****质量管理体系认证证书、GB/T*****环境管理体系认证证书以及GB/T*****职业健康安全管理体系认证证书复印件复印件，核对原件**申请人的****、****、****年经审计的财务报表复印件复印件，原件备查**企业类似工程业绩证明材料复印件(投标申请人在此填写工程名称)中标通知书原件备查施工合同原件备查竣工验收报告或竣工验收证明原件备查**项目经理类似工程业绩证明材料复印件(投标申请人在此填写工程名称)中标通知书原件备查施工合同原件备查竣工验收报告或竣工验收证明原件备查注： *.本表一式两份。一份附于报名资料（正本）内作为报名资料目录，另一份交回投标申请人代表。投标申请人或其项目经理如提交两项以上业绩资料，可将本表第**项或第**项按照原格式扩展。*.招标代理机构收件人及申请人委托代理人应共同核对资料，核对完成后，双方在表格每页的“核对情况”栏签名确认。投标申请人应自备密封袋，双方签名确认后当场进行密封。*.招标代理机构在核对情况一栏中，填写“有或无”，缺部分资料的，需列出缺少的具体资料名称；需核对原件的，填写“与原件一致或与原件不一致”，与原件不一致的，需列出具体不一致内容。*.在填写本表过程中，有修改的，修改之处须经招标代理机构收件人和申请人委托代理人共同签名。须按照本表要求提交资料，否则招标人有权不予以接受报名。附件二：广州建设工程投标报名申请表项目名称 （请填写项目名称）项目编号/标段号（投标人不填）投标人名称 (企业IC卡编号)被授权人联系电话项目负责人 (经理/总监/其他)项目负******保证该项目由本单位承包，不接受他人挂靠，不转包，不非法分包。如有违犯，责任自负。投标人盖章法定代表人签章招标人意见广州公共资源交易中心*.本表内容不允许涂改或增删。*.如项目没有划分标段时，标段号不必填写。*.如一个项目中划分多个标段时，应将所投标段的标段号及项目编号填写完整。*.如为联合体投标时，必须将联合体的所有成员单位的全称填写完整。*.本表由招标人保存。*.本表可在广州公共资源交易中心网站下载。*.二维码信息与本表不一致时，以本表为准。附件三：投标申请人声明致本招标项目招标人及招标监管机构：本公司就参加广东粤电徐闻曲界风电场项目建筑安装工程施工的投标工作，作出郑重声明：一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材******保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委******保证：本公司没有处于被法院或银行进行被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门或业主取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被重组、接管、冻结、破产的状态；在投标截止日期前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标截止日期前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录，近*年内未出现重大及以上安全质量事故。四、我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清报名文件中的有关情况。我方理解你方对招标公告所做出的决定是最终的。你方对投标申请人不承担任何责任。五、在报名后仅仅是取得了参加下一步招投标活动的权力，而招标条件和时间则完全由你方决定。六、若我方的技术、财务状况或执行合同能力在投标过程中发生变化，我方承诺将此情况通知你方，并理解你方有权对投标资格的决定进行重新审查。 七、我公司不存在法律法规、招标公告所列不适******违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的责任和法律后果，包括但不限于取消投标资格或中标资格（如果已取得中标）、扣除投标保证金、接受行政监督部门的行政处罚，******范围内的招标投标活动一年等。特此声明声明企业：年 月 日法定代表人签字： (企业公章)附件四：法定代表人证明书法定代表人证明书（格式）投标申请人名称： 单位性质： 地 址： 成立时间： 经营期限： 姓 名： 性别： 年龄： 职务： 为 （投标申请人名称） 的法定代表人。特此证明。投标申请人： （投标申请人名称）（盖单位公章） 年 月 日此处粘贴法定代表人身份证复印件注：*.法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。附件五：法定代表人授权委托书法定代表人授权委托书（格式）本人 （姓名）为（投标申请人名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改 （招标项目名称）招标报名、投标文件，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。投标申请人： （投标申请人名称）（盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日此处粘贴委托代理人身份证复印件注*. 法定代表人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。附件六：申请人基本情况表申请人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传 真网 址组织结构（组织机构框图）法定代表人姓名技术职称电 话技术负责人姓名技术职称电 话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号注册资金高级职称人员开户银行中级职称人员账号初级职称人员经营范围备注本表后附：*.营业执照(副本)的复印件；*.组织机构代码证(副本)的复印件；*.质量管理体系认证、职业健康安全认证、环境管理认证证书(副本)的复印件。说明：以上所附文件需加盖单位公章。附件七： 项目经理简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于 学校 专业主要工作经历时 间参加过的类似项目建设规模担任职务发包人及联系电话本表后附：*、一级建造师证、身份证、职称证、安全生产考核合格证书（B证）和学历证复印件；*、类似项目的合同复印件和在合同中任职的证明材料；*、若有获奖工程，应提供获奖证书复印件；*、其他申请人认为有用的材料。注：所有业绩证明必须列表说明并提供合同或验收证书或业主反馈意见的复印件作为证明材料(原件备查)，否则视为无效。附件八：业绩要求*.*投标申请人已完成的建筑、安装工程总承包项目业绩表序号***项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及联系方式开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人监理单位总监理工程师及电话项目描述在项目中参与的百分比备注填表说明：*、表中所列业绩应同时依业绩表顺序后附合同复印件（含合同范围、合同金额等）有关证明材料，否则该项业绩不被承认的风险由投标人自行承担。*、若业绩数量多于*个的，可以逐表扩展。*、“备注”栏注明业绩规模等技术指标，以及规模等。*、“项目描述”栏应注明是否火电施工工程、风电、水电等内容。注：所有业绩证明必须列表说明并提供合同或验收证书或业主反馈意见的复印件作为证明材料(原件备查)，否则视为无效。*.*投标申请人已完成的建筑、安装主体工程施工项目业绩表序号***项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及联系方式开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人监理单位总监理工程师及电话项目描述在项目中参与的百分比备注填表说明：*、表中所列业绩应同时依业绩表顺序后附合同复印件（含合同范围、合同金额等）有关证明材料，否则该项业绩不被承认的风险由投标人自行承担。*、若业绩数量多于*个的，可以逐表扩展。*、“备注”栏注明业绩规模等技术指标，以及规模等。*、“项目描述”栏应注明是否火电施工工程、风电、水电等内容。注：所有业绩证明必须列表说明并提供合同或验收证书或业主反馈意见的复印件作为证明材料(原件备查)，否则视为无效。*.*投标申请人正在施工和新承接的类似项目表序号***项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及联系方式计划开工时间计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人监理单位总监理工程师及电话项目描述在项目中参与的百分比备注填表说明：*、表中所列业绩应同时依业绩表顺序后附合同复印件（含合同范围、合同金额等）有关证明材料，否则该项业绩不被承认的风险由投标人自行承担。*、若业绩数量多于*个的，可以逐表扩展。*、“备注”栏注明业绩规模等技术指标，以及规模等。*、“项目描述”栏应注明是否火电施工工程、风电、水电等内容。注：所有业绩证明必须列表说明并提供合同或验收证书或业主反馈意见的复印件作为证明材料(原件备查)，否则视为无效。附件九：*、近三年无经济纠纷或侵权行为或诉讼情况说明，请提供有专业律师事务所或企业常年聘请的法律顾问等出具的情况说明。*、满足公告第八条“合格投标人的资格要求”的其他证明文件（或承诺函）、或投标人认为有需要提供的资料文件。发******发布日期****-**-**